Ухвала

від 10.01.2024 по справі 754/136/24

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Номер провадження 2/754/1697/24

Справа № 754/136/24

У Х В А Л А

про відкриття провадження

"10" січня 2024 р. суддя Деснянського районного суду м. Києва Галась І.А., вивчивши матеріали позовної заяви ОСОБА_1 до Приватного підприємства «Архітектурно Будівельне Бюро «Твій Проект» про стягнення неустойки,

В С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду міста Києва надійшла позовна заява ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) з позовом до Приватного підприємства «Архітектурно Будівельне Бюро «Твій Проект» (м. Київ, вул. Мимхайла Бойчуцка, 26, офіс 65) про стягнення неустойки. Ціна позову - 688124 гривень.

Враховуючи вимоги ст.. 274, 276, 277 ЦПК України, суд дійшов висновку про розгляд справи в порядку загального позовного провадження.

Враховуючи викладене, провадження про цивільній справі за вищеназваним позовом підлягає призначенню до розгляду в підготовчому засіданні.

Керуючись ст. 187 ЦПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Відкрити провадження в справі за позовом ОСОБА_1 до Приватного підприємства «Архітектурно Будівельне Бюро «Твій Проект» про стягнення неустойки.

Призначити підготовче засідання по названій справі 14 лютого 2024 року на 10 годину 00 хвилин в приміщенні суду.

Визначити строк для подання відповідачем відзиву на позов у вигляді п`ятнадцяти днів з дня вручення (отримання) ухвали про відкриття провадження.

Визнати строк для подання позивачем відповіді на відзив у вигляді п`яти днів з дня отримання позивачем відзиву.

В підготовче засідання викликати сторони.

Адреса на офіційному веб - порталі судової влади України в мережі Інтернет - ds.ki.court.gov.ua

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя