Рішення

від 27.09.2023 по справі 916/2069/23

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

======================================================================

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2023 року Справа № 916/2069/23

м. Миколаїв

Господарський суд Миколаївської області,

головуючий суддя Давченко Т.М.

розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження

без виклику сторін,

справу № 916/2069/23

за позовом акціонерного товариства "Українська залізниця",

вул. Є. Гедройця, 5, м. Київ, 03150;

в особі регіональної філії "Одеська залізниця" акціонерного товариства "Українська залізниця",

вул. Пантелеймонівська, 19, м. Одеса, 65012;

postbox@odz.gov.ua;

до товариства з обмеженою відповідальністю "Центр ОПС",

вул. 6-а Інгульська, 2, м. миколаїв, 54024;

centrops44@gmail.com;

про стягнення заборгованості у загальній сумі 17284,19 грн.

В С Т А Н О В И В:

Акціонерне товариство "Українська залізниця", в особі регіональної філії "Одеська залізниця" акціонерного товариства "Українська залізниця" (далі - Філія "Одеська залізниця") пред?явлено позов про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Центр ОПС" грошових коштів у загальній сумі 17284,19 грн. пені, з посиланням на неналежне виконання ТОВ "Центр ОПС" зобов?язань за укладеним з позивачем договором від 10.09.2021 № ОД/НАС-21-458 НЮ на виконання робіт (далі - договір), а саме, зобов?язань щодо своєчасної оплати виконаних позивачем робіт, внаслідок чого виникло прострочення, на суму котрого позивачем нараховано пеню в порядку п. 8.9 договору.

Філія "Одеська залізниця" також просить суд про стягнення з відповідача грошових коштів на відшкодування судових витрат.

За такими вимогами ухвалою суду від 03.07.2023 відкрито провадження в даній справі, визнано її малозначною та вирішено розглядати за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін за наявними матеріалами; цією ж ухвалою, зокрема, встановлено відповідачу строк для подання відзиву на позов, оформленого згідно вимог ст. 165 ГПК України ? п?ятнадцять днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.

Зазначену ухвалу отримано відповідачем 21.07.2023, що підтверджується підписом уповноваженого представника відповідача на відповідному поштовому повідомленні про вручення поштового відправлення з ухвалою від 03.07.2023 в матеріалах справи.

Отже, відповідач мав право подати відзив на позовну заяву у строк до 07.08.2023 включно.

Від відповідача в указаний строк відзив на позовну заяву не надійшов.

Ураховуючи викладене, та що справа розглядається у порядку спрощеного позовного провадження, суд вважає за можливе розглянути справу за наявними в ній матеріалами, у відповідності до ч. 13 ст. 8, ч. 9 ст. 165, ч. 2 ст. 178, ч. 5 ст. 252 ГПК України.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до такого.

Між сторонами у справі укладено договір від 10.09.2021 № ОД/НАС-21-458 НЮ (далі ? договір), у відповідності до умов якого ТОВ "Центр ОПС" (виконавець) зобов?язалося виконати роботи з капітального ремонту будівлі управління Одеської залізниці (корпус 1 - конференц-зал), за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19 в обсязі, що зазначений в додатку №1 до цього договору, а Філія "Одеська залізниця" -прийняти результат виконаних робіт і оплатити їх (п.п. 1.2-1.3 договору).

Послуги, які є предметом цього Договору, згідно національного класифікатора України "Єдиного закупівельного словнику" відносяться до коду ДК 021:2015, а саме: 45450000-6 - "Інші завершальні будівельні роботи" (роботи з капітального ремонту будівлі управління Одеської залізниці (корпус 1 - конференц-зал), за адресою: м. Одеса. вул. Пантелеймонівська, 19) (п. 1.3 договору).

Виконання робіт проводиться тільки на підставі наданої письмової заявки замовника (поштою або на електронну адресу, визначену у розділі 17 "Місцезнаходження та банківські реквізити сторін"), яка вважається дозволом на виконання робіт та є підтвердженням готовності замовника до приймання робіт.

Термін виконання робіт - до 24.12.2021, з правом дострокового виконання.

Місце виконання робіт - територія замовника. Місто Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19), будівля управління Одеської залізниці (корпус 1 - конференц- (зал).

Зі сторони замовника листи заявки підписуються з урахуванням вимог статуту Замовника щонайменше двома уповноваженими особами, з них: директор (особа що виконує обов?язки) реї Тіпальної філії, перший заступник директора (особа і по виконує обов?язки) регіональної філії, заступник директора (особа іио викопує обов?язки) регіональної філії, головний інженер (особа що виконує обов?язки) реї іональпої філії. 4,5. Від імені Замовника Акт приймання викопаних робіт (форма КБ~2в) та довідка про вартість викопаних робіт (форма КБ-3) підписуються уповноваженими працівниками підрозділів філії, що отримують викопані роботи (п.п. 4.1-4.5 договору).

Після закінчення виконання робіт виконавець передає замовнику усі результати виконаних робі с за умовами цього договору. Здавання-приймання результатів викопаних робіт здійснюється сторонами на території замовника протягом 10 (десяти) календарних днів з дати письмовою отримання замовником повідомлення виконавця про готовність до здачі результатів виконаних робіт і оформлюється актом приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) і довідки КБ-3 (п.п. 6.1-6.2 договору).

Загальна вартість робіт за цим договором визначається на підставі договірної ціни (додаток № 2, що є невід?ємною частиною договору), викопаної згідно ДСТУ В.Д 1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва" (зі змінами та доповненнями) та складає 2469166 грн. 80 коп. з ПДВ. Розрахунки за договором здійснюються у безготівковій формі (п.п. 5.1-5.2 договору).

Термін сплати за викопані роботи настає па 45 (сорок п?ятий) банківський день з дати реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування з операцій по виконанню робіт, які підлягають оплаті, в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлених чинним законодавством порядку та строки (п. 5.3 договору).

У разі, якщо реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування (далі - ПН/РК не відбулася в ЄРПН через зупинення або відмову в реєстрації контролюючими органами ДПС, термін сплати за виконані роботи настає на 45 (сорок п?ятий) банківський день з дати отримання замовником від постачальника письмового повідомлення (листа) з інформацією про реєстрацію контролюючими органами ДПС раніше зупинених ПН/РК (або щодо яких було відмовлено у реєстрації) (п. 5.4 договору).

Датою виконання робіт вважається день підписання, тобто погодження сторонами акта приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), підписаними уповноваженими представниками сторін (п. 5.5 договору).

За порушення строків виконання зобов?язання із виконавця стягується пеня у розмірі 0,1 % вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково стягується штраф у розмірі 7% (семи відсотків) вказаної вартості (п. 8.9 договору).

Сторонами погоджено, що договір набирає чинності з моменту його укладення, тобто з дня його підписання сторонами, і діє до 24.12.2021, а в частині розрахунків - до закінчення місяця, наступного за місяцем, у якому закінчується сірок реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН за операціями із цього договору. Закінчення строку дії цього договору не звільняє сторін від відповідальності за порушення його умов, якщо такі мали місце під час дії цього договору (п.п. 10.1-10.2).

Усі зміни та доповнення до цього договору вносяться тільки за спільною згодою сторін шляхом підписання додаткових угод, які є його невід?ємною частиною та мають юридичну силу, якщо вони підписані уповноваженими представниками сторін (п. 9.1 договору).

У подальшому сторонами укладено до договору додаткову угоду від 24.12.2021 № 1, якою, зокрема, погоджено пункт 1.2 розділу 1 договору викласти в наступній редакції: "Виконавець зобов?язується виконати роботи з капітального ремонту будівлі управління Одеської залізниці (корпус 1 - конференц-зал), за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19 в обсязі, що зазначений в Додатку № 3 до цього Договору".

Крім того, пункт 5.1 Розділу 5 договору викладено у наступній редакції: "Загальна вартість Робіт за цим Договором визначається на підставі Загальної вартості (Додаток № 4, що є невід?ємною частиною договору), виконаної згідно ДСТУ Б.Д 1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва" (зі змінами та доповненнями) та складає 2469166 грн. 80 коп. (два мільйона чотириста шістдесят дев?ять тисяч сто шістдесят шість грн. 80 коп.), в т.ч. ПДВ 20% 411527 грн. 80 коп. (чотириста одинадцять тисяч п?ятсот двадцять сім грн. 80 коп.)".

Сторонами також укладені відповідні додатки до договору.

Згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості об?єкта будівництва, загальна вартість договірних робіт визначена у сумі 2469166 грн. 80 коп.

На виконання умов договору позивачем надано ТОВ "Центр ОПС" заявку від 05.10.2021 на виконання робіт на суму 2469166 грн. 80 коп.

Згідно акта від 31.12.2021 № 1 приймання виконаних будівельних робіт позивачем на виконання умов договору здано, а відповідачем прийнято роботи на суму 2248288,20 грн. Зазначений акт підписано уповноваженими представниками сторін та скріплено печатками сторін.

Позивач зазначає, що ТОВ "Центр ОПС" допущено прострочення здачі договірних робіт, згідно п. 4.2 договору, на 7 днів (роботи здані 31.12.2021 замість 24.12.2021), що є підставою для застосування санкцій, передбачених п. 8.9 договору, у вигляді пені.

