Рішення

від 28.11.2012 по справі 5006/3/101/2012

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

cpg1251

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

28.11.12 р. Справа № 5006/3/101/2012

Господарський суд Донецької області у складі судді О. В. Гассій

при помічнику (секретарі судового засідання) І.В.Костюк

розглянув у відкритому судовому засіданні господарського суду справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНЖИНІРІНГОВА КОМПАНІЯ «АТЛАНТ» м. Донецьк

до відповідача Державного підприємства «Донецька залізниця» м. Донецьк

про стягнення заборгованості в сумі 29473,59 грн., з яких: 28807,78 грн. - основний борг, 426,19 грн. - пеня, 69,14 грн. - індекс інфляції, 170,48 грн. - 3% річних

За участю представників сторін:

від позивача: Усіков С.В.- представник

від відповідача: Ковеза В.Г. - представник

СУТЬ СПОРУ:

Позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНЖИНІРІНГОВА КОМПАНІЯ «АТЛАНТ» м. Донецьк звернувся до господарського суду Донецької області з позовом до Державного підприємства «Донецька залізниця» м. Донецьк про стягнення заборгованості в сумі 29473,59 грн., з яких: 28807,78 грн. - основний борг, 426,19 грн. - пеня, 69,14 грн. - індекс інфляції, 170,48 грн. - 3% річних.

В обґрунтування своїх позовних вимог позивач посилався на порушення відповідачем п. 3.5. договору підряду на проведення проектних та вишукувальних робіт № БМЭУ-9-112357 від 28.07.2011 року щодо оплати виконаних робіт.

До матеріалів справи позивачем долучені копії наступних документів: договір підряду на проведення проектних та вишукувальних робіт № БМЭУ-9-112357 від 28.07.2011 року, протокол узгодження договірної ціни (додаток № 1), календарний план робіт (додаток № 2), кошторис, акт здачі-прийомки науково-технічної продукції від 04.05.2012 року, лист № 21/08-12/01 від 21.08.2012 року, фіскальний чек № 6643 від 21.08.2012 року, повідомлення про вручення поштового відправлення, рахунок № 05/01 від 04.05.2012 року.

Відповідач надав відзив, в якому визнав позовні вимоги в повному обсязі.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд встановив наступне:

28 липня 2011 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНЖИНІРІНГОВА КОМПАНІЯ «АТЛАНТ» м. Донецьк (Виконавець) та Державним підприємством «Донецька залізниця» м. Донецьк (Замовник) було укладено договір підряду на проведення проектних та вишукувальних робіт № БМЭУ-9-112357 (далі - Договір) з додатками до нього.

У відповідності з пунктом 1.1. Договору «Замовник» доручає, а «Виконавець» приймає на себе зобов'язання виконати: Розміщення автомобільного газозаправочного пункту на виробничій базі Донецького будівельно-монтажного експлуатаційного управління на станції Донецьк, розташованої за адресою: м. Донецьк, вулиця Артемівська, 47.

Робота виконується в декілька етапів:

1-й етап - аналіз можливості розміщення автомобільного газозаправочного пункту;

2-й етап - топографічна зйомка відведеної земельної ділянки;

3-й етап - робочий проект.

Загальна вартість робіт за договором складає 48012,96 грн., в тому числі ПДВ 20% в сумі 8002,16 грн. Вартість робіт з розбивкою по етапам складає: 1-й етап - 20% вартості, 2-й вартості - 20% вартості, 3-й етап - 60% вартості (п. 3.2. Договору).

Згідно ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Факт виконання робіт та їх прийняття підтверджується актом здачі-прийомки науково-технічної продукції від 04.05.2012 року, який підписаний з боку обох сторін без зауважень, підписи скріплені печатками підприємств.

Із даного акту слідує, що підлягає перерахуванню 28807,78 грн., в тому числі ПДВ 20% в сумі 4801,30 грн.

Відповідно до статті 193 Господарського кодексу України та статті 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має бути виконано належним чином відповідно до Закону, умов договору та інших актів цивільного законодавства.

Оплата здійснюється на підставі виставлених рахунків згідно протоколу угоди про договірну ціну впродовж 60-ти банківських днів після підписання актів здачі-прийомки робіт (п. 3.5. Договору).

Приписами статті 530 Цивільного кодексу України встановлено, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

На виконання пункту 3.6. Договору позивачем був виставлений рахунок № 05/01 від 04.05.2012 р. на суму 28807,78 грн., який був отриманий відповідачем 04.05.2012 року, про що свідчить відмітка на рахунку.

Матеріали справи свідчать про те, що позивач виконав свої зобов'язання за Договором в повному обсязі, проте в порушення умов Договору відповідач не здійснив оплату виконаних робіт в повному обсязі, внаслідок чого і виникла заборгованість в сумі 28807,78 грн.

Сума заборгованості відповідача перед позивачем складає 28807,78 грн., що підтверджується матеріалами справи, визнається відповідачем та підлягає стягненню в повному обсязі.

За змістом ст. 611 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов'язання настають наслідки, встановлені договором або законом.

Пунктом 6.3. Договору передбачено, що при порушенні умов договору, винна сторона оплачує іншій стороні пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діє в рамках строку позовної давності, яка нараховується за кожен день порушення, виходячи із боргу на винну сторону, крім того, покладаються зобов'язання відшкодувати збитки, непокриті штрафними санкціями і грошовими зобов'язання я за договором.

За несвоєчасну оплату відповідачем послуг за Договором позивачем нарахована пеня за період з 01.08.2012 року по 11.10.2012 р., що складає 426,19 грн.

Стаття 625 Цивільного кодексу України встановлює, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Приймаючи до уваги, що відповідачем до теперішнього часу заборгованість не погашена, внаслідок чого, неналежне виконання відповідачем своїх обов'язків призвело до подальшого прострочення виконання грошового зобов'язання.

Позивачем на підставі ст. 625 Цивільного Кодексу України нараховано 3% річних за період з 01.08.2012 р. по 11.10.2012 р., які склали 170,48 грн., та індекс інфляції за період з серпня 2012 року по жовтень 2012 року, який склав 69,14 грн.

Розрахунок пені, 3% річних та індексу інфляції перевірений судом, є арифметично вірним, таким, що відповідає законодавству, фактичним обставинам та матеріалам справи.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Згідно з ст. ст. 42, 43 Господарського процесуального кодексу України правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом. Судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

Судові витрати розподіляються у відповідності до ст.ст. 44, 49 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст. ст. 526, 530, 611, 625, 629 Цивільного кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України, керуючись ст. ст. 2, 42, 43, 22, 33, 34, 43, 44, 49, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В :

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНЖИНІРІНГОВА КОМПАНІЯ «АТЛАНТ» м. Донецьк до Державного підприємства «Донецька залізниця» м. Донецьк про стягнення заборгованості в сумі 29473,59 грн., з яких: 28807,78 грн. - основний борг, 426,19 грн. - пеня, 69,14 грн. - індекс інфляції, 170,48 грн. - 3% річних - задовольнити.

Стягнути з Державного підприємства «Донецька залізниця» м. Донецьк (83001, м. Донецьк, вулиця Артема, 68, код ЄДРПОУ 01074957, р/р 2600901517249 в ДФ АБ «Державний експортно-імпортний банк», МФО 334817; р/р 26003089591 в ДФ АБ «Експрес-Банк» м. Донецьк, МФО 335838) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНЖИНІРІНГОВА КОМПАНІЯ «АТЛАНТ» м. Донецьк (83100, м. Донецьк, вулиця 50-річчя СРСР, 155/149, р/р 26008234562100 у АКІБ «Укрсиббанк» м. Донецьк, МФО 251005, код ЄДРПОУ 36444118) стягнення заборгованості в сумі 29473,59 грн., з яких: 28807,78 грн. - основний борг, 426,19 грн. - пеня, 69,14 грн. - індекс інфляції, 170,48 грн. - 3% річних

Стягнути з Державного підприємства «Донецька залізниця» м. Донецьк (83001, м. Донецьк, вулиця Артема, 68, код ЄДРПОУ 01074957, р/р 2600901517249 в ДФ АБ «Державний експортно-імпортний банк», МФО 334817; р/р 26003089591 в ДФ АБ «Експрес-Банк» м. Донецьк, МФО 335838) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНЖИНІРІНГОВА КОМПАНІЯ «АТЛАНТ» м. Донецьк (83100, м. Донецьк, вулиця 50-річчя СРСР, 155/149, р/р 26008234562100 у АКІБ «Укрсиббанк» м. Донецьк, МФО 251005, код ЄДРПОУ 36444118) витрати по сплаті судового збору в розмірі 1609,50 грн.

Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано, а у разі подання апеляційної скарги - після розгляду справи апеляційним господарським судом, якщо рішення не буде скасовано.

В судовому засіданні 28.11.2012 р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Повний текст рішення складено та підписано 30.11.2012 р.

Суддя Гассій О.В.