Рішення

від 29.11.2024 по справі 910/10751/24

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.11.2024 м. Київ Справа № 910/10751/24За позовом: товариства з обмеженою відповідальністю "БУДГЕНСЕРВІС";

до: товариства з обмеженою відповідальністю "УКРПРОМ МОНТАЖБУД";

про: стягнення 1.322.518,31 грн.

Суддя Сергій Балац

Представники: без виклику сторін.

С У Т Ь С П О Р У :

Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДГЕНСЕРВІС" звернулося до господарського суду міста Києва із позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "УКРПРОМ МОНТАЖБУД" про стягнення 1.322.518,31 грн.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідачем не здійснено виконання зобов`язання за укладеним між сторонами спору договором від 07.03.2018 № АН-СП-102, що призвело до звернення позивача до господарського суду з вимогами про стягнення з відповідача 1.322.518,31 грн., з яких: 1.246.463,59 грн. - основна заборгованість, 43.626,23 грн. - пеня, 5.006,29 грн. - 3 % річних та 27.422,20 грн. - інфляційні втрати.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 17.09.2024 позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі № 910/10751/24 та вирішено розгляд справи здійснювати в порядку (за правилами) спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи, оскільки вказана справа є справою незначної складності та визнана судом малозначною.

Відповідач відзиву на позов, в порядку передбаченого ст. 165 Господарського процесуального кодексу України, суду не надав, а тому відповідно до положень частини 9 статті 165 Господарського процесуального кодексу України суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Дослідивши наявні у матеріалах даної справи докази, господарський суд міста Києва,

В С Т А Н О В И В :

Між позивачем, як генпідрядником, та відповідачем, як підрядником, укладено договір від 07.03.2018 № АН-СП-102 (далі - Договір), відповідно до предмету якого позивач доручає, а відповідач приймає на себе зобов`язання виконати роботи з монтажу дренажної каналізації від кондиціонерів (монтаж в тілі фасадної системи з 4 по 23 пов.) І - ї черги (далі - роботи) в житловому будинку № 1 на об`єкті "Будівництво житлового комплексу з магазинами, офісними приміщеннями побутового обслуговування та підземним паркінгом по вул. Боженка 75-77, вул. Володимиро-Либідській 21-17, вул. Антоновича 118 в Голосіївському районі м. Києва" (далі - об`єкт) відповідно до проектної документації: водопостачання та каналізація. Шифр: 333-1-ВКІ-3.1, а позивач зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи відповідно до умов Договору (п. 1.1 Договору).

Пунктом 2.1 Договору визначено, що відповідач виконує роботи протягом 30 календарних днів з дати підписання сторонами цього Договору.

Положеннями пункту 3.1 Договору передбачено, що ціна Договору визначається сторонами в договірній ціні (додаток № 1 до Договору), який є невід`ємною частиною Договору, і становить 97.324,51 грн. з ПДВ.

Розділом 4 Договору сторонами визначений порядок розрахунків, а саме, зокрема:

- позивач перераховує відповідачу аванс в розмірі 47.558,84 грн. з ПДВ протягом 25 календарних днів з моменту підписання сторонами даного Договору (п. 4.2.1 Договору);

- остаточний розрахунок позивач здійснює протягом 10 банківських днів після підписання сторонами акту приймання-передачі виконаних робіт (п. 4.2.2 Договору).

Умовами пункту 8.2 Договору визначено, що якщо відповідач прострочить строк виконання робіт, або усунення недоліків, відповідач сплачує позивачу пеню в розмірі два відсотки від ціни цього Договору за кожен день прострочення.

Відповідно до пункту 9.1.1 Договору, забезпечення робіт матеріалами (за актом приймання матеріалів в роботу) покладається на позивача в обсязі, узгодженому сторонами в додатку № 1 до Договору).

Порядок припинення Договору передбачений розділом 12 останнього, а саме, зокрема:

- Договір може бути достроково розірваний за письмовим узгодженням сторін, або позивачем в односторонньому порядку, якщо відповідач не приступив до виконання робіт у визначений термін, або порушив строк виконання робіт більше ніж на сім днів, або неякісного виконання робіт (у разі відмови відповідача від усунення недоліків). В цьому випадку відповідач зобов`язаний протягом п`яти днів з дня отримання письмового повідомлення про розірвання Договору повернути позивачу сплачені останнім грошові кошти (12.3 Договору);

- Договір вважається розірваним на третій календарний день з дня направлення позивачем відповідного письмового повідомлення відповідачу (п. 12.4 Договору).

Між сторонами Договору укладено ряд додаткових угод до Договору, а саме:

- від 05.04.2018 № 1: строк виконання - 10 календарних днів з моменту підписання (п. 3), договірна ціна - 9.843,76 грн. з ПДВ (п. 4);

- від 05.04.2018 № 2: строк виконання - 30 календарних днів з моменту підписання (п. 3), договірна ціна - 36.940,84 грн. з ПДВ (п. 4);

- від 05.04.2018 № 3: строк виконання - 30 календарних днів з моменту підписання (п. 3), договірна ціна - 48.331,54 грн. з ПДВ (п. 4);

- від 16.05.2018 № 4: строк виконання - 60 календарних днів з моменту підписання (п. 3), договірна ціна - 1.132.443,29 грн. з ПДВ (п. 4); якщо відповідач прострочить строк виконання робіт, або усунення недоліків, відповідач сплачує позивачу пеню в розмірі 1.000,00 грн. за кожен день прострочення (п. 9);

- від 20.04.2018 № 5: строк виконання - 30 календарних днів з моменту підписання (п. 3), договірна ціна - 8.758,78 грн. з ПДВ (п. 4);

- від 23.04.2018 № 6: строк виконання - 14 календарних днів з моменту підписання (п. 3), договірна ціна - 2.100,00 грн. з ПДВ (п. 4);

- від 25.04.2018 № 7: строк виконання - 14 календарних днів з моменту підписання (п. 3), договірна ціна - 1.831,82 грн. з ПДВ (п. 4);

- від 04.05.2018 № 8: строк виконання - 30 календарних днів з моменту підписання (п. 3), договірна ціна - 23.226,86 грн. з ПДВ (п. 4);

- від 04.05.2018 № 9: строк виконання - 40 календарних днів з моменту підписання (п. 3), договірна ціна - 47.955,59 грн. з ПДВ (п. 4);

- від 04.05.2018 № 10: строк виконання - 30 календарних днів з моменту підписання (п. 3), договірна ціна - 15.451,48 грн. з ПДВ (п. 4);

- від 04.05.2018 № 11: строк виконання - 60 календарних днів з моменту підписання (п. 3), договірна ціна - 116.647,62 грн. з ПДВ (п. 4);

- від 16.05.2018 № 12: строк виконання - 60 календарних днів з моменту підписання (п. 3), договірна ціна - 210.697,50 грн. з ПДВ (п. 4); якщо відповідач прострочить строк виконання робіт, або усунення недоліків, відповідач сплачує позивачу пеню в розмірі 1.000,00 грн. за кожен день прострочення (п. 10);

- від 15.05.2018 № 14: строк виконання - 30 календарних днів з моменту підписання (п. 3), договірна ціна - 1.768,96 грн. з ПДВ (п. 4); якщо відповідач прострочить строк виконання робіт, або усунення недоліків, відповідач сплачує позивачу пеню в розмірі 500,00 грн. за кожен день прострочення (п. 10);

- від 15.05.2018 № 15: строк виконання - 60 календарних днів з моменту підписання (п. 3), договірна ціна - 121.715,59 грн. з ПДВ (п. 4); якщо відповідач прострочить строк виконання робіт, або усунення недоліків, відповідач сплачує позивачу пеню в розмірі 1.000,00 грн. за кожен день прострочення (п. 10);

- від 16.05.2018 № 16: строк виконання - 60 календарних днів з моменту підписання (п. 3), договірна ціна - 105.925,84 грн. з ПДВ (п. 4); якщо відповідач прострочить строк виконання робіт, або усунення недоліків, відповідач сплачує позивачу пеню в розмірі 1.000,00 грн. за кожен день прострочення (п. 10);

- від 17.05.2018 № 17: строк виконання - 30 календарних днів з моменту підписання (п. 3), договірна ціна - 25.970,04 грн. з ПДВ (п. 4); якщо відповідач прострочить строк виконання робіт, або усунення недоліків, відповідач сплачує позивачу пеню в розмірі 1.000,00 грн. за кожен день прострочення (п. 10);

- від 29.05.2018 № 18: строк виконання - 45 календарних днів з моменту підписання (п. 3), договірна ціна - 34.340,78 грн. з ПДВ (п. 4); якщо відповідач прострочить строк виконання робіт, або усунення недоліків, відповідач сплачує позивачу пеню в розмірі 500,00 грн. за кожен день прострочення (п. 10);

- від 29.05.2018 № 19: строк виконання - 45 календарних днів з моменту підписання (п. 3), договірна ціна - 42.177,71 грн. з ПДВ (п. 4); якщо відповідач прострочить строк виконання робіт, або усунення недоліків, відповідач сплачує позивачу пеню в розмірі 500,00 грн. за кожен день прострочення (п. 10);

- від 30.05.2018 № 20: строк виконання - 15 календарних днів з моменту підписання (п. 3), договірна ціна - 6.000,00 грн. з ПДВ (п. 4); якщо відповідач прострочить строк виконання робіт, або усунення недоліків, відповідач сплачує позивачу пеню в розмірі 500,00 грн. за кожен день прострочення (п. 10);

- від 01.06.2018 № 22: строк виконання - 60 календарних днів з моменту підписання (п. 2), договірна ціна - 115.407,00 грн. з ПДВ (п. 3); якщо відповідач прострочить строк виконання робіт, або усунення недоліків, відповідач сплачує позивачу пеню в розмірі 1.000,00 грн. за кожен день прострочення (п. 9);

- від 08.06.2018 № 23: строк виконання - 45 календарних днів з моменту підписання (п. 3), договірна ціна - 42.653,56 грн. з ПДВ (п. 4); якщо відповідач прострочить строк виконання робіт, або усунення недоліків, відповідач сплачує позивачу пеню в розмірі 500,00 грн. за кожен день прострочення (п. 10);

- від 05.06.2018 № 24: строк виконання - 60 календарних днів з моменту підписання (п. 2), договірна ціна - 66.148,81 грн. з ПДВ (п. 3); якщо відповідач прострочить строк виконання робіт, або усунення недоліків, відповідач сплачує позивачу пеню в розмірі 1.000,00 грн. за кожен день прострочення (п. 9);

- від 04.06.2018 № 25: строк виконання - 30 календарних днів з моменту підписання (п. 2), договірна ціна - 7.774,85 грн. з ПДВ (п. 3); якщо відповідач прострочить строк виконання робіт, або усунення недоліків, відповідач сплачує позивачу пеню в розмірі 200,00 грн. за кожен день прострочення (п. 9);

- від 08.06.2018 № 27: строк виконання - 30 календарних днів з моменту підписання (п. 2), договірна ціна - 5.483,44 грн. з ПДВ (п. 4); якщо відповідач прострочить строк виконання робіт, або усунення недоліків, відповідач сплачує позивачу пеню в розмірі 500,00 грн. за кожен день прострочення (п. 9);

- від 14.06.2018 № 28: строк виконання - 7 календарних днів з моменту підписання (п. 2), договірна ціна - 1.303,42 грн. з ПДВ (п. 3); якщо відповідач прострочить строк виконання робіт, або усунення недоліків, відповідач сплачує позивачу пеню в розмірі 200,00 грн. за кожен день прострочення (п. 9);

- від 14.06.2018 № 29: строк виконання - 7 календарних днів з моменту підписання (п. 2), договірна ціна - 1.303,42 грн. з ПДВ (п. 3); якщо відповідач прострочить строк виконання робіт, або усунення недоліків, відповідач сплачує позивачу пеню в розмірі 200,00 грн. за кожен день прострочення (п. 9);

- від 21.06.2018 № 30: строк виконання - 45 календарних днів з моменту підписання (п. 2), договірна ціна - 43.998,66 грн. з ПДВ (п. 3); якщо відповідач прострочить строк виконання робіт, або усунення недоліків, відповідач сплачує позивачу пеню в розмірі 1.000,00 грн. за кожен день прострочення (п. 9);

- від 01.07.2018 № 31: строк виконання - 30 календарних днів з моменту підписання (п. 2), договірна ціна - 1.839,65 грн. з ПДВ (п. 3); якщо відповідач прострочить строк виконання робіт, або усунення недоліків, відповідач сплачує позивачу пеню в розмірі 300,00 грн. за кожен день прострочення (п. 8);

- від 16.08.2018 № 32: строк виконання - 20 календарних днів з моменту підписання (п. 3), договірна ціна - 19.182,24 грн. з ПДВ (п. 4);

- від 23.08.2018 № 33: строк виконання - 10 календарних днів з моменту підписання (п. 2), договірна ціна - 5.702,76 грн. з ПДВ (п. 3); якщо відповідач прострочить строк виконання робіт, або усунення недоліків, відповідач сплачує позивачу пеню в розмірі 300,00 грн. за кожен день прострочення (п. 9);

- від 10.09.2018 № 34: строк виконання - 45 календарних днів з моменту підписання (п. 2), договірна ціна - 21.369,37 грн. з ПДВ (п. 3); якщо відповідач прострочить строк виконання робіт, або усунення недоліків, відповідач сплачує позивачу пеню в розмірі 1.000,00 грн. за кожен день прострочення (п. 9);

- від 10.09.2018 № 35: строк виконання - 45 календарних днів з моменту підписання (п. 2), договірна ціна - 4.482,24 грн. з ПДВ (п. 3); якщо відповідач прострочить строк виконання робіт, або усунення недоліків, відповідач сплачує позивачу пеню в розмірі 1.000,00 грн. за кожен день прострочення (п. 9);

- від 27.09.2018 № 36: строк виконання - 15 календарних днів з моменту підписання (п. 2), договірна ціна - 23.904,96 грн. з ПДВ (п. 3); якщо відповідач прострочить строк виконання робіт, або усунення недоліків, відповідач сплачує позивачу пеню в розмірі 1.000,00 грн. за кожен день прострочення (п. 9);

- від 16.10.2018 № 37: строк виконання - 7 календарних днів з моменту підписання (п. 2), договірна ціна - 8.700,00 грн. з ПДВ (п. 3); якщо відповідач прострочить строк виконання робіт, або усунення недоліків, відповідач сплачує позивачу пеню в розмірі 1.000,00 грн. за кожен день прострочення (п. 9);

- від 29.10.2018 № 38: строк виконання - 15 календарних днів з моменту підписання (п. 2), договірна ціна - 6.761,95 грн. з ПДВ (п. 3); якщо відповідач прострочить строк виконання робіт, або усунення недоліків, відповідач сплачує позивачу пеню в розмірі 1.000,00 грн. за кожен день прострочення (п. 9);

- від 30.11.2018 № 39: строк виконання - 30 календарних днів з моменту підписання (п. 2), договірна ціна - 34.787,60 грн. з ПДВ (п. 3); якщо відповідач прострочить строк виконання робіт, або усунення недоліків, відповідач сплачує позивачу пеню в розмірі 1.000,00 грн. за кожен день прострочення (п. 9);

- від 12.12.2018 № 41: строк виконання - 20 календарних днів з моменту підписання (п. 2), договірна ціна - 96.106,01 грн. з ПДВ (п. 3); якщо відповідач прострочить строк виконання робіт, або усунення недоліків, відповідач сплачує позивачу пеню в розмірі 1.000,00 грн. за кожен день прострочення (п. 9);

- від 14.01.2019 № 42: строк виконання - 30 календарних днів з моменту підписання (п. 2), договірна ціна - 22.92,00 грн. з ПДВ (п. 3); якщо відповідач прострочить строк виконання робіт, або усунення недоліків, відповідач сплачує позивачу пеню в розмірі 1.000,00 грн. за кожен день прострочення (п. 9);

- від 14.01.2019 № 43: строк виконання - 30 календарних днів з моменту підписання (п. 2), договірна ціна - 62.640,11 грн. з ПДВ (п. 3); якщо відповідач прострочить строк виконання робіт, або усунення недоліків, відповідач сплачує позивачу пеню в розмірі 1.000,00 грн. за кожен день прострочення (п. 9);

- від 14.01.2019 № 44: строк виконання - 30 календарних днів з моменту підписання (п. 2), договірна ціна - 38.103,22 грн. з ПДВ (п. 3); якщо відповідач прострочить строк виконання робіт, або усунення недоліків, відповідач сплачує позивачу пеню в розмірі 1.000,00 грн. за кожен день прострочення (п. 9);

- від 27.03.2019 № 48: строк виконання - 30 календарних днів з моменту підписання (п. 2), договірна ціна - 37.511,24 грн. з ПДВ (п. 3); якщо відповідач прострочить строк виконання робіт, або усунення недоліків, відповідач сплачує позивачу пеню в розмірі 1.000,00 грн. за кожен день прострочення (п. 9).

Статтею 193 Господарського кодексу України встановлено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться і до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі статтями 11, 509 Цивільного кодексу України договір є підставою виникнення цивільних прав і обов`язків (зобов`язань), які мають виконуватися належним чином і в установлений строк відповідно до вказівок закону, договору (ст. 526 Цивільного Кодексу України), а одностороння відмова від виконання зобов`язання не допускаються (ст. 525 Цивільного кодексу України).

Між сторонами Договору підписаний та скріплений відбитками їх печаток акт передачі-прийому фронту робіт та проектної документації за Договором від 07.03.2018.

Так позивачем, перераховано на користь відповідача грошові кошти в якості оплати за Договором в загальній сумі 2.472.710,52 грн., що підтверджується виписками з рахунків позивача та платіжними дорученнями, а саме:

- від 04.04.2018 № 954 на суму 47.558,84 грн.;

- від 23.04.2018 № 1039 на суму 4.921,88 грн.;

- від 23.04.2018 № 1038 на суму 18.470,42 грн.;

- від 23.04.2018 № 1040 на суму 24.165,77 грн.;

- від 15.05.2018 № 1116 на суму 7.725,72 грн.;

- від 15.05.2018 № 1119 на суму 58.323,81 грн.;

- від 15.04.2018 № 1120 на суму 23.977,79 грн.;

- від 16.05.2018 № 1122 на суму 11.613,43 грн.;

- від 25.05.2018 № 1157 на суму 12.985,02 грн.;

- від 25.05.2018 № 1161 на суму 52.962,92 грн.;

- від 25.05.2018 № 1160 на суму 60.857,79 грн.;

- від 25.05.2018 № 1162 на суму 105.348,75 грн.;

- від 25.05.2018 № 1156 на суму 913.437,80 грн.;

- від 11.06.2018 № 1225 на суму 1.768,96 грн.;

- від 11.06.2018 № 1226 на суму 49.765,67 грн.;

- від 14.06.2018 № 1233 на суму 21.100,00 грн.;

- від 14.06.2018 № 1236 на суму 33.074,40 грн.;

- від 14.06.2018 № 1237 на суму 17.200,00 грн.;

- від 14.06.2018 № 1234 на суму 3.000,00 грн.;

- від 14.06.2018 № 1235 на суму 57.703,50 грн.;

- від 24.07.2018 № 1343 на суму 7.774,85 грн.;

- від 24.07.2018 № 1342 на суму 99.145,44 грн.;

- від 08.08.2018 № 1377 на суму 1.839,65 грн.;

- від 08.08.2018 № 1378 на суму 6.069,36 грн.;

- від 08.08.2018 № 1379 на суму 6.632,96 грн.;

- від 08.08.2018 № 1380 на суму 11.613,43 грн.;

- від 08.08.2018 № 1381 на суму 15.430,11 грн.;

- від 08.08.2018 № 1382 на суму 21.833,66 грн.;

- від 08.08.2018 № 1384 на суму 33.074,40 грн.;

- від 08.08.2018 № 1383 на суму 74.655,38 грн.;

- від 21.08.2018 № 1393 на суму 47.509,59 грн.;

- від 11.09.2018 № 1443 на суму 5.702,76 грн.;

- від 11.09.2018 № 1442 на суму 18.310,32 грн.;

- від 11.09.2018 № 1441 на суму 61.407,81 грн.;

- від 13.09.2018 № 1474 на суму 660,00 грн.;

- від 13.09.2018 № 1475 на суму 660,00 грн.;

- від 13.09.2018 № 1472 на суму 2.741,72 грн.;

- від 13.09.2018 № 1473 на суму 22.000,00 грн.;

- від 26.09.2018 № 1515 на суму 2.250,00 грн.;

- від 26.09.2018 № 1516 на суму 10.685,00 грн.;

- від 26.09.2018 № 1514 на суму 21.330,00 грн.;

- від 28.09.2018 № 1527 на суму 18.878,15 грн.;

- від 28.09.2018 № 1528 на суму 19.047,23 грн.;

- від 28.09.2018 № 1529 на суму 152.607,19 грн.;

- від 09.10.2018 № 1543 на суму 11.952,00 грн.;

- від 31.10.2018 № 1607 на суму 4.350,00 грн.;

- від 09.11.2018 № 1742 на суму 643,42 грн.;

- від 09.11.2018 № 1741 на суму 643,42 грн.;

- від 09.11.2018 № 1747 на суму 1.831,82 грн.;

- від 09.11.2018 № 1744 на суму 2.100,00 грн.;

- від 09.11.2018 № 1746 на суму 4.350,00 грн.;

- від 09.11.2018 № 1745 на суму 4.921,88 грн.;

- від 06.12.2018 № 1800 на суму 64.407,90 грн.;

- від 03.01.2019 № 1841 на суму 6.761,95 грн.;

- від 03.01.2019 № 1853 на суму 10.684,37 грн.;

- від 03.01.2019 № 1850 на суму 17.988,16 грн.;

- від 03.01.2019 № 1851 на суму 48.054,00 грн.;

- виписка за 13.12.2018 на суму 17.400,00 грн.;

- виписка за 17.12.2018 на суми: 11.952,96 грн., 21.077,71 грн., 17.140,78 грн.;

- виписка за 27.12.2018 на суму 38.728,67 грн.

Проте, зобов`язання відповідача за укладеним між сторонами спору Договором з виконання робіт виконане частково на суму 2.074.194,62 грн., що підтверджується актами приймання виконаних будівельних робіт, які підписані сторонами та скріплені відбитками їх печаток, а саме:

- від 31.05.2018 № 1 на суму 97.324,51 грн.;

- від 31.05.2018 № 2 на суму 1.768,96 грн.;

- від 31.07.2018 № 3 на суму 99.145,44 грн.;

- від 31.07.2018 № 4 на суму 7.774,85 грн.;

- від 31.07.2018 № 5 на суму 33.900,52 грн.;

- від 31.07.2018 № 6 на суму 45.999,43 грн.;

- від 31.07.2018 № 7 на суму 23.226,86 грн.;

- від 31.07.2018 № 8 на суму 66.148,81 грн.;

- від 31.07.2018 № 9 на суму 1.839,65 грн.;

- від 31.07.2018 № 10 на суму 74.655,38 грн.;

- від 31.07.2018 № 11 на суму 6.069,36 грн.;

- від 31.07.2018 № 12 на суму 6.632,96 грн.;

- від 31.08.2018 № 13 на суму 166.756,56 грн.;

- від 30.09.2018 № 14 на суму 1.113.554,58 грн.;

- від 30.11.2018 № 15 на суму 34.340,78 грн.;

- від 31.08.2018 № 16 на суму 18.310,32 грн.;

- від 31.08.2018 № 17 на суму 5.702,76 грн.;

- від 31.09.2018 № 18 на суму 76.750,73 грн.;

- від 31.09.2018 № 19 на суму 40.208,15 грн.;

- від 31.10.2018 № 20 на суму 2.100,00 грн.;

- від 31.10.2018 № 21 на суму 1.831,82 грн.;

- від 31.10.2018 № 22 на суму 9.843,76 грн.;

- від 31.10.2018 № 23 на суму 1.303,42 грн.;

- від 31.10.2018 № 24 на суму 1.303,42 грн.;

- від 31.10.2018 № 25 на суму 8.700,00 грн.;

- від 30.11.2018 № 26 на суму 23.904,96 грн.;

- від 30.11.2018 № 29 на суму 42.177,71 грн.;

- від 31.12.2018 № 30 на суму 6.761,95 грн.;

- від 31.12.2018 № 31 на суму 21.369,37 грн.;

- від 31.12.2018 № 32 на суму 34.787,60 грн.

Різниця між сумою здійснених позивачем платежів (2.472.710,52 грн.) та сумою фактично виконаних відповідачем робіт (2.074.194,62 грн.) становить 398.515,90 грн., тобто є сумою, на яку роботи за Договором відповідачем не виконані.

Проте, в поданому до суду позові сума здійснених платежів за Договором зазначена позивачем в розмірі 2.472.209,96 грн., виконані відповідачем роботи в сумі 2.074.194,62 грн., а сума невиконаних відповідачем робіт - 398.015,34 грн.

Таким чином, суд приймає до уваги суму невиконаних відповідачем робіт в розмірі 398.015,34 грн., яка заявлена позивачем до стягнення.

Також позивачем, на виконання пункту 9.1.1 Договору, надані відповідачу матеріали, що підтверджується підписаними сторонами та скріпленими відбитками їх печаток видатковими накладними (у переробку), а саме:

- від 02.04.2018 № ЗВ00000695;

- від 20.04.2018 № ЗВ00000821;

- від 20.04.2018 № ЗВ00000822;

- від 15.05.2018 № ЗВ00000697;

- від 15.05.2018 № ЗВ00000704;

- від 16.05.2018 № ЗВ00000901;

- від 22.05.2018 № ЗВ00000764;

- від 22.05.2018 № ЗВ00000766;

- від 22.05.2018 № ЗВ00000767;

- від 24.05.2018 № ЗВ00000731;

- від 24.05.2018 № ЗВ00000823;

- від 31.05.2018 № ЗВ00000765;

- від 31.05.2018 № ЗВ00000791;

- від 01.06.2018 № ЗВ00000790;

- від 04.06.2018 № ЗВ00000791;

- від 04.06.2018 № ЗВ00000792;

- від 06.06.2018 № ЗВ00000808;

- від 07.06.2018 № ЗВ00000824;

- від 07.06.2018 № ЗВ00000825;

- від 13.06.2018 № ЗВ00000840;

- від 13.06.2018 № ЗВ00000841;

- від 22.06.2018 № ЗВ00000924;

- від 22.06.2018 № ЗВ00000925;

- від 25.06.2018 № ЗВ00000910;

- від 02.07.2018 № ЗВ00001111;

- від 05.07.2018 № ЗВ00001084;

- від 11.07.2018 № ЗВ00001011;

- від 11.07.2018 № ЗВ00001404;

- від 16.07.2018 № ЗВ-0000030;

- від 19.07.2018 № ЗВ00000789;

- від 19.07.2018 № ЗВ00001232;

- від 20.07.2018 № ЗВ00001096;

- від 30.07.2018 № ЗВ00001259;

- від 31.07.2018 № ЗВ00001126;

- від 02.08.2018 № ЗВ00001098;

- від 06.08.2018 № ЗВ00001225;

- від 09.08.2018 № ЗВ00001175;

- від 09.08.2018 № ЗВ00001176;

- від 09.08.2018 № ЗВ00001177;

- від 09.08.2018 № ЗВ00001178;

- від 29.08.2018 № ЗВ-0000088;

- від 13.09.2018 № ЗВ00001521;

- від 13.09.2018 № ЗВ00001522;

- від 14.09.2018 № ЗВ00001523;

- від 19.09.2018 № ЗВ00001366;

- від 20.09.2018 № ЗВ00001434;

- від 20.09.2018 № ЗВ00001435;

- від 27.09.2018 № ЗВ00001403;

- від 27.09.2018 № ЗВ00001476;

- від 28.09.2018 № ЗВ00001438;

- від 02.10.2018 № ЗВ00001510;

- від 05.10.2018 № ЗВ00001547;

- від 05.10.2018 № ЗВ00001598;

- від 08.10.2018 № ЗВ00001491;

- від 11.10.2018 № ЗВ00001597;

- від 11.10.2018 № ЗВ00001664;

- від 12.10.2018 № ЗВ00001665;

- від 23.10.2018 № ЗВ00001565;

- від 23.10.2018 № ЗВ00001668;

- від 24.10.2018 № ЗВ00001709;

- від 22.11.2018 № ЗВ00001860;

- від 27.11.2018 № ЗВ00001922;

- від 28.11.2018 № ЗВ00001779;

- від 30.11.2018 № ЗВ00001889;

- від 03.12.2018 № ЗВ00001870;

- від 04.12.2018 № ЗВ00001869;

- від 06.12.2018 № ЗВ00001872;

- від 20.12.2018 № ЗВ00001907.

Відповідачем здійснено використання наданих позивачем матеріалів на загальну суму 2.599.335,27 грн. відповідно до підсумкових відомостей ресурсів, які надані відповідачем разом з актами приймання виконаних будівельних робіт.

Проте, відповідачем не здійснено використання, а також не здійснено повернення позивачу отриманих від останнього матеріалів на загальну суму 848.448,25 грн., що підтверджується звітом зі стану матеріальних запасів за період з 07.03.2018 по 31.05.2024.

Приймаючи до уваги невиконання відповідачем повного обсягу оплачених позивачем робіт та неповернення частини отриманих матеріалів позивач звернувся до відповідача з листом від 31.05.2024 № 31/05 про розірвання Договору та повернення сум заборгованості, який залишений відповідачем без виконання.

Вказані обставини призвели до звернення позивача до господарського суду з вимогою про стягнення з відповідача основної заборгованості в сумі 1.246.463,59 грн., з яких: 398.015,34 грн. - заборгованість у вигляді попередньої оплати за невиконані роботи та 848.448,25 грн. - заборгованість за невикористані матеріали, в порядку приписів статті 1212 Цивільного кодексу України.

Враховуючи, що у правовідносинах сторін даного спору має місце допущене з боку відповідача порушення зобов`язання за Договором, позивачем заявлена вимога про застосування до відповідача господарської санкції у вигляді пені в сумі 43.626,23 грн.

Також позивачем заявлені вимоги про стягнення з відповідача 3 % річних в сумі 5.006,29 грн. та інфляційних втрат в сумі 27.422,20 грн.

Виходячи з викладених вище обставин та наявних у матеріалах даної справи доказів, суд дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню частково з урахуванням наступного.

Приписами частини 1 статті 875 Цивільного кодексу України встановлено, що за договором будівельного підряду підрядник зобов`язується збудувати і здати у встановлений строк об`єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов`язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов`язок не покладається на підрядника, прийняти об`єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.

Положеннями частини 2 статті 849 Цивільного кодексу України передбачено, що якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, замовник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків.

Так позивач, 03.06.2024 направив відповідачу повідомлення від 31.05.2024 № 31/05 про дострокове розірвання Договору та повернення сум заборгованості, що підтверджується відміткою відділення поштового зв`язку на описі вкладення до поштового відправлення.

Відтак, в розумінні положень пункту 12.4 Договору, укладений між сторонами спору Договір є розірваним з 06.06.2024.

Жодного підтвердження факту виконання відповідачем робіт за Договором або повернення позивачу суми попередньої оплати в розмірі 398.015,34 грн. та суми невикористаних матеріалів в розмірі 848.448,25 грн., або їх використання, сторонами спору до суду не подано.

Приписами частини 1 статті 1212 Цивільного кодексу України встановлено, що особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов`язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов`язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.

Таким чином, позовна вимога про стягнення з відповідача основної заборгованості в сумі 1.246.463,59 грн., з яких: 398.015,34 грн. - заборгованість у вигляді попередньої оплати за невиконані роботи та 848.448,25 грн. - заборгованість за невикористані матеріали є обґрунтованою та підлягає задоволенню повністю.

Вирішуючи спір в частині стягнення з відповідача господарської санкції у вигляді пені за порушення строків виконання зобов`язання суд зазначає наступне.

Приписами частини 1 статті 230 Господарського кодексу України встановлено, що штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Положеннями частин 1, 3 статті 549 Цивільного кодексу України визначено, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Частиною 2 статті 551 Цивільного кодексу України передбачено, що якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Відповідно до частини 4 статті 231 Господарського кодексу України, у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов`язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов`язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Договірні правовідносини між платниками та одержувачами грошових коштів щодо відповідальності за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань врегульовані Законом України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань", приписами статті 1 якого встановлено, що платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін.

Відтак, господарська санкція у вигляді пені за прострочення виконання грошового зобов`язання може бути стягнута саме у разі, якщо такі санкція передбачена умовами договору (встановлена за згодою сторін).

Посилання позивача на положення 8.2 Договору та 9,10 деяких додаткових угод в частині стягнення з відповідача пені судом відхилені, оскільки стосуються прострочення виконання відповідачем не грошового зобов`язання за Договором, в той час, коли Договір є розірваним з 06.06.2024, а сума пені у даному спорі заявлена саме за прострочення відповідачем виконання грошового зобов`язання.

Приймаючи до уваги дату розірвання Договору (06.06.2024) та період нарахування заявленої до стягнення суми пені (з 07.06.2024 по 25.07.2024), господарська санкція у вигляді пені, у разі порушення виконання відповідачем грошового зобов`язання з оплати заявленої до стягнення суми основної заборгованості, між сторонами спору за згодою сторін не встановлена.

Таким чином, позовна вимога про стягнення з відповідача господарської санкції у вигляді пені в сумі 43.626,23 грн. є безпідставною та задоволенню не підлягає.

Приписами частини 2 статті 625 Цивільного кодексу України встановлено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Перевіривши поданий до суду розрахунок заявленої до стягнення суми 3 річних суд визнав його арифметично невірним, приймаючи до уваги дату початку прострочення відповідачем грошового зобов`язання.

Так, у повідомленні від 31.05.2024 № 31/05 про дострокове розірвання Договору та повернення сум заборгованості зазначено про повернення грошової суми протягом п`яти днів з дня отримання повідомлення.

Вказане повідомлення отримане відповідачем 24.06.2024, що підтверджується ідентифікатором відправлення № 0101510820682 на описі вкладення до поштового відправлення. Відтак, першим днем прострочення виконання відповідачем грошового зобов`язання є 01.07.2024.

Таким чином, позовна вимога про стягнення з відповідача 3 % річних підлягає задоволенню в сумі 2.561,23 грн., за розрахунком суду здійсненого в заявлений позивачем період, приймаючи до уваги початкову дату прострочення відповідачем грошового зобов`язання, а саме: 1.246.463,59 грн. Х 3 %/365 Х 25.

Позовна вимога про стягнення з відповідача інфляційних втрат в сумі 27.422,20 грн. задоволенню не підлягає, оскільки заявлена в період (червень 2024) до виникнення у відповідача прострочення виконання грошового зобов`язання (01.07.2024).

Приписами частини 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Враховуючи приписи пункту 2 частини 1 статті 129 Господарського процесуального кодексу України, суд покладає витрати по сплаті судового збору на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 74, 76, 77, 78, 79, 86, 123, 129, 233, 236, 238, 250, 252, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва,

В И Р І Ш И В :

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "УКРПРОМ МОНТАЖБУД" (01601, місто КИЇВ, вулиця ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 3, ідентифікаційний код: 39732425) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "БУДГЕНСЕРВІС" (01015, місто КИЇВ, вулиця ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 15, ідентифікаційний код: 39097610) основну заборгованість в сумі 1.246.463 (один мільйон двісті сорок шість тисяч чотириста шістдесят три) грн. 59 коп., 3 % річних в сумі 2.561 (дві тисячі п`ятсот шістдесят одна) грн. 23 коп. та витрати по сплаті судового збору в сумі 18.735 (вісімнадцять тисяч сімсот тридцять п`ять) грн. 37 коп.

3. У задоволенні решти вимог відмовити повністю.

4. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили та може бути оскаржено в порядку та строки встановлені ст.ст. 241, 254, 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Cуддя Сергій Балац