Ухвала

від 02.06.2014 по справі 910/7421/14

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

cpg1251 ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

УХВАЛА

Справа № 910/7421/14 02.06.14

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Інтергал-Буд»

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Абсолют-Девелопмент»

про стягнення 1 268 800, 09 грн.

Суддя Бондарчук В.В.

Представники:

від позивача: Оплачко В.О.

від відповідача: не з'явились

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Інтергал-Буд» (далі -позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Абсолют-Девелопмент» (далі -відповідач) про стягнення неустойки у розмірі 1 268 800,09 грн. за порушення строку виконання зобов'язань за договором підряду № СА020413 від 02.04.2013 р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.04.2014 р. порушено провадження у даній справі, призначено її до розгляду у судовому засіданні на 19.05.2014 р. за участю представників сторін, яких зобов'язано надати суду певні документи.

Розгляд справи відкладався на підставі ст. 77 Господарського процесуального кодексу України.

02.06.2014 р. через загальний відділ діловодства Господарського суду міста

Києва представники сторін подали заяву про затвердження мирової угоди, в якій просили суд затвердити мирову угоду та припинити провадження у справі.

У даному судовому засіданні представник позивача підтримав подану заяву про затвердження мирової угоди від 02.06.2014 р., укладеної між Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Інтергал-Буд» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Абсолют-Девелопмент», підписану представниками сторін, яка містить наступні умови:

Мирова угода

м. Київ « 02» червня 2014р.

Відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю «Абсолют-Девелопмент» (надалі - Відповідач), в особі директора Нізсковського Олексія Геннадійовича, який діє на підставі Статуту,

Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Інтергал-Буд», в особі генерального директора, Галяс Олександра Миколайовича який діє на підставі Статуту, разом за текстом - Сторони, уклали мирову угоду, у відповідності до умов якої:

1. Сторони погодились укласти дану Мирову угоду на стадії розгляду Господарським судом м. Києва № 910/7421/14 за позовом Позивача до Відповідача про стягнення 1 268 800,09 грн. штрафних санкцій.

2. Відповідач визнає позовні вимоги Позивача в розмірі 298 737,11 грн., залишок у розмірі 970 062, 98 грн., Позивач відмовляється повністю від даної частини позовних вимог.

3. Позивач визнає що, судові втрати по справі № 910/7421/14 несе самостійно.

4. Сторони погодились, що дана Мирова угода є підставою для припинення провадження у справі № 910/7421/14 з моменту затвердження даної Мирової угоди господарським судом м. Києва на підставі п. 7 ч. 1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України.

5. Сторони, підписуючи дану Мирову Угоду заявляють про те, що у процесі її укладення діяли в межах наданих повноважень без порушення прав та інтересів третіх осіб.

6. Сторони погодились, що дана Мирова угода вступає в дію негайно, з моменту її затвердження Господарським судом м. Києва.

7. Дану Мирову угоду укладено в трьох примірниках для кожної із сторін та Господарського суду м. Києва, які мають однакову юридичну силу.

ТОВ «Абсолют-Деволопмент» ТОВ «БК «Інтергал-Буд»

04071, м. Київ, вул. Межигірська, 22 03150, м. Київ, вул. А. Барбюса, 28-Б

п/р № 26005402504 п/р 260073011047

в АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» у м. Києві в ВАТ «Ощадбанк» в м. Києві

МФО 380805 МФО 300465, код

Код ЄДРПОУ 38096129 ЄДРПОУ 34692645

ІПН 380961226520 ІПН 346926426559

---

Нізсковський О.Г.

---

Галяс О.М.

Отже, положеннями ст. 78 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що умови мирової угоди сторін викладаються в адресованих господарському суду письмових заявах, що долучаються до справи. Ці заяви підписуються відповідно позивачем, відповідачем чи обома сторонами. До затвердження мирової угоди сторін господарський суд роз'яснює сторонам наслідки відповідної процесуальної дії, перевіряє, чи є повноваження на вчинення цієї дії у представників сторін.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України господарський суд припиняє провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена господарським судом.

Розглянувши подану сторонами заяву про затвердження мирової угоди та редакцію мирової угоди, заслухавши пояснення представника позивача, суд дійшов висновку, що мирова угода підписана уповноваженими на це особами, зміст укладеної між сторонами мирової угоди не суперечить чинному законодавству України і не зачіпає інтересів інших осіб, позивачу відомі наслідки затвердження судом мирової угоди, а відтак - суд вважає за можливе задовольнити подану заяву, затвердити укладену між сторонами мирову угоду та припинити провадження у справі № 910/7421/14.

На підставі викладеного та керуючись ст. 78, п. 7 ч. 1 ст. 80, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, ?

УХВАЛИВ :

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Інтергал-Буд» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Абсолют-Девелопмент» про затвердження мирової угоди у справі № 910/7421/14 задовольнити.

2. Затвердити мирову угоду, укладену між Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Інтергал-Буд» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Абсолют-Девелопмент» у наступній редакції:

Мирова угода

м. Київ « 02» червня 2014р.

Відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю «Абсолют-Девелопмент» (надалі - Відповідач), в особі директора Нізсковського Олексія Геннадійовича, який діє на підставі Статуту,

Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Інтергал-Буд», в особі генерального директора, Галяс Олександра Миколайовича який діє на підставі Статуту, разом за текстом - Сторони, уклали мирову угоду, у відповідності до умов якої:

1. Сторони погодились укласти дану Мирову угоду на стадії розгляду Господарським судом м. Києва № 910/7421/14 за позовом Позивача до Відповідача про стягнення 1 268 800,09 грн. штрафних санкцій.

2. Відповідач визнає позовні вимоги Позивача в розмірі 298 737,11 грн., залишок у розмірі 970 062, 98 грн., Позивач відмовляється повністю від даної частини позовних вимог.

3. Позивач визнає що, судові втрати по справі № 910/7421/14 несе самостійно.

4. Сторони погодились, що дана Мирова угода є підставою для припинення провадження у справі № 910/7421/14 з моменту затвердження даної Мирової угоди господарським судом м. Києва на підставі п. 7 ч. 1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України.

5. Сторони, підписуючи дану Мирову Угоду заявляють про те, що у процесі її укладення діяли в межах наданих повноважень без порушення прав та інтересів третіх осіб.

6. Сторони погодились, що дана Мирова угода вступає в дію негайно, з моменту її затвердження Господарським судом м. Києва.

7. Дану Мирову угоду укладено в трьох примірниках для кожної із сторін та Господарського суду м. Києва, які мають однакову юридичну силу.

ТОВ «Абсолют-Деволопмент» ТОВ «БК «Інтергал-Буд»

04071, м. Київ, вул. Межигірська, 22 03150, м. Київ, вул. А. Барбюса, 28-Б

п/р № 26005402504 п/р260073011047

в АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» у м. Києві в ВАТ «Ощадбанк» в м. Києві

МФО 380805 МФО 300465, код

Код ЄДРПОУ 38096129 ЄДРПОУ 34692645

ІПН 380961226520 ІПН 346926426559

---

Нізсковський О.Г.

---

Галяс О.М.

3. Провадження у справі № 910/7421/14 припинити.

Ухвала набирає законної сили з 02.06.2014 р. і дійсна для пред'явлення до виконання до 02.06.2015 р.

Ухвала може бути оскаржена у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Суддя Бондарчук В.В.