ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
11.08.2023м. ДніпроСправа № 904/2019/23
про примусове виконання
На виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 17.07.2023, яке набрало законної сили 08.08.2023.
Стягувач: Приватне акціонерне товариство "ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ" (49005, м.Дніпро, вул.Моссаковського Володимира, буд. 28, код ЄДРПОУ 33717202)
Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Інжинірингова Компанія "Коррокоут-Україна" (49089, м.Дніпро, вул.Будівельників, буд. 34, корпус 41, код ЄДРПОУ 42081396)
Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Інжинірингова Компанія "Коррокоут-Україна" (49089, м.Дніпро, вул.Будівельників, буд. 34, корпус 41, код ЄДРПОУ 42081396) на користь Приватного акціонерного товариства "ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ" (49005, м.Дніпро, вул.Моссаковського Володимира, буд. 28, код ЄДРПОУ 33717202) неустойку та штраф за порушення строків усунення недоліків виконаних робіт згідно договору підряду в розмірі 193385,21 грн та суму судового збору у розмірі 2900,78 грн.
Наказ дійсний для пред`явлення до 09.08.2026.
Суддя Н.Б. Кеся
Суд | Господарський суд Дніпропетровської області |
Дата ухвалення рішення | 11.08.2023 |
Оприлюднено | 14.08.2023 |
Номер документу | 112773490 |
Судочинство | Господарське |
Категорія | Справи позовного провадження Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема, договорів Невиконання або неналежне виконання зобов’язань підряду |
Господарське
Господарський суд Дніпропетровської області
Кеся Наталія Борисівна
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні