Ухвала

від 09.10.2023 по справі 905/1055/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,

гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ: 03499901, UA368999980313151206083020649

У Х В А Л А

09.10.2023 Справа №905/1055/19 (905/913/23)

Суддя Господарського суду Донецької області Кротінова О.В.,

за позовом керуючого санацією Приватного акціонерного товариства «Єнакієвський металургійний завод», м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, Шульги І.В.,

до відповідача, Товариства з обмеженою відповідальністю «Пожбезпека Донбасу», м.Київ,

про стягнення 1313467,76 грн., -

без виклику представників, -

ВСТАНОВИВ:

05.07.2023 через канцелярію Господарського суду Донецької області надійшла позовна заява №11 від 23.06.2023 керуючого санацією Шульги І.В. Приватного акціонерного товариства «Єнакієвський металургійний завод», м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, до Товариства з обмеженою відповідальністю «Пожбезпека Донбасу», м.Київ, про стягнення 1313467,76 грн., у тому числі:

- сума заборгованості у розмірі 877000,00 грн. на підставі ч.2 ст.849, ст.1212 Цивільного кодексу України;

- інфляційне збільшення в сумі 318183,27 грн. на підставі ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України;

- 3% річних в сумі 53001,29 грн. на підставі ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України;

- пеня в сумі 65283,20 грн. на підставі п.10.3.4 договору підряду №15001435 від 30.10.2015.

Ухвалою суду від 02.08.2023 прийнято позовну заяву №11 від 23.06.2023 до розгляду та відкрити провадження у справі №905/1055/19 (905/913/23); встановлено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 30.08.2023 о 15:00 год., яке відбудеться у приміщенні Господарського суду Донецької області, за адресою: м.Харків, пр.Науки, буд.5, каб. №406; вастановлено позивачу надати: відповідно до ст.166 Господарського процесуального кодексу України відповідь на відзив разом із доказами її направлення на адресу відповідача; встановлено відповідачу надати: відповідно до ст.165 Господарського процесуального кодексу України відзив на позовну заяву і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову у строк до 16.08.2023, але не пізніше 15 днів з дня повідомлення про відкриття провадження у справі; одночасно надіслати позивачу копію відзиву та доданих до нього документів, докази такого направлення надати суду до початку підготовчого засідання; повідомлено, що участь у підготовчому судовому засіданні можлива для учасників справи в режимі відеоконференції та відбудеться лише за умови наявності об`єктивних обставин, які забезпечать безпеку проведення підготовчого засідання у приміщенні Господарського суду Донецької області; роз`яснено необхідність дотримання приписів ст.197 Господарського процесуального кодексу України при поданні клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Ухвалою суду від 30.08.2023 відкладено підготовче засідання на 26.09.2023 о 14:00 год.; повідомлено, що участь у підготовчому судовому засіданні можлива для учасників справи в режимі відеоконференції та відбудеться лише за умови наявності об`єктивних обставин, які забезпечать безпеку проведення підготовчого засідання у приміщенні Господарського суду Донецької області; роз`яснено необхідність дотримання приписів ст.197 Господарського процесуального кодексу України при поданні клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

25.09.2023 від представника позивача, адвоката Головко А.І., на офіційну електронну поштову адресу суду отримано електронну копію заяви б/н від 25.09.2023 про зменшення позовних вимог, з додатками згідно переліку.

У підготовчому засіданні 26.09.2023 досліджено дотримання порядку подання заяви про зменшення позовних вимог, встановлено потребу у вчиненні з боку позивача певних дій.

За результатами обговорення означених обставин у підготовчому засіданні з представником позивача, вирішено відкласти вирішення питання щодо прийняття заяви б/н від 25.09.2023 про зменшення позовних вимог.

Ухвалою суду від 26.09.2023 продовжено строки підготовчого провадження до 31.10.2023 (включно); відкладено підготовче засідання на 19.10.2023 о 13:00 год. зал судового засідання №406 (приміщення Господарського суду Донецької області, за адресою: 61022, м.Харків, пр.Науки, 5); повідомлено, що участь у підготовчому судовому засіданні можлива для учасників справи в режимі відеоконференції та відбудеться лише за умови наявності об`єктивних обставин, які забезпечать безпеку проведення підготовчого засідання у приміщенні Господарського суду Донецької області; роз`яснено необхідність дотримання приписів ст.197 Господарського процесуального кодексу України при поданні клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

02.10.2023 від представника позивача, адвоката Головко А.І., на офіційну електронну поштову адресу суду отримано документи у підтвердження направлення заяви б/н від 25.09.2023 про зменшення позовних вимог на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю «Пожбезпека Донбасу»: 01133, Україна, м. Київ, б-р Лесі Українки, буд. 21, офіс 201.

Документ скріплено кваліфікованим електронним підписом.

Долучено до матеріалів справи.

Дослідив електронну копію заяви б/н від 25.09.2023 про зменшення позовних вимог, суд зазначає наступне.

У заяві б/н від 25.09.2023 про зменшення позовних вимог позивач просить:

- залишити без розгляду спільну заяву Приватного акціонерного товариства «Єнакієвський металургійний завод» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Пожбезпека Донбасу» про затвердження мирової угоди у справі №905/1055/19 (905/913/23), що подана до суду 28.08.2023;

-зменшити загальний розмір позовних вимог у справі №905/1055/19 (905/913/23) з 1323467,76 грн. (один мільйон триста двадцять три тисячі чотириста шістдесят сім гривень 76 копійок) до 346258,75 грн. (триста сорок шість тисяч двісті п`ятдесят вісім гривень 75 копійок);

-збільшити позовні вимоги в частині стягнення штрафу згідно п.10.3.3 договору на 57672,03 грн. (п`ятдесят сім тисяч шістсот сімдесят дві гривні 03 копійки);

-зменшити позовні вимоги в частині стягнення неустойки (пені) згідно п.10.3.4 договору на 51153,69 грн. (п`ятдесят одна тисяча сто п`ятдесят три тисячі 69 копійок);

-зменшити позовні вимоги в частині стягнення 3% річних на 41466,84 грн. (сорок одна тисяча чотириста шістдесят шість гривень 84 копійки);

-зменшити позовні вимоги в частині стягнення інфляційних втрат на 247237,56 грн. (двісті сорок сім тисяч двісті тридцять сім гривень 56 копійок);

-стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Пожбезпека Донбасу» (код ЄДРПОУ 33109803) суму заборгованості у розмірі 191977,05 грн.; інфляційне збільшення у розмірі 70945,71 грн.; три проценти річних у розмірі 11534,45 грн.; пеню згідно п.10.3.4 договору у розмірі 14129,51 грн., штраф згідно п.10.3.3 договору у розмірі - 57672,03грн., всього 346258,75 грн. (триста сорок шість тисяч двісті п`ятдесят вісім гривень 75 копійок) шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок IBAN НОМЕР_1 в АТ «ПУМБ», код МФО банку отримувача 334851, код ЄДРПОУ банку отримувача 14282829;

-стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Пожбезпека Донбасу» (код ЄДРПОУ 33109803) судовий збір у розмірі 5193,88 грн., шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок IBAN НОМЕР_2

Стосовно залишення без розгляду спільної заяви Приватного акціонерного товариства «Єнакієвський металургійний завод» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Пожбезпека Донбасу» про затвердження мирової угоди у справі №905/1055/19 (905/913/23), що подана до суду 28.08.2023.

Беручи до уваги приписи ст.42 Господарського процесуального кодексу України, оскільки позивачем реалізовано право надане йому в силу положень Господарського процесуального кодексу України, судом задоволено клопотання позивача.

Відтак, спільна заява Приватного акціонерного товариства «Єнакієвський металургійний завод» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Пожбезпека Донбасу» про затвердження мирової угоди у справі №905/1055/19 (905/913/23), що подана до суду 28.08.2023, підлягає залишенню без розгляду.

Стосовно клопотання про зменшення загального розміру позовних вимог у справі №905/1055/19 (905/913/23) з 1323467,76 грн. до 346258,75 грн.; збільшення позовних вимог в частині стягнення штрафу згідно п. 10.3.3. Договору на 57 672,03 грн.; зменшення позовних вимог в частині стягнення неустойки (пені) згідно п.10.3.4. Договору на 51153,69 грн.; зменшення позовних вимоги в частині стягнення 3% річних на 41466,84 грн; зменшення позовних вимог в частині стягнення інфляційних втрат на 247237,56 грн.

Позивачем у заяві зазначено, що така процесуальна дія має місце в наслідок встановлення ним виконання відповідачем зобов`язань за договором підряду №15001435 від 30.10.2015 на суму 695022,95 грн. Сума основної заборгованості відповідача перед позивачем у даній справі становить 191 977,05 грн.

Враховуючи зменшення суми основної заборгованості у даній справі, позивач здійснив перерахунок 3% річних, пені та інфляційних втрат, виходячи з суми основної заборгованості в розмірі 191977,05 грн. станом на дату позовної заяви 23.06.2023:

-70945,71 грн. - інфляційне збільшення суми заборгованості за період липень 2021 червень 2023;

-11534,45 грн. - 3% річних за період з 23.06.2021 по 19.06.2023 на суму 191977,05 грн.;

-14129,51 грн. - пеня на підставі п.10.3.4 Договору в розмірі 0,04% за період з 23.06.2021 по 19.06.2023 на суму 191977,05 грн.

Керуючись ст.ст.42, 46 Господарського процесуального кодексу України, суд приймає заяву у приведеній частині та справа розглядається з урахуванням зменшення розміру позовних вимог.

Поряд з цим, позивачем зазначено про збільшення позовних вимог в частині стягнення штрафу згідно п.10.3.3. Договору на 57672,03 грн.

У заяві зазначено, що сторони дійшли згоди про застосування положень п.10.3.3. Договору, відповідно до якого у разі порушення підрядником строків виконання робіт, а також неналежного виконання робіт, за які замовником внесена повна або часткова передплата, підрядник за користування чужими грошовими коштами має сплатити замовнику 15% річних від суми сплачених замовником грошових коштів, за період із дня оплати до моменту належного виконання підрядником робіт або повернення грошових коштів.

За результатом дослідження заяви у цій частині слідує, що означене за своїм змістом є зміною предмета позову шляхом доповнення позовною вимогою про стягнення штрафу згідно п. 10.3.3. Договору на суму 57672,03 грн.

Керуючись ст.ст.42, 46 Господарського процесуального кодексу України, суд приймає таке та справа розглядається з урахуванням такої зміни.

Відтак, з урахуванням вищевикладеного, позовними вимогами у межах даної справи є стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Пожбезпека Донбасу» (код ЄДРПОУ 33109803) 346258,75 грн., з яких: сума заборгованості у розмірі 191977,05 грн.; інфляційне збільшення у розмірі 70945,71 грн.; 3% річних у розмірі 11534,45 грн.; пеня згідно п.10.3.4 договору у розмірі 14129,51 грн., штраф згідно п.10.3.3 договору у розмірі - 57672,03 грн..

Керуючись ст.ст. 42, 46, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1.Прийняти заяву б/н від 25.09.2023 про зменшення позовних вимог (у т.ч. зміна предмета позову) та розглядати справу №905/1055/19 (905/913/23) з урахуванням її змісту.

2.Залишити без розгляду спільну заяву б/н б/д Приватного акціонерного товариства «Єнакієвський металургійний завод» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Пожбезпека Донбасу» про затвердження мирової угоди, що подана до суду 28.08.2023.

3.Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

4.Дата підписання ухвали 09.10.2023.

Суддя О.В. Кротінова