Рішення

від 12.03.2009 по справі 13/138/09

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

13/138/09

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Запорізької області

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.09                                                                          Справа №  13/138/09

   Серкіз В.Г.

За  позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю “Бердянськбудтрест”, м. Бердянськ Запорізької області

До відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю “ТОП-СЕРВІС”, м. Бердянськ Запорізької області

про стягнення 605 681,00грн.

Представники:

від позивача: Бодасюк О.Л., дов. №б/н від 18.02.2009р.

від відповідача: Паламарчук О.Л., дов №2 від 28.10.2008р.

Розглядається позовна заява ТОВ “Бердянськбудтрест” про стягнення з ТОВ “ТОП-СЕРВІС”, м. Бердянськ 507008грн.40коп. основного боргу на підставі договору підряду від 11.11.2007р. та додаткової угоди до договору  від 28.12.2007р., індексу інфляції за 27344,16грн., 5 417,35грн.  3% річних від простроченої суми та пені у розмірі 65911,09грн. за  неналежне виконання умов договору.

Представник позивача підтримав позовні вимоги та просив  задовольнити позов у повному обсязі на загальну суму 605 681,00грн.

Відповідач  надав  до господарського суду письмовий відзив, у якому  позовні вимоги визнає частково у розмірі 507 008,40грн. з наступних підстав.

11.11.2007 р. між позивачем та відповідачем  укладено договір підряду, яким відповідач зобов'язався оплатити виконанні роботи, що обумовлювались кошторисами. Додатковою угодою до договору від 28.12.2007р. між відповідачем та позивачем було узгоджено термін виконання робіт та строки по оплаті робіт, а саме: термін виконання підрядних робіт двома етапами.

Перший етап робіт за актом січня 2008р. у розмірі 72889,20 грн. позивачу було сплачено вчасно. Однак у зв'язку з призупиненням планового кредитування свої зобов'язання за виконання другого етапу робіт за актом  серпня 2008р. на суму 507008,40грн. -  відповідач не  виконав та прострочив оплату.

За допущене порушення позивач нарахував відповідачу пеню з розрахунку 0,1 % від несплаченої суми за кожний день прострочення в сумі 65911,09 грн. та 3% річних від простроченої суми - 5417,35грн.

Відповідач зазначає, що з моменту укладання  договору підряду , на міжнародних ринках та на ринку України виникли впливові зміни в економічному становищі, що привело до обмеження Національним банком України об'ємів кредитування, звертання програм іпотечного кредитування та  введено зміни, як в банківську систему, так і на споживчому ринку України.

У зв'язку з припиненням планового кредитування об'єкт будівлі САГЗ, що розташована за адресою: м. Бердянськ, вул. Мелітопольське шосе, буд. 87 з, будівництво не завершено.  Приймаючи до уваги зазначені обставини , згідно з ч.З ст. 83 Господарсько процесуального кодексу України, відповідач  просив  звільнити від сплати суми пені та стягнення суми індексу інфляції, що висувається позивачем..

Представник відповідача у судовому засіданні просив задовольнити позовні вимоги  частково в сумі 507008,40грн. та  розстрочити виплату на  2 роки.

Розглянувши матеріали справи  та заслухавши представників сторін, суд    

Встановив:

11.11.2007р. між ТОВ “Бердянськбудтрест”  і ТОВ “ТОП-СЕРВІС” був укладений договір  підряду  на виконання робіт  по благоустрою території на об'єкті САЗС, розташованому за адресою: м. Бердянськ , Мелітопольське шосе, між будинками №82 та №84. Повний перелік робіт, їх вартість обумовлювались кошторисами , які згідно зазначеного договору є невід'ємними  частинами договору. Додатковою угодою до договору  від 28.12.2007р. сторонами було  узгоджено терміни виконання робіт  та строки  по оплаті робіт , а саме двома етапами:  на суму 73 000,00грн. –до 31.01.2008р.;  та на суму 507 000,00грн. –до 31.08.2008р.  Сторонами було визначено строки оплати  до 15.02.2008р. та до 15.09.2008р.

Позивач в повному обсязі  та в установлений строк  виконав роботи, що підтверджується актами виконаних робіт, підписаними обома сторонами  -  станом на січень 2008р. у сумі 72889,20грн.  та станом на серпень 2008р. у сумі 507008,40грн. , копії яких знаходяться в матеріалах справи .

Вартість виконаних робіт за актом січня 2008р. у розмірі 72889,20грн.  відповідачем  була оплачена вчасно, що підтверджується  випискою з банку.

Вартість виконаних позивачем робіт за актом серпня 2008р.  у сумі 507008,40грн.  до теперішнього часу  відповідачем не сплачена .

Відповідно до п. 3.3.договору відповідач повинен був провести оплату робіт в порядку , передбаченому в п.2.1 договору та відповідно до ч.2 додаткової угоди –до 15.09.2008р.

