Рішення

від 29.01.2009 по справі 15/347

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

15/347

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Кіровоградської області

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

 "29" січня 2009 р.Справа №  15/347

 Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Мохонько К.М. розглянув у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: Дочірнього підприємства „Кіровоградський облавтодор” ВАТ ДАК "Автомобільні дороги України" від імені якого діє філія „Петрівський райавтодор” смт. Петрове

до відповідача: Петрівської селищної ради смт. Петрове

про стягнення 7903 грн. 51 коп.

Представники сторін:

від позивача – Федіченко О.П. довіреність № 1117 від 19.08.08р.

від  відповідача – не з'явився

                                                      ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся з позовом про стягнення з відповідача 5971 грн. 86 коп. боргу, 1098 грн. 82 коп. пені, 418 грн. 03 коп. штрафу, 310 грн. 29 коп. інфляційних втрат та 104 грн. 51 коп. 3 % річних. В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав. Відповідач до суду не з'явився, про причини неявки не повідомив, ніяких клопотань не подавав, хоча належним чином сповіщений про час і місце розгляду справи, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення. Відповідач відзив на позов не надав, позовні вимоги не заперечив.

На підставі ст. 75 ГПК України справа розглядається за наявними в ній документами та при даній явці сторін.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача господарський  суд з'ясував наступні факти та відповідні їм правовідносини.

Між сторонами укладений договір підряду від 16.04.08р. на виконання робіт по експлуатаційному утриманню вулиць по смт. Петрове. За умовами договору замовник /відповідач/ доручає, а підрядник /позивач/ забезпечує відповідно до проектної документації та умов договору виконання робіт по експлуатаційному утриманню вулиць: Кіровоградської, Ілліча, Жовтневої та Засядько. Підрядник розпочне виконання робіт протягом трьох днів з дня виконання замовником зобов'язань щодо сплати авансу у розмірі не менше 30 відсотків від загальної суми і завершить виконання робіт до 30 травня 2008 року з правом дострокового виконання і здачі замовнику. Договірна ціна робіт є динамічною і становить 5971 грн. 86 коп. Підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, готує акт приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідку про вартість виконаних робіт і витрат (форма КБ-3) та подає їх для підписання замовнику з 25 по 28 число місяця виконання робіт. Замовник зобов'язаний підписати подані підрядником документи, що підтверджують виконання робіт, або обґрунтувати причини відмови від їх підписання протягом трьох днів з дня одержання. Оплата виконаних робіт здійснюється протягом 20 днів з дня підписання документів замовником. Договір підписаний представниками сторін та посвідчений печатками.

Відповідно до ч. 1 ст. 193, ст. 317 ГК України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання – відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Будівництво об'єктів виробничого та іншого призначення, підготовка будівельних ділянок, роботи з обладнання будівель, роботи з завершення будівництва, прикладні та експериментальні дослідження і розробки тощо, які виконуються суб'єктами господарювання для інших суб'єктів або на їх замовлення, здійснюються на умовах підряду.

Загальні умови договорів підряду визначаються відповідно до положень Цивільного кодексу України про договір підряду, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Згідно зі ст. ст. 837, 846, 853, 854 ЦК України за договором підряду одна сторона /підрядник/  зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони /замовника/, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду.

Якщо у договорі підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов'язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов'язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту.

Замовник зобов'язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові.

Якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціна після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

На виконання умов договору складена довідка про вартість виконаних підрядних робіт за квітень 2008 року на суму 5971 грн. 86 коп., яка підписана представниками сторін 30.04.08р. і посвідчена печатками.

На виконання умов договору складений акт приймання виконаних підрядних робіт за квітень 2008 року на суму 5971 грн. 86 коп., який підписаний представниками сторін 01.11.08р. і посвідчений печатками.

В порушення пункту 11.2 договору замовник на протязі 20 днів з дня підписання довідки та акту не оплатив вартість виконаних робіт.

Борг відповідача перед позивачем за виконані, але не оплачені роботи становить 5971 грн. 86 коп., доказів погашення якого сторони суду не надали.

Згідно зі ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Сума інфляційні втрат становить 310 грн. 29 коп., 3 % річних 104 грн. 51 коп.

Згідно зі ст. ст. 546, 547, 549 ЦК України виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.

Правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання вчиняється в письмовій формі.

Неустойкою / штрафом, пенею / є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Аналогічні положення стосовно стягнення неустойки передбачені ст. ст. 230, 231 ГК України.

Пунктом 14.3 договору визначено, що за порушення строків оплати виконаних робіт замовник сплачує підряднику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення.

Сума пені за період визначений в позові з 21 травня по 21 грудня 2008 року приймаючи до уваги облікову ставку НБУ 12 %, подвійну 24 % , становить 720 грн. 53 коп.  

Абзац 2 частини 2 ст. 231 ГК України передбачає можливість стягнення штрафу за прострочення понад тридцять днів у розмірі семи відсотків вартості виконаних робіт.

Так як сторони по договору належать до державного сектору економіки, то сума штрафу нарахована позивачем становить 418 грн. 03 коп.

Відповідач не подав власний розрахунок інфляційних втрат, 3 % річних, пені та штрафу.

Позов підлягає частковому задоволенню.

На підставі ст. ст. 47-1, 49 ГПК України судові витрати покладаються на відповідача пропорційно задоволеним позовним вимогам.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 193, 230 – 232, 317 ГК України, ст. ст. 546, 547, 549, 625, 837, 846, 853, 854 ЦК України, ст. ст. 32 – 34, 43, 44,  47-1, 49, 75, 82 – 85, 116, 117 ГПК України господарський суд

                                                        ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити частково.

Стягнути з Петрівської селищної ради смт. Петрове вул. Жовтнева 7 р/р 35423007002679 УДК м. Кіровоград МФО 823016 код ЄДРПОУ 04364199 на користь дочірнього підприємства „Кіровоградський облавтодор” ВАТ ДАК „Автомобільні дороги України” філія „Петрівський райавтодор” смт. Петрове вул. Філатова 23 р/р 26003415881001 Приватбанк в м. Кіровограді МФО 323583 код 26177374 – 5971 грн. 86 коп. боргу, 310 грн. 29 коп. інфляційних збитків, 104 грн. 51 коп. 3 % річних, 720 грн. 53 коп. пені, 418 грн. 03 коп. штрафу, 97 грн. 11 коп. сплаченого державного мита, 112 грн. 35 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.  

Наказ видати.

В задоволенні решти позову – відмовити.

Рішення може бути оскаржено до Дніпропетровського апеляційного господарського суду в порядку визначеному ГПК України.

Суддя   К.М.Мохонько