Ухвала
від 22.11.2022 по справі 904/2129/22
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

22.11.2022 м. ДніпроСправа № 904/2129/22

За позовом Публічного акціонерного товариства "АрселорМіттал Кривий Ріг", м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Італпайп", м. Кам`янське, Дніпропетровська область

про стягнення неустойки за договором підряду

Суддя Красота О.І.

Представники:

від Позивача Клочков С.О., дов. № 14-231юр. від 31.10.2022

від Відповідача Кузьменко Ю.І., ордер № 1160158 від 26.10.2022

СУТЬ СПОРУ:

Публічне акціонерне товариство "АрселорМіттал Кривий Ріг" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Італпайп" і просить суд стягнути неустойку у розмірі 1 133 321,39 грн. та судові витрати.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням Відповідачем умов Договору підряду № 1615 від 22.07.2021 в частині своєчасного виконання робіт.

Ухвалою суду від 01.08.2022 позовну заяву залишено без руху; встановлено Публічному акціонерному товариству "АрселорМіттал Кривий Ріг" семиденний строк з дня вручення цієї ухвали усунути недоліки позовної заяви, а саме: надати належні докази доплати судового збору у розмірі 727,83 грн.

08.08.2022 від Публічного акціонерного товариства "АрселорМіттал Кривий Ріг" надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви.

Ухвалою суду від 09.08.2022 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі; вирішено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження; призначено підготовче засідання на 25.08.2022 о 14:00 год.

Ухвалою суду від 22.08.2022 перенесено підготовче засідання у справі, призначене на 25.08.2022 о 14:00 год., на 27.09.2022 о 14:00 год.

25.08.2022 від Відповідача надійшов відзив на позов, в якому він просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

Ухвалою суду від 12.09.2022 призначено підготовче засідання на 27.10.2022 о 14:00 год.

27.10.2022 від Позивача надійшла відповідь на відзив.

Представник Позивача у підготовчому засіданні 27.10.2022 надав пояснення щодо позовних вимог.

Представник Відповідача у підготовче засідання 27.10.2022 не з`явився, 26.10.2022 подав клопотання про відкладення розгляду справи для надання часу з метою ознайомлення з матеріалами справи, проти закриття підготовчого провадження заперечував.

Ухвалою суду від 27.10.2022 відкладено підготовче засідання на 22.11.2022 об 11:00 год.

15.11.2022 від Відповідача надійшли заперечення, в яких він просив суд залишити без розгляду відповідь на відзив на підставі ч. 2 ст. 119 ГПК України та відмовити у задоволенні позову у повному обсязі.

22.11.2022 від представника Відповідача - адвоката Тернової В.О. надійшло клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою сервісу "EаsyCon".

Представник Позивача у підготовчому засіданні 22.11.2022 надав пояснення щодо позовних вимог.

Представник Відповідача у підготовчому засіданні 22.11.2022 подав письмові пояснення, в яких просив суд поновити строк на подання доказів, доданих до цих пояснень та відмовити у задоволенні позову у повному обсязі; у разі, якщо суд буде вважати вину Відповідача у невиконанні робіт, зменшити розмір стягуваної неустойки до розумної суми. Також представник Відповідача надав пояснення щодо позовних вимог.

Згідно з ч. 3 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Таким чином, суд дійшов висновку про продовження строку розгляду справи у підготовчому провадженні на 30 днів за ініціативою суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

З огляду на обставини справи, а також з метою повного, об`єктивного та всебічного розгляду справи по суті, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання і, враховуючи положення ст. 197 ГПК України, відмовити у задоволенні клопотання представника Відповідача - адвоката Тернової В.О. про участь у судовому засіданні 22.11.2022 в режимі відеоконференції, оскільки клопотання подане пізніше як за п`ять днів до відповідного судового засідання.

Керуючись ст.ст. 177-185, 197, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання представника Відповідача - адвоката Тернової В.О. про участь у судовому засіданні 22.11.2022 в режимі відеоконференції - відмовити.

Продовжити строк розгляду справи у підготовчому провадженні на 30 днів.

Відкласти підготовче засідання на 15.12.2022 о 14:00 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань № 3-402, за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Роз`яснити учасникам справи, що їх явка в судове засідання не є обов`язковою, а також про їх право на участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції, у тому числі поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за відповідною заявою.

Ухвала набирає законної сили 22.11.2022 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя О.І. Красота

СудГосподарський суд Дніпропетровської області
Дата ухвалення рішення22.11.2022
Оприлюднено28.11.2022
Номер документу107489529
СудочинствоГосподарське
КатегоріяСправи позовного провадження Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема, договорів Невиконання або неналежне виконання зобов’язань підряду

Судовий реєстр по справі —904/2129/22

Ухвала від 15.12.2022

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Красота Олександр Іванович

Ухвала від 08.12.2022

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Красота Олександр Іванович

Ухвала від 22.11.2022

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Красота Олександр Іванович

Ухвала від 27.10.2022

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Красота Олександр Іванович

Ухвала від 11.09.2022

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Красота Олександр Іванович

Ухвала від 21.08.2022

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Красота Олександр Іванович

Ухвала від 08.08.2022

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Красота Олександр Іванович

Ухвала від 01.08.2022

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Красота Олександр Іванович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні