Рішення

від 18.11.2024 по справі 905/1173/24

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,

гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ: 03499901,UA368999980313151206083020649

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

18.11.2024 Справа №905/1173/24

Господарський суд Донецької області у складі судді Чернової О.В., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження справу

за позовом: Акціонерного товариства «ДТЕК Донецькі електромережі», м. Краматорськ Донецької області

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергосетьспецмонтаж», м.Світлодарськ Бахмутського району Донецької області,

про: стягнення 112805,75грн, з яких 98461,43грн - основний борг, 4931,14грн 3% річних, 9413,18грн інфляційні втрати,

без повідомлення (виклику) учасників справи,

Акціонерне товариство «ДТЕК Донецькі електромережі», м. Краматорськ Донецької області звернулося до Господарського суду Донецької області із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергосетьспецмонтаж», м.Світлодарськ Бахмутського району Донецької області про стягнення 112805,75грн, з яких 98461,43грн - основний борг, 4931,14грн 3% річних, 9413,18грн інфляційні втрати.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неповернення відповідачем коштів попередньої оплати, які були перераховані позивачем відповідно до договорів про виконання будівельних робіт №6156-ДОЭ та №6160-ДОЭ від 22.02.2021, що стало підставою для нарахування інфляційних втрат та 3% річних.

На підтвердження вказаних обставин позивач надав до суду генеральні договори №6156-ДОЭ від 22.02.2021 та №6160-ДОЭ від 22.02.2021 про виконання будівельних робіт, додаткові договори до генеральних договорів №6156-ДОЭ/3 від 30.12.2021, №6156-ДОЭ/4 від 31.12.2021, №6160-ДОЭ/3 від 10.09.2021, №6160-ДОЭ/4 від 21.09.2021, №6160-ДОЭ/5 від 19.10.2021, №6160-ДОЭ/9 та №6160-ДОЭ/10 від 14.01.2022, №6160-ДОЭ/11 від 24.01.2022, з додатками, акти №1 приймання виконання будівельних робіт за лютий 2022 року, акти вартості устаткування до актів приймання виконання будівельних робіт за лютий 2022 року, відомості ресурсів, розрахунки №1-2 загальновиробничих витрат до актів №1 за лютий 2022 року, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2022 року, платіжні інструкції, банківські виписки, заява Акціонерного товариства «ДТЕК Донецькі електромережі» про зарахування однорідних зустрічних вимог та лист з вимогою про сплату боргу, скріншот електронної пошти позивача.

Нормативно свої позовні вимоги позивач обґрунтовує посиланням на ст. 193, 202 Господарського кодексу України, ст.ст. 525, 526, 530, 599, 610, 625, 629 Цивільного кодексу України.

З дотриманням приписів ст.6 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, для розгляду справи №905/1173/24 визначено суддю Чернову О.В.

Ухвалою господарського суду від 11.09.2024 позовну заяву залишено без руху, встановлено позивачу строк та спосіб усунення недоліків позовної заяви.

17.09.2024 від представника позивача надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви з додатками.

Ухвалою господарського суду від 18.09.2024 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №905/1173/24. Справу №905/1173/24 постановлено розглядати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження відповідача - м. Маріуполь Донецької області.

Згідно з Переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженим Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 №309, м. Світлодарськ Світлодарської міської територіальної громади з 24.05.2022 є тимчасово окупованою Російською Федерацією територією України.

Таким чином, на території місцезнаходження відповідача поштові відділення не функціонують згідно з офіційною інформацією, розміщеною на сайті АТ «Укрпошта».

Ухвала господарського суду від 18.09.2024 направлялася відповідачу на адресу електронної пошти, яка вказана відповідачем у договорі про виконання будівельних робіт.

Також відповідач повідомлявся шляхом розміщення повідомлення-оголошення на сайті Господарського суду Донецької області.

Таким чином, судом вчинені усі можливі заходи для належного повідомлення відповідача про відкрите судове провадження.

Відповідно до статті 42 Господарського процесуального кодексу України сторони зобов`язані виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки та добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами.

Відповідно до ч.2 ст.178 Господарського процесуального кодексу України, у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Згідно з частинною 3 статті 252 Господарського процесуального кодексу України, якщо для розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження відповідно до цього Кодексу судове засідання не проводиться, процесуальні дії, строк вчинення яких відповідно до цього Кодексу обмежений першим судовим засіданням у справі, можуть вчинятися протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Враховуючи, що судом створені усі умови для реалізації сторонами своїх процесуальних прав, передбачених статтями 42, 46 Господарського процесуального кодексу України, заперечень від сторін про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) їх уповноважених представників (без проведення судового засідання) не надходило, відзив від відповідача не надходив, суд вважає за можливе розглянути справу за наявними матеріалами.

Згідно з частиною 4 статті 240 Господарського процесуального кодексу України у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи суд підписує рішення без його проголошення.

З`ясувавши фактичні обставини справи, оцінивши докази на їх підтвердження в порядку статті 210 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

22.02.2021 між Акціонерним товариством «ДТЕК Донецькі Електромережі» (позивач, замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Енергосетьспецмонтаж» (відповідач, підрядник) укладено генеральний договір №6156-ДОЭ про виконання будівельних робіт (договір №6156-ДОЭ), за п. 1.1. якого підрядник зобов`язується у 2021 році за завданням замовника виконати на свій ризик та своїми силами роботи зазначені в пункті 1.2. генерального договору, (далі - роботи), поставити та змонтувати обладнання, (далі - обладнання), а Замовник - прийняти і оплатити виконані роботи та змонтоване обладнання.

Найменування робіт: «Приєднання стандарт\нестандарт: Реконструкція, будівництво та технічне переоснащення електричних мереж 0,4кВ та 10кВ в Бахмутському регіоні Донецької області». Код робіт згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДК016:2010 від 01.01.2012 зі змінами та доповненнями) - 43.21.10. Кількісні характеристики робіт, виконуваних за цим генеральним договором, на час укладення генерального договору є орієнтовними та будуть уточнюватися замовником для кожного стандартного та нестандартного приєднання, (далі - об`єкта будівництва), шляхом укладення додаткових договорів до цього генерального договору (п. 1.2 договору №6156-ДОЭ).

Згідно з п.п. 3.1-3.2 договору №6156-ДОЭ ціна цього генерального договору на дату укладення є орієнтовною та визначена договірною ціною та кошторисною документацією до неї (додаток 1 до генерального договору) та становить 8333333,33грн, крім того ПДВ 20% - 1666666,67грн, що усього становить 10000000,00грн. Ціна робіт та обладнання за кожним об`єктом будівництва буде уточнюватися сторонами шляхом підписання додаткових договорів до цього генерального договору за кожним окремим об`єктом будівництва на підставі проектно-кошторисної документації.

Розрахунки проводяться шляхом перерахування на поточний рахунок підрядника загальної ціни за кожним конкретним об`єктом будівництва та визначається після уточнення ціни матеріальних ресурсів за кожним об`єктом будівництва, згідно п. 3.2. цього генерального договору та актів приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в (далі - акти КБ-2в), актів приймання-передачі змонтованого обладнання та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою №КБ-3 (далі - Довідки КБ-3), шляхом укладення додаткового договору до генерального договору. Розрахунки за виконані роботи та змонтоване обладнання у відповідному місяці здійснюються замовником після підписання сторонами актів КБ-2в, актів приймання-передачі змонтованого обладнання, довідок КБ-3 за звітний місяць у строк до 30 календарних днів від дня підписання замовником такої довідки КБ-3 та надання замовнику належним чином оформленої виконавчої документації на виконані обсяги робіт у звітних місяцях відповідно до п. 5.31 цього генерального договору (п.п. 4.1-4.2 договору №6156-ДОЭ).

Відповідно до п. 11.1 договору №6156-ДОЭ (в редакції додаткової угоди №6156- ДОЭ/4 від 31.12.2021) цей генеральний договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2022, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами зобов`язань.

30.12.2021 сторони підписали додатковий договір №6156-ДОЭ/3 до генерального договору №6156-ДОЭ від 22.02.2021 (додатковий договір №6156-ДОЭ/3), згідно з п. 1 якого, на підставі умов генерального договору та в межах його ціни, визначеної п. 3.1. генерального договору, підрядник зобов`язується за завданням замовника виконати на свій ризик та своїми силами роботи за проектом стандартного приєднання: «Технічне переоснащення РП-0,4кВ ТП-398 та електромережі 0,4кВ від РП-0,4кВ ТП-398 до опори №29 ПЛ-0,4КВ ТП-398 Ф-1 замовника ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_1 » (точка забезпечення потужності: на опорі №28 ПЛ-0,4кВ від ТП-396 пр. «Л-1», Мангушський РЕМ).

Ціна цього додаткового договору визначена договірною ціною та кошторисною документацією до неї (додаток №1 до додаткового договору), становить 280905,62грн, крім того ПДВ 20% - 56181,12грн, що усього становить 337086,74грн (п.2 додаткового договору №6156-ДОЭ/3).

У пп. 2.1 сторони погодили порядок розрахунків за додатковим договором №6156-ДОЭ/3: замовник перераховує на поточний рахунок підрядника попередню оплату у розмірі 60% від ціни робіт та обладнання, встановленої у п. 2. цього додаткового договору. Підрядник зобов`язаний використати перераховану попередню оплату виключно для придбання обладнання та матеріалів та не пізніше ніж через 10 (десять) календарних днів з моменту отримання попередньої оплати надати замовнику звіт про його використання з переліком та вартістю замовлених матеріальних ресурсів, необхідних для виконання робіт.

Підрядник зобов`язаний закрити суму, отриману в якості попередньої оплати (поставити та змонтувати обладнання та матеріали) на суму сплаченої попередньої оплати не пізніше ніж через 90 (дев`яносто) календарних днів з моменту її отримання шляхом надання замовнику актів приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в (далі - акти КБ-2в), актів приймання-передачі змонтованого обладнання та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 (далі - Довідки КБ-3) на суму сплаченої попередньої оплати.

За змістом пп. 2.1.2 додаткового договору №6156-ДОЭ/3 визначено, що 100% від суми, зазначеної у довідці КБ-3 за звітний місяць (з урахуванням здійсненої попередньої оплати) за виконані роботи, перераховується замовником після підписання сторонами актів КБ-2в, актів приймання-передачі змонтованого обладнання, довідок КБ-3 не пізніше ніж через 30 (тридцять) календарних днів від дня підписання замовником такої довідки КБ-3 та надання замовнику належним чином оформленої виконавчої документації на виконані обсяги робіт у звітних місяцях відповідно до п. 5.31. цього генерального договору.

Згідно з додатком №2 до додаткового договору №6156-ДОЭ/3 від 30.12.2021 відповідно до календарного графіку виконання робіт, роботи підлягають виконанню у березні 2022 року.

Згідно з платіжною інструкцією №2377268 від 13.01.2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «ДТЕК Високовольтні мережі», від імені замовника на підставі договору доручення №4526-ДОЭ від 10.09.2019, здійснило попередню оплату у розмірі 202252,04грн згідно з пп. 2.1 додаткового договору №6156-ДОЭ/3.

22.02.2021 позивачем та відповідачем укладено генеральний договір №6160-ДОЭ про виконання будівельних робіт (договір №6160-ДОЭ), за п. 1.1. якого підрядник зобов`язується у 2021 році за завданням замовника виконати на свій ризик та своїми силами роботи зазначені в пункті 1.2. генерального договору, (далі - роботи), поставити та змонтувати обладнання, (далі - обладнання), а замовник - прийняти і оплатити виконані роботи та змонтоване обладнання.

Найменування робіт: ««Приєднання стандарт/нестандарт: Реконструкція, будівництво та технічне переоснащення електричних мереж 0,4кВ та 10кВ в Краматорському та Покровському районах Донецької області». Код робіт згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДК016:2010 від 01.01.2012 зі змінами та доповненнями) - 43.21.10. Кількісні характеристики робіт, виконуваних за цим генеральним договором, на час укладення генерального договору є орієнтовними та будуть уточнюватися замовником для кожного стандартного та нестандартного приєднання, (далі - об`єкта будівництва), шляхом укладення додаткових договорів до цього генерального договору (п. 1.2 договору №6160-ДОЭ).

Згідно з п.п. 3.1-3.2 договору №6160-ДОЭ ціна цього генерального договору на дату укладення є орієнтовною та визначена договірною ціною та кошторисною документацією до неї (додаток 1 до генерального договору) та становить 8333333,33грн, крім того ПДВ 20% - 1666666,67грн, що усього становить 10000000,00грн. Ціна робіт та обладнання за кожним об`єктом будівництва буде уточнюватися сторонами шляхом підписання додаткових договорів до цього генерального договору за кожним окремим об`єктом будівництва на підставі проектно-кошторисної документації.

Розрахунки проводяться шляхом перерахування на поточний рахунок підрядника загальної ціни за кожним конкретним об`єктом будівництва та визначається після уточнення ціни матеріальних ресурсів за кожним об`єктом будівництва, згідно п. 3.2. цього генерального договору та актів приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в (далі - акти КБ-2в), актів приймання-передачі змонтованого обладнання та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою №КБ-3 (далі - Довідки КБ-3), шляхом укладення додаткового договору до генерального договору. Розрахунки за виконані роботи та змонтоване обладнання у відповідному місяці здійснюються замовником після підписання сторонами актів КБ-2в, актів приймання-передачі змонтованого обладнання, довідок КБ-3 за звітний місяць у строк до 30 календарних днів від дня підписання замовником такої довідки КБ-3 та надання замовнику належним чином оформленої виконавчої документації на виконані обсяги робіт у звітних місяцях відповідно до п. 5.31 цього генерального договору (п.п. 4.1-4.2 договору №6160-ДОЭ).

Відповідно до п. 11.1 договору №6160-ДОЭ (в редакції додаткової угоди №6160-ДОЭ/7 від 31.12.2021) цей генеральний договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2022, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами зобов`язань.

10.09.2021 сторони підписали додатковий договір №6160-ДОЭ/3 до генерального договору №6160-ДОЭ від 22.02.2021 (додатковий договір №6160-ДОЭ/3), згідно з п. 1 якого, на підставі умов генерального договору та в межах його ціни, визначеної п. 3.1. генерального договору, підрядник зобов`язується за завданням замовника виконати на свій ризик та своїми силами роботи за проектом стандартного приєднання: «Технічне переоснащення РП-0,4 кВ ТП-844 та електромережі 0,4 кВ від ТП-844 до опори №17в ПЛ-0,4 кВ ТП-844 приєд. Л-2 замовника ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2 (Замовник: ОСОБА_2 )» (точка забезпечення потужності: опора №14 ЛЕП-0,4кВ приєднання «Л-2» від ТП-844).

Ціна цього додаткового договору визначена договірною ціною та кошторисною документацією до неї (додаток №1 до додаткового договору), становить 382862,77грн, крім того ПДВ 20% - 76572,55грн, що усього становить 459435,32грн (п.2 додаткового договору №6160-ДОЭ/3 (в редакції додаткової угоди №6160-ДОЭ/11 від 24.01.2022)).

У пп. 2.1 сторони погодили порядок розрахунків за додатковим договором №6160-ДОЭ/3: замовник перераховує на поточний рахунок підрядника попередню оплату у розмірі 40% від ціни робіт та обладнання, встановленої у п. 2. цього додаткового договору. Підрядник зобов`язаний використати перераховану попередню оплату виключно для придбання обладнання та матеріалів та не пізніше ніж через 10 (десять) календарних днів з моменту отримання попередньої оплати надати замовнику звіт про його використання з переліком та вартістю замовлених матеріальних ресурсів, необхідних для виконання робіт.

Підрядник зобов`язаний закрити суму, отриману в якості попередньої оплати (поставити та змонтувати обладнання та матеріали) на суму сплаченої попередньої оплати не пізніше ніж через 30 (тридцять) календарних днів з моменту її отримання шляхом надання замовнику актів приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в (далі - акти КБ-2в), актів приймання-передачі змонтованого обладнання та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 (далі - Довідки КБ-3) на суму сплаченої попередньої оплати.

За змістом пп. 2.1.2 додаткового договору №6160-ДОЭ/3 визначено, що 100% від суми, зазначеної у довідці КБ-3 за звітний місяць (з урахуванням здійсненої попередньої оплати) за виконані роботи, перераховується замовником після підписання сторонами актів КБ-2в, актів приймання-передачі змонтованого обладнання, довідок КБ-3 не пізніше ніж через 30 (тридцять) календарних днів від дня підписання замовником такої довідки КБ-3 та надання замовнику належним чином оформленої виконавчої документації на виконані обсяги робіт у звітних місяцях відповідно до п. 5.31. цього генерального договору.

Згідно з платіжною інструкцією №2191318 від 10.09.2021 Товариство з обмеженою відповідальністю «ДТЕК Високовольтні мережі», від імені замовника на підставі договору доручення №4526-ДОЭ від 10.09.2019, здійснило попередню оплату у розмірі 187759,29грн згідно з пп. 2.1 додаткового договору №6160-ДОЭ/3.

Згідно з додатком №2 до додаткового договору №6160-ДОЭ/3 від 10.09.2021 відповідно до календарного графіку виконання робіт, роботи підлягають виконанню у період вересень друга декада жовтня 2021 року.

21.09.2021 між сторонами у додатковий договір №6160-ДОЭ/4 до генерального договору №6160-ДОЭ від 22.02.2021 (додатковий договір №6160-ДОЭ/4), згідно з п. 1 якого, на підставі умов генерального договору та в межах його ціни, визначеної п. 3.1. генерального договору, підрядник зобов`язується за завданням замовника виконати на свій ризик та своїми силами роботи за проектом стандартного приєднання: «Технічне переоснащення РП-0,4кВ ТП-368 та електромережі 0,4кВ від РП-0,4кВ ТП-368 до опори №24 ПЛ-0,4кВ ТП-368 замовника ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_3 » (точка забезпечення потужності на опорі №20 ПЛ¬ОД кВ від ТП-368 пр. «Л-1»).

Ціна цього додаткового договору визначена договірною ціною та кошторисною документацією до неї (додаток №1 до додаткового договору), становить 284701,98грн, крім того ПДВ 20% - 56940,40грн, що усього становить 338766,70грн (п.2 додаткового договору №6160-ДОЭ/4 (в редакції додаткової угоди №6160-ДОЭ/10 від 14.01.2022)).

У пп. 2.1 сторони погодили порядок розрахунків за додатковим договором №6160-ДОЭ/4: замовник перераховує на поточний рахунок підрядника попередню оплату у розмірі 50% від ціни робіт та обладнання, встановленої у п. 2. цього додаткового договору. Підрядник зобов`язаний використати перераховану попередню оплату виключно для придбання обладнання та матеріалів та не пізніше ніж через 10 (десять) календарних днів з моменту отримання попередньої оплати надати замовнику звіт про його використання з переліком та вартістю замовлених матеріальних ресурсів, необхідних для виконання робіт.

Підрядник зобов`язаний закрити суму, отриману в якості попередньої оплати (поставити та змонтувати обладнання та матеріали) на суму сплаченої попередньої оплати не пізніше ніж через 40 (сорок) календарних днів з моменту її отримання шляхом надання замовнику актів приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в (далі - акти КБ-2в), актів приймання-передачі змонтованого обладнання та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 (далі - Довідки КБ-3) на суму сплаченої попередньої оплати.

За змістом пп. 2.1.2 додаткового договору №6160-ДОЭ/4 визначено, що 100% від суми, зазначеної у довідці КБ-3 за звітний місяць (з урахуванням здійсненої попередньої оплати) за виконані роботи, перераховується замовником після підписання сторонами актів КБ-2в, актів приймання-передачі змонтованого обладнання, довідок КБ-3 не пізніше ніж через 30 (тридцять) календарних днів від дня підписання замовником такої довідки КБ-3 та надання замовнику належним чином оформленої виконавчої документації на виконані обсяги робіт у звітних місяцях відповідно до п. 5.31. цього генерального договору.

Згідно з банківською випискою Товариство з обмеженою відповідальністю «ДТЕК Високовольтні мережі», від імені замовника на підставі договору доручення №4526-ДОЭ від 10.09.2019, здійснило попередню оплату у розмірі 170821,19грн за пп. 2.1 додаткового договору №6160-ДОЭ/4.

На виконання умов додаткового договору №6160-ДОЭ/4 сторони підписали акт №1 приймання виконання будівельних робіт за лютий 2022 року на суму 307068,54грн (довідка КБ-2в), акт вартості устаткування на суму 31698,16грн та довідку про вартість виконаних робіт та витрати (довідка КБ-3) на загальну суму 338766,70грн.

З урахуванням попередньої оплати, заборгованість позивача за роботами згідно з додатковим договором №6160-ДОЭ/4 від 21.09.2021 становить 167945,51грн.

19.10.2021 між сторонами у додатковий договір №6160-ДОЭ/5 до генерального договору №6160-ДОЭ від 22.02.2021 (додатковий договір №6160-ДОЭ/5), згідно з п. 1 якого, на підставі умов генерального договору та в межах його ціни, визначеної п. 3.1. генерального договору, підрядник зобов`язується за завданням замовника виконати на свій ризик та своїми силами роботи за проектом стандартного приєднання: «Технічного переоснащення РП-0,4кВ ТП-105 та електромережі 0,4кВ від РП-0,4кВ ТП-105 до опори №21 ПЛ-0,4КВ Л-3 ТГ1- 105 замовника ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_4 » (Точка забезпечення потужності: вхідних клемах першого комутаційного апарату в шафі обліку, яка розташована на межі земельної ділянки Замовника. Мангушський РЕМ).

Ціна цього додаткового договору визначена договірною ціною та кошторисною документацією до неї (додаток №1 до додаткового договору), становить 247180грн, крім того ПДВ 20% - 49436,00грн, що усього становить 296616,00грн (п.2 додаткового договору №6160-ДОЭ/5).

У пп. 2.1 сторони погодили порядок розрахунків за додатковим договором №6160-ДОЭ/5: замовник перераховує на поточний рахунок підрядника попередню оплату у розмірі 50% від ціни робіт та обладнання, встановленої у п. 2. цього додаткового договору. Підрядник зобов`язаний використати перераховану попередню оплату виключно для придбання обладнання та матеріалів та не пізніше ніж через 10 (десять) календарних днів з моменту отримання попередньої оплати надати замовнику звіт про його використання з переліком та вартістю замовлених матеріальних ресурсів, необхідних для виконання робіт.

Підрядник зобов`язаний закрити суму, отриману в якості попередньої оплати (поставити та змонтувати обладнання та матеріали) на суму сплаченої попередньої оплати не пізніше ніж через 40 (сорок) календарних днів з моменту її отримання шляхом надання замовнику актів приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в (далі - акти КБ-2в), актів приймання-передачі змонтованого обладнання та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 (далі - Довідки КБ-3) на суму сплаченої попередньої оплати.

За змістом пп. 2.1.2 додаткового договору №6160-ДОЭ/5 визначено, що 100% від суми, зазначеної у довідці КБ-3 за звітний місяць (з урахуванням здійсненої попередньої оплати) за виконані роботи, перераховується замовником після підписання сторонами актів КБ-2в, актів приймання-передачі змонтованого обладнання, довідок КБ-3 не пізніше ніж через 30 (тридцять) календарних днів від дня підписання замовником такої довідки КБ-3 та надання замовнику належним чином оформленої виконавчої документації на виконані обсяги робіт у звітних місяцях відповідно до п. 5.31. цього генерального договору.

Згідно з банківською випискою Товариство з обмеженою відповідальністю «ДТЕК Високовольтні мережі», від імені замовника на підставі договору доручення №4526-ДОЭ від 10.09.2019, здійснило попередню оплату у розмірі 148308,00грн за пп. 2.1 додаткового договору №6160-ДОЭ/5.

На виконання умов додаткового договору №6160-ДОЭ/5 сторони підписали акт №1 приймання виконання будівельних робіт за лютий 2022 року на суму 233034,56грн (довідка КБ-2в), акт вартості устаткування на суму 38877,83грн та довідку про вартість виконаних робіт та витрати (довідка КБ-3) на загальну суму 271912,39грн.

З урахуванням попередньої оплати, заборгованість позивача за роботами згідно з додатковим договором №6160-ДОЭ/5 від 19.10.2021 становить 123604,39грн.

У квітні 2022 року позивач згідно з листом №31/5261-вих провів зарахування однорідних зустрічних вимог, а саме: 1) за вимогами Акціонерного товариства «ДТЕК Донецькі Електромережі» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергосетьспецмонтаж» за наступними договорами: додатковий договір №6156-ДОЭ/3 від 30.12.2021 на суму 167945,51грн; додатковий договір №6160-ДОЭ/3 від 10.09.2021 на суму 123604,39грн, всього на суму 291549,90грн; 2) за вимогами Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергосетьспецмонтаж» до Акціонерного товариства «ДТЕК Донецькі Електромережі» за наступними договорами: додатковий договір №6160-ДОЭ/4 від 21.09.2021 на суму 167945,51грн; додатковий договір №6160-ДОЭ/5 від 19.10.2021 на суму 123604,39грн, всього на суму 291549,90грн.

16.11.2023 електронною поштою позивач звернувся до відповідача з вимогою повернути залишок заборгованості з невикористаної передплати у розмірі 98461,43грн.

Відповідач заборгованість не сплатив, відповіді на вимогу не надав.

Позивач, посилаючись на неповернення попередньої передплати за додатковими договорами №6156-ДОЭ/3 від 30.12.2021 та №6160-ДОЭ/3 від 10.09.2021 до генеральних договорів №6156-ДОЭ та №6160-ДОЭ від 22.02.2021, звернувся до суду з відповідним позовом.

Виходячи з принципу повного, всебічного та об`єктивного розгляду всіх обставин справи, суд вважає вимоги позивача такими, що підлягають задоволенню з огляду на таке.

Сутність позову полягає у примусовому спонуканні відповідача до виконання грошових зобов`язання за спірними договорами в частині повернення невикористаної попередньої оплати та застосуванні наслідків порушення зобов`язання у вигляді стягнення 3% річних та інфляційних втрат.

Згідно з ст.ст.11, 509 Цивільного кодексу України зобов`язання виникають, зокрема, з договорів. Аналогічні положення встановлені і в ст.ст. 173-175 Господарського кодексу України.

Відповідно до ч.1 ст. 837 Цивільного кодексу України, за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові (ч. 2 ст. 837 Цивільного кодексу України).

Договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов`язаних з місцезнаходженням об`єкта (ч. 2 ст. 875 Цивільного кодексу України).

Судом встановлено, що генеральні договори №6156-ДОЭ, №6160-ДОЭ від 22.02.2021, та укладені до них додаткові договори є належною підставою для виникнення у сторін прав та обов`язків.

Доказів розірвання або припинення таких договорів суду не надано.

У відповідності до ч. 1 ст. 854 Цивільного кодексу України, якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

Як встановлено судом, на виконання пп.2.1 додаткових договорів №6156-ДОЭ/3 від 30.12.2021 та №6160-ДОЭ/3 від 10.09.2021 Товариство з обмеженою відповідальністю «ДТЕК Високовольтні мережі» від імені та за дорученням позивача здійснив попередні оплати в розмірі 202252,04грн та 187759,29грн відповідно.

Враховуючи календарні графіки виконання робіт, строк виконання зобов`язань з підрядних робіт за додатковими договорами №6156-ДОЭ/3 від 30.12.2021 та №6160-ДОЭ/3 від 10.09.2021 є таким, що настав.

Матеріали справи не містять доказів виконання робіт за такими додатковими договорами згідно з умовами пп. 2.1.2 додаткових договорів (актів КБ-2в, актів приймання-передачі змонтованого обладнання, довідок КБ-3), а також звітів про використання попередньої оплати з переліком та вартістю замовлених матеріальних ресурсів, необхідних для виконання робіт, відповідно до пп. 2.1 додаткових договорів.

Факти отримання попередньої оплати за вказаними додатковими договорами та невиконання робіт відповідачем не спростовується та не заперечується.

Також як встановлено судом, позивач на виконання пп.2.1 додаткових договорів №6160-ДОЭ/4 від 21.09.2021 та №6160-ДОЭ/5 від 19.10.2021 Товариство з обмеженою відповідальністю «ДТЕК Високовольтні мережі» від імені та за дорученням позивача здійснив попередні оплати в розмірі 170821,19грн та 148308,00грн відповідно.

На виконання умов додаткових договорів №6160-ДОЭ/4 від 21.09.2021 та №6160-ДОЭ/5 від 19.10.2021 сторони підписали акти №1 приймання виконання будівельних робіт за лютий 2022 року (довідка КБ-2в), акти вартості устаткування на суму та довідки про вартість виконаних робіт та витрати (довідка КБ-3) на загальну суму 338766,70грн та на загальну суму 271912,39грн відповідно.

Враховуючи попередню оплату, заборгованість за виконані роботи у позивача перед відповідачем становить за додатковим договором №6160-ДОЭ/4 від 21.09.2021 становить 167945,51грн та за додатковим договором №6160-ДОЭ/5 від 19.10.2021 становить 123604,39грн.

Згідно з частиною третьою статті 203 Господарського кодексу України господарське зобов`язання припиняється зарахуванням зустрічної однорідної вимоги, строк якої настав або строк якої не зазначений чи визначений моментом витребування. Для зарахування достатньо заяви однієї сторони.

Відповідно до приписів статті 601 Цивільного кодексу України зобов`язання припиняється зарахуванням зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги. Зарахування зустрічних вимог може здійснюватися за заявою однієї із сторін.

Відповідно до частини п`ятої статті 202 Цивільного кодексу України до правовідносин, які виникли з односторонніх правочинів, застосовуються загальні положення про зобов`язання та про договори, якщо це не суперечить актам цивільного законодавства або суті одностороннього правочину.

Позивач у листі №31/5261-вих заявив про зустрічне зарахування однорідних вимог на суму 291549,90грн.

Дослідивши таку заяву позивача, суд дійшов висновку, що вона за своєю правовою природою є одностороннім правочином, направленим на припинення взаємних грошових зобов`язань сторін у справі.

Вимоги, які підлягають зарахуванню, мають відповідати таким умовам: бути зустрічними (кредитор за одним зобов`язанням є боржником за іншим, а боржник за першим зобов`язанням є кредитором за другим); бути однорідними (зараховуватися можуть вимоги про передачу речей одного роду, наприклад, грошей). При цьому правило про однорідність вимог поширюється на їх правову природу, але не стосується підстави виникнення таких вимог. Отже допускається зарахування однорідних вимог, які випливають з різних підстав (різних договорів тощо); строк виконання таких вимог має бути таким, що настав, не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги.

Як вже встановлено судом, строк виконання зобов`язань з підрядних робіт за додатковими договорами №6156-ДОЭ/3 від 30.12.2021 та №6160-ДОЭ/3 від 10.09.2021 є таким, що настав.

При цьому, згідно з пп. 2.1 додатковими договорами підрядник зобов`язаний використати перераховану попередню оплату виключно для придбання обладнання та матеріалів та не пізніше ніж через 10 (десять) календарних днів з моменту отримання попередньої оплати надати замовнику звіт про його використання з переліком та вартістю замовлених матеріальних ресурсів, необхідних для виконання робіт. Підрядник зобов`язаний закрити суму, отриману в якості попередньої оплати (поставити та змонтувати обладнання та матеріали) на суму сплаченої попередньої оплати не пізніше ніж через 90 (дев`яносто) календарних днів (№6156-ДОЭ/3 від 30.12.2021) та 30 (тридцять) (№6160-ДОЭ/3 від 10.09.2021) календарних днів з моменту її отримання шляхом надання замовнику актів приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в (далі - акти КБ-2в), актів приймання-передачі змонтованого обладнання та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 (далі - Довідки КБ-3) на суму сплаченої попередньої оплати.

Доказів використання та закриття сум попередньої оплати у встановлені строки матеріали справи не містять.

Заперечень від відповідача щодо зарахування однорідних зустрічних вимог ані позивачу, ані до суду не надходили.

Докази наявності спору між сторонами щодо зарахованих позивачем вимог в матеріалах справи відсутні, відповідач належними і допустимими доказами не спростовує того, що сума заборгованості кожної зі сторін за додатковими договорами на дату вчинення одностороннього правочину із зарахування зустрічних однорідних вимог була іншою, ніж та, яка зазначена у заяві позивача, не надав доказів часткового чи повного погашення цієї заборгованості, суд дійшов висновку про безспірність заборгованості.

Частина 1 статті 193 Господарського кодексу України встановлює, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться і до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 193 Господарського кодексу України визначено, що кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов`язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

Положеннями статті 526 Цивільного кодексу України передбачено, що зобов`язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 Цивільного кодексу України).

Згідно з ст.530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлено строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

З огляду на визначені строки закриття суми отриманої попередньої оплати, суд дійшов висновку, що строк повернення попередньої оплати за додатковим договором №6156-ДОЭ/3 від 30.12.2021 є таким, що настав 14.04.2022 (наступний день, після 90 календарних днів з моменту отримання попередньої оплати), за додатковим договором №6160-ДОЭ/3 від 10.09.2021 є таким, що настав 12.10.2021 (наступний день, після 30 календарних днів з моменту отримання попередньої оплати).

Враховуючи заяву позивача про зарахування зустрічних однорідних вимог, залишок заборгованості в частині повернення попередньої плати становить в загальному розмірі 98461,43грн.

Доказів сплати відповідачем заборгованості суду не надано.

Отже позовні вимоги в частині стягнення основної заборгованості є правомірними, обґрунтованими та підлягають задоволенню у повному обсязі.

Також позивач заявив до стягнення 3% річних у розмірі 4931,14грн на борг за період прострочення з 01.01.2023 по 01.09.2024, а також інфляційні втрати у розмірі 9413,18грн за період прострочення з січня 2023 року по липень 2024 року.

Контррозрахунки 3% річних та інфляційних втрат відсутні.

Відповідно до ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Індекс інфляції - це показник, що характеризує динаміку загального рівня цін на товари та послуги, які купуються населенням для невиробничого споживання, і його найменший період визначення складає місяць. Розмір боргу з урахуванням індексу інфляції визначається виходячи з суми боргу, що існувала на останній день місяця, в якому платіж мав бути здійснений, помноженої на індекс інфляції, визначений названою Державною службою, за період прострочення починаючи з місяця, наступного за місяцем, у якому мав бути здійснений платіж, і за будь-який місяць (місяці), у якому (яких) мала місце інфляція. При цьому в розрахунок мають включатися й періоди часу, в які індекс інфляції становив менше одиниці (тобто мала місце дефляція) (п.п.3.2 п.3 постанови Пленуму Вищого господарського суду України №14 від 17.12.2013 «Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов`язань»).

Перевіривши надані позивачем розрахунки 3% річних та інфляційних втрат, суд встановив, що вони є методологічно та арифметично правильним, тому вимоги в цій частині є правомірними та обґрунтованими.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України, передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності (ст. 86 Господарського процесуального кодексу України).

Проаналізувавши встановлені у справі обставини, оцінивши досліджені докази в їх сукупності та взаємозв`язку за своїм внутрішнім переконанням, господарський суд, враховуючи наведені положення цивільного і господарського законодавства, дійшов висновку про задоволення позовних вимог.

Відповідно до приписів статті 129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається на відповідача.

Керуючись ст.ст. 7, 13, 42, 86, 123, 129, 210, 233, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Акціонерного товариства «ДТЕК Донецькі електромережі», м. Краматорськ Донецької області до Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергосетьспецмонтаж», м.Світлодарськ Бахмутського району Донецької області про: стягнення 112805,75грн, з яких 98461,43грн - основний борг, 4931,14грн 3% річних, 9413,18грн інфляційні втрати, задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергосетьспецмонтаж», м.Світлодарськ Бахмутського району Донецької області (84792, Донецька обл., Бахмутський р-н, місто Світлодарськ(пн), будинок 80, ідентифікаційний код 38937981) на користь Акціонерного товариства «ДТЕК Донецькі електромережі», м. Краматорськ Донецької області (84302, Донецька обл., Краматорський р-н, місто Краматорськ, вул.Комерційна, будинок 8, ідентифікаційний код 42086719) 112805,75грн, з яких 98461,43грн - основний борг, 4931,14грн 3% річних, 9413,18грн інфляційні втрати, а також витрати зі сплати судового збору у розмірі 2422,40грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржено у Східний апеляційний господарський суд протягом двадцяти днів з дня складання повного судового рішення в порядку, передбаченому розділом ІV Господарського процесуального кодексу України.

Суддя О.В. Чернова

Рішення складено та підписано 18.11.2024.

Веб-адреса Єдиного державного реєстру судових рішень, розміщена на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет: http://reyestr.court.gov.ua/.