Згідно ст. 193 ГК України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання –відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до ст.ст. 525, 526 ЦК України та ст. 193 ГК України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших правових актів, а за відсутності таких умов та вимог –відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

 Відповідач прийняті на себе договірні зобов'язання належним чином не виконав, здійснивши лише часткову оплату за виконанні роботи у розмірі 72 889,20грн. Таким чином сума боргу на виконані роботи складає   507008,40коп.

Сума основного боргу 507008,40коп. з урахуванням  встановленого індексу інфляції у розмірі 27 344,16грн. позивачем підтверджена документально, нормативно обґрунтована , визнана відповідачем у судовому засіданні та  підлягає задоволенню.

Відповідно до розрахунку позивача відповідачу  нараховано 3% річних у розмірі 5 417,35грн та пеня у розмірі  65911,09грн.

Відповідача надав письмове клопотання про звільнення від сплати суми пені та суми індексу інфляції,  у зв'язку з  скрутним становищем та винятком , відповідно до п 3. ст. 83 ГПК України.   

Відповідно до п3. ст. 83 ГПК України, господарський суд, приймаючи рішення, має право: зменшувати у виняткових випадках розмір неустойки (штрафу, пені) , яка підлягає стягненню зі сторони, що порушила зобов'язання.

Враховуючи викладене, суд вважає позовні вимоги щодо стягнення  з відповідача 3%річних у розмірі 5 417,35грн та пені у розмірі  65911,09грн. задовольнити  частково -  в частині стягнення   5 417,35грн .

В іншій частині позовних вимог щодо 3%річних  і пені суд, у порядку винятку, з урахуванням обставин справи,  вважає за  можливе відмовити.

В той же час, згідно із п.6 ст.83 ГПК України господарський суд, приймаючи рішення, має право відстрочити або розстрочити виконання рішення.

Приймаючи до уваги клопотання відповідача про надання йому розстрочки виконання судового рішення у справі на два роки і той факт, що відповідач знаходиться у скрутному  фінансовому стані, враховуючи матеріальні інтереси сторін та  зміни в економічному становищі України, суд вважає за можливе  задовольнити клопотання відповідача частково, розстрочити виконання судового рішення у справі про стягнення з ТОВ “ТОП-СЕРВІС”, м. Бердянськ  на користь ТОВ “Бердянськбудсервіс”, м. Бердянськ заборгованості  в сумі 507008,40грн., 27 344,16 грн. інфляційних втрат та штрафні санкції річних у сумі 5 417,35грн. на один рік  із погашенням відповідачем заборгованості щомісячно рівними частками по 44980,83грн., починаючи  з  квітня 2009р.

Відповідно до ст.ст. 44, 49 ГПК  України, судові витрати покладаються на обидві сторони пропорційно розміру задоволених вимог.

Керуючись  ст. ст.  44, 49, 82 - 85 ГПК України, ст.ст. 526,  625 ЦК України, ст. ст. 173, 193 ГК України,  суд:

                                                   ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю”ТОП-СЕРВІС” (71100, м. Бердянськ Запорізької області, вул. Леніна, буд.41 ЄДРПОУ 24518256 р/р 26000060047318 в “Приватбанк” м. Бердянська, МФО 313399 на користь  Товариства з обмеженою відповідальністю “Бердянськбудтрест” ЄДРПОУ 33609949 (71100, м. Бердянськ Запорізької області, вул. Будівельна , буд. 3-А  р/р 26006060047602 в “Приватбанк” м. Бердянська, МФО 313399, ) 507 008  (п'ятсот сім тисяч вісім) грн. 40коп. заборгованості, 27344 (двадцять сім тисяч  триста сорок чотири) грн.16коп. інфляційних втрат,  5417(п'ять тисяч чотириста сімнадцять) грн. 35коп. штрафних санкцій,  розстрочивши виконання судового рішення строком на один рік  із погашенням відповідачем заборгованості щомісячно рівними частками по 44 980грн. 83коп., починаючи з квітня 2009р.    Видати наказ.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю”ТОП-СЕРВІС” (71100, м. Бердянськ Запорізької області, вул. Леніна, буд.41 ЄДРПОУ 24518256 р/р 26000060047318 в “Приватбанк” м. Бердянська, МФО 313399 на користь  Товариства з обмеженою відповідальністю “Бердянськбудтрест” ЄДРПОУ 33609949 (71100, м. Бердянськ Запорізької області, вул. Будівельна , буд. 3-А  р/р 26006060047602 в “Приватбанк” м. Бердянська, МФО 313399, )  5 398 ( п'ять тисяч триста дев'яносто вісім)грн. 00 коп. державного мита та 107(сто сім)грн. 18коп.  витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.   Видати наказ.

2.  В решті позовних вимог відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили  після  закінчення  десятиденного  строку  з дня  його  підписання.

Рішення оформлене і підписане згідно з вимогами ст. 84 ГПК України 17.03.2009р.

               Суддя                                                                        В.Г.Серкіз