На оплату пені позивачем виставлено відповідачу рахунок-фактуру від 04.01.2022 № 1, направлення якого на адресу ТОВ "Центр ОПС" підтверджується відповідним описом вкладення до поштового відправлення з відбитком штемпеля поштового відділення.

Разом із тим, відповідачем зазначений рахунок не оплачено.

Викладені обставини зумовили звернення Філія "Одеська залізниця" до суду з позовом у даній справі.

Законодавством передбачено, що підставами виникнення цивільних прав та обов?язків, зокрема, є договори та інші правочини (ст. 11 ЦК України).

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов?язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов?язується прийняти та оплатити виконану роботу; у договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення (ч. 1 ст. 837, ч. 1 ст. 843 ЦК України).

Суб`єкти господарювання повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору. Кожна сторона повинна вжити всіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони. (ст. 193 ГК України).

Положеннями ст.ст. 525, 526, 629 ЦК України передбачено, що зобов`язання має виконуватися відповідно до умов договору та вимог ЦК України. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається. Договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання); у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом (ст.ст. 610, 611 ЦК України).

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (ч. 1 ст. 612 ЦК України).

Законодавством визначено, що відсутність своєї вини доводить особа, яка порушила зобов`язання; кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом; кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи не вчиненням нею процесуальних дій (ч. 2 ст. 614 ЦК України, ч.ч. 3, 4 ст.13 ГПК України).

Як зазначалося вище, у відповідності до п.п. 4.2, 5.1 договору, договірні роботи на суму 2469166 грн. 80 коп. мали бути виконаними відповідачем у строк до 24.12.2021.

Матеріали справи містять докази виконання відповідачем договірних робіт на суму 2248288,20 грн. та їх здачі позивачу 31.12.2021, тобто з простроченням договірного строку на 7 днів.

Доказів належного та у повному обсязі виконання своїх зобов`язань за договором у встановлені договором строки відповідач не надав, доводи позивача не спростував.

З урахуванням викладеного суд визнає, що Філією "Одеська залізниця" доведено прострочення виконання відповідачем договірних зобов?язань.

Господарським законодавством передбачено, що порушення зобов`язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором (ч. 2 ст. 193 ГК України). Господарськими санкціями визнаються штрафні санкції у вигляді грошової суми, зокрема, штраф, пеня (ч. 1 ст. 230 ГК України).

Частиною 2 статті 193 ГК України встановлено, що кожна сторона повинна вжити всіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони.

Штрафні санкції за порушення грошових зобов`язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором (ч. 6 ст. 231 ГК України).

У відповідності до ст. 549 ЦК України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання; штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання; пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов?язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов?язання мало бути виконано (ч. 6 ст. 232 ГК України).

Як зазначалося вище, сторонами у п. 8.9 договору визначено, що за порушення строків виконання зобов?язання із виконавця стягується пеня у розмірі 0,1 % вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення.

Ураховуючи викладене, суд визнає обґрунтованими вимоги позивача про стягнення з відповідача пені.

Перевіривши надані позивачем розрахунки та пені, нарахованої за загальний період прострочення виконання договірних робіт 25.12-31.12.2021, у сумі 17284,19 грн., ? суд визнає їх арифметично вірними та обґрунтованими.

За такого суд дійшов висновку про задоволення позову.

Господарським процесуальним законодавством передбачено покладання судових витрат, зокрема, витрат на оплату позовної заяви судовим збором, у разі задоволення позову, на відповідача (ст. 129 ГПК України).

Суд також вважає необхідним зазначити про те, що розгляд справи відбувається у розумний строк, тривалість якого обумовлюється введенням в Україні за указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, воєнного стану через військову агресію Російської Федерації проти України.

Керуючись ст.ст. 232, 233, 236-238 ГПК України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі регіональної філії "Одеська залізниця" акціонерного товариства "Українська залізниця" задовольнити повністю.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Центр ОПС", вул. 6-а Інгульська, 2, м. Миколаїв, 54024 ідентифікаційний код 41719204, на користь акціонерного товариства "Українська залізниця", вул. Є. Гедройця, 5, м. Київ, 03150, ідентифікаційний код 40075815, в особі регіональної філії "Одеська залізниця" акціонерного товариства "Українська залізниця", вул. Пантелеймонівська, 19, м. Одеса, 65012 (ідентифікаційний код ВП: 40081200) грошові кошти у сумі 17284,19 грн. ? пеню, а також грошові кошти на відшкодування витрат з оплати позовної заяви судовим збором у сумі 2684 грн. 00 коп.

Рішення може бути оскаржене в порядку та у строки, визначені статтею 256 і підпунктом 17.5 пункту 17 Розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя Т.М. Давченко