Ухвала

від 31.03.2025 по справі 921/79/25

ГУСЯТИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

31 березня 2025 року м. ТернопільСправа № 921/79/25 Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Охотницької Н.В.

за участі секретаря судового засідання Коляски І.І.

розглянув матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Індастріалбуд", вул. Преображенська, буд.23, приміщення 55/61, м. Київ, 03110

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Конкретбуд", проспект Степана Бандери, 38, м. Тернопіль, 46002

про стягнення 3 077 035,54 грн.

за участі представників:

позивача: Арановська Н.А. (в режимі відеоконференції);

відповідача: не прибув

В порядку ст. ст. 8, 222 Господарського процесуального кодексу України, здійснюється повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Суть справи:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Індастріалбуд" звернулося до Господарського суду Тернопільської області із позовною заявою, сформованою у системі "Електронний суд", до Товариства з обмеженою відповідальністю "Конкретбуд" про стягнення 3 077 035,54 грн, в тому числі: 3 050 088,85 грн неустойка, нарахована в розмірі 1% від загальної вартості робіт за порушення строків виконання робіт та усунення недоробок, недоліків, дефектів виконаних робіт, за кожен день прострочення за Договором підряду на виконання будівельних робіт №12/08-1 від 12.08.2022, та 26 946,69 грн штраф у розмірі 5% вартості робіт по усуненню недоробок, недоліків, дефектів виконаних робіт.

Підставою позову визначено неналежне виконання відповідачем умов Договору підряду №12/08-1 від 12.08.2022 в частині порушення ним підпункту 11.1.3 Договору, а саме невиправлення останнім недоліків та дефектів виконаних робіт, зафіксованих у Дефектному акті, у зв`язку із чим позивач змушений був виправляти їх за власний рахунок шляхом залучення третіх осіб - інших підрядних організацій та власними силами, що є підставою для застосування штрафних санкцій, заявлених до стягнення у цій справі.

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 17 лютого 2025 року суд прийняв позовну заяву до розгляду, відкрив провадження у справі за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче засідання у цій справі на 10 березня 2025 року об 11:30 год. Крім того, суд встановив сторонам строки для подання заяв по суті справи.

04 березня 2025 року через систему "Електронний суд" від Товариства з обмеженою відповідальністю "Конкретбуд" надійшов відзив на позовну заяву б/н від 04.03.2025 (вх. №4552), у якому відповідач наводить свої заперечення проти позовних вимог та просить суд відмовити у задоволенні позову в повному обсязі.

07 березня 2025 року через систему "Електронний суд" від Товариства з обмеженою відповідальністю "Індастріалбуд" надійшла відповідь на відзив б/н від 07.03.2025 (вх. №1648).

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 10.03.2025, враховуючи усне клопотання представника відповідача, продовжено останньому строк для подання заперечень на відповідь на відзив до 14.03.2025 та відкладено підготовче засідання на 11:00 год. 31.03.2025, без постановлення окремого процесуального документа із зазначенням про це у протоколі судового засідання відповідно до пункту 7 частини 2 статті 223 ГПК України, про що представника позивача повідомлено в режимі відеоконференції, а відповідача під розписку.

12 березня 2025 року через систему "Електронний суд" від відповідача надійшли заперечення на відповідь на відзив б/н від 12.03.2025 (вх. № 1768).

21 березня 2025 року через систему "Електронний суд" від позивача надійшла заява б/н від 21.03.2025 (вх. №2068), відповідно до якої заявник просить суд надати можливість представнику Товариства з обмеженою відповідальністю "Індастріалбуд" Арановській Н.А. взяти участь у судовому засіданні, яке призначене на 31 березня 2025 року о 11:00 год. у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 24.03.2025 задоволено заяву позивача б/н від 21.03.2025 (вх. №2068), про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції на засадах самопредставництва представнику Арановській Наталії Анатоліївні.

В підготовчому засіданні 31 березня 2025 року в режимі відеоконференції взяла участь представниця позивача.

Представник відповідача у підготовче засідання 31 березня 2025 року не прибув, хоча про дату, час та місце проведення засідання повідомлявся належним чином, про що свідчить розписка від 10.03.2025, яка знаходиться в матеріалах справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 ГПК України, завданнями підготовчого провадження є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Згідно з п. 7, 10, 12 ч. 2 ст. 182 ГПК України суд у підготовчому засіданні, зокрема, з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання; вирішує питання про проведення огляду письмових, речових і електронних доказів у місці їх знаходження; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше; вирішує заяви та клопотання учасників справи; встановлює строки для подання відповіді на відзив та заперечення.

Частиною 2 ст. 183 ГПК України визначено, що суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Частиною 3 ст. 177 ГПК України визначено, що підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави (ст. 2 ГПК України).

Враховуючи обставини справи, а також неявку представника відповідача в засідання, з метою надання сторонам передбаченого ст. ст. 7, 13 ГПК України, рівного права на захист своїх прав та охоронюваних законом інтересів, та відповідно належного вирішення судом завдань підготовчого провадження, суд визнав за доцільне продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів відповідно до ч. 3 ст. 177 ГПК України, та відклав підготовче засідання на 23 квітня 2025 року о 10:00 год., без постановлення окремого процесуального документа із зазначенням про це у протоколі судового засідання, відповідно до пункту 7 частини 2 статті 223 ГПК України, про що присутнього в засіданні представника позивача повідомлено в режимі відеоконференції.

Згідно із ч. 2 ст. 120 ГПК України, суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов`язковою.

Відповідно до ч. 2 ст. 232 ГПК України, процедурні питання, пов`язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи та оголошення перерви, зупинення або закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом, вирішуються судом шляхом постановлення ухвали.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. ст. 120, 121, 177, 182, 202, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Повідомити Товариство з обмеженою відповідальністю "Конкретбуд", що підготовче засідання у справі №921/79/25 відкладено на "23" квітня 2025 року о 10:00 год. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Тернопільської області за адресою: м.Тернопіль, вул. Князя Острозького, 14а (зал судових засідань №3, 5-й поверх).

2. Ухвалу направити Товариству з обмеженою відповідальністю "Конкретбуд", відповідно до положень ч. 5 ст. 6 ГПК України.

Ухвала набирає законної сили відповідно до приписів ст. 235 ГПК України та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Ухвалу підписано 31.03.2025.

Суддя Н.В. Охотницька