Рішення

від 03.09.2014 по справі 910/9388/14

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/9388/14 03.09.14

За позовом Приватного акціонерного товариства "Пріоком" до Приватного підприємства "Деметра" третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Публічне акціонерне товариство "Укртелеком" про стягнення 730 872,00 грн. та розірвання договору Суддя О.Є. Блажівська

за участю представників:

позивача:Козак О.В., довіреність № б/н від 16.06.14, Матата Ю.М., довіреність № б/н від 12.05.14 відповідача:Окунєв І.С., довіреність № 10/2014 від 03.06.14 третьої особи:Мельник Д.М., довіреність № 3022 від 27.08.14, Мельченко Д.В., довіреність № 3022 від 27.08.14 ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Приватне акціонерне товариство "Пріоком" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Приватного підприємства "Деметра" про стягнення 730 872,00 грн. та розірвання договору стягнення 192 995,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.05.2014 року порушено провадження по справі № 910/9388/14, розгляд справи призначено на 18.06.2014 року.

11.06.2014 р. через канцелярію Господарського суду міста Києва від відповідача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

18.06.2014 року через канцелярію Господарського суду міста Києва від відповідача надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи, клопотання про залучення третьої особи та клопотання про витребування доказів.

Представник позивача надав усні пояснення з приводу заявлених позовних вимог, з підстав наведених в позовній заяві.

Представник позивача надав суду клопотання про продовження строку розгляду справи.

Клопотання про продовження строку розгляду справи судом задоволено.

Клопотання про витребування доказів буде розглянуте в наступному судовому засіданні.

Судом розглянуто клопотання відповідача про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

Відповідно до ст. 27 Господарського процесуального кодексу України якщо господарський суд при прийнятті позовної заяви, вчиненні дій по підготовці справи до розгляду або під час розгляду справи встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права і обов'язки осіб, що не є стороною у справі, господарський суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору.

При розгляді справи судом встановлено , що рішення Господарського суду міста Києва може вплинути на права і обов'язки Публічного акціонерного товариства "Укртелеком", оскільки 20.08.2012 року між Приватним акціонерним товариством "Пріоком" та Приватним підприємством "Деметра" був укладений договір № 12/974С-48/В-21-08/12, який є частиною Проекту впровадження комплексу "Єдиний сайт" для Публічного акціонерного товариства "Укртелеком", відповідно до договору № 11/974-25/807210-153-153 від 04.07.2011 між Приватним акціонерним товариством "Пріоком" та Публічним акціонерним товариством "Укртелеком".

Враховуючи вищезазначені обставини, суд приходить до висновку залучити третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Публічне акціонерне товариство "Укртелеком" .

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.06.2014 року розгляд справи відкладено на 02.07.2014 року.

02.07.2014 року розпорядженням заступника Голови господарського суду міста Києва Паламаря П.І., у зв'язку з перебуванням судді Блажівської О.Є. у відпустці, справу № 910/9388/14 передано для розгляду судді Головатюку Л.Д.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.07.2014 року справу № 910/9388/14 прийнято до провадження, розгляд справи призначено на 28.07.2014 року.

21.07.2014 року розпорядженням заступника Голови господарського суду міста Києва Ковтуна С.А., у зв'язку з поверненням судді Блажівської О.Є. з відпустки, справу № 910/9388/14 передано для розгляду судді Блажівській О.Є.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.07.2014 року справу № 910/9388/14 прийнято до провадження.

25.07.2014 р. через канцелярію Господарського суду міста Києва від третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача надійшли письмові пояснення по справі.

28.07.2014 представники відповідача та третьої особи у судове засідання з'явились.

Представник позивача у судове засідання не з'явився, на виконання вимог ухвали суду витребувані документи по справі не надав, про причини неявки належним чином суд не повідомив. Про дату, час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.

Представник третьої особи надав суду усні пояснення по суті справи, позов підтримав у повному обсязі.

Представник - 1 відповідача надав суду усні пояснення по суті спору, проти позову заперечив у повному обсязі.

Представник - 1 відповідача надав суду усні пояснення по суті клопотання про витребування доказів.

Клопотання про витребування доказів судом задоволено.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.07. 2014 року розгляд справи відповідно до ст. 77 ГПК України відкладено на 11.08.2014 року.

07.08.2014 року через канцелярію Господарського суду міста Києва від позивача надійшли письмові пояснення по справі.

08.08.2014 року через канцелярію Господарського суду міста Києва від третьої особи надійшли письмові пояснення по справі.

28.07.2014 року представники позивача, відповідача та третьої особи в судове засідання з'явились.

Представник позивача надав суду усні пояснення по суті позовних вимог, позов підтримав у повному обсязі.

Представник-1 відповідача надав суду усні пояснення по суті справи, проти позову заперечив у повному обсязі.

Представник третьої особи надав суду усні пояснення по суті справи, позов підтримав.

Представник-1 відповідача надав суду усні пояснення по суті справи.

В зв'язку з необхідністю витребування документів по справі, відповідно до ст. 77 ГПК України, судом оголошено перерву до 03.09.2014 року.

01.09.2014 року через канцелярію Господарського суду міста Києва від відповідача надійшли пояснення по справі.

02.09.2014 року через канцелярію Господарського суду міста Києва від позивач надійшло клопотання про здійснення технічної фіксації судового засідання.

02.09.2014 року через канцелярію Господарського суду міста Києва від позивача надійшли пояснення по справі.

02.09.2014 року через канцелярію Господарського суду міста Києва від третьої особи надішли додаткові пояснення по справі.

03.09.2014 року в судове засідання представники позивача, відповідача та третьої особи з'явились.

Представник-1 позивача надав суду усні пояснення по суті позовних вимог, позов підтримав у повному обсязі.

Представник відповідача надав суду усні пояснення по суті справи, проти позову заперечив у повному обсязі.

Представник-1 третьої особи надав суду усні пояснення по суті справи, позов підтримав.

Відповідно до вимог ст.81-1 ГПК України в судових засіданнях складені протоколи та формуляр, які долучено до матеріалів справи.

В судовому засіданні 03.09.2014 р. було оголошено вступну та резолютивну частини рішення у відповідності до ст. 85 ГПК України.

В судовому засіданні суд повідомив про порядок отримання повного тексту рішення відповідно до вимог ст. 87 ГПК України.

Розглянувши надані документи і матеріали, всебічно та повно з'ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд -

ВСТАНОВИВ:

Між Публічним акціонерним товариством "Укртелеком" - замовник, третя особа та Приватним акціонерним товариством "Пріоком" - виконавець, позивач був укладений договір № 11/974-25/807210-153-153 від 04.07.2011 року (далі - договір-1) відповідно до умов п. 2.1 якого з метою автоматизації бізнес-процесів обслуговування клієнтів ПАТ "УКртелком" ПрАТ "Пріоком" відповідно до вихідних даних, наведених в додатку № 1 до договору-1 та Опису технічних рішень, наведених в додатку № 2 до договору-1 зобов'язується створити для ПАТ "Укртелеком" (замовника) Коплекс "Єдиний сайт" та надати послуги з його технічного супроводу, а замовник зобов'язується прийняти комплекс "Єдиний сайт" та надані послуги з його технічного супроводу та оплатити їх вартість.

Відповідно до п. 2.2. та п. 2.3 зазначеного договору-1 створення комплексу "Єдиний сайт" передбачає, зокрема, надання позивачем послуг з розробки програмного забезпечення Комплексу "Єдиний сайт". Послуги з технічного супроводу Комплексу "Єдиний сайт" передбачають технічний супровід програмного забезпечення Комплексу "Єдиний сайт".

Положеннями п. 6.3 договору-1 передбачено, що позивач зобов'язується відповідно до Технічних вимог до Програмного забезпечення Комплексу "Єдиний сайт" (додаток № 1А), Опису технічних рішень Програмного забезпечення Комплексу "Єдиний сайт" (додаток № 2А) та зазначені у Календарному плані (додаток №4) терміни надати третій особі - замовнику Послуги з розробки Комплексу "Єдиний сайт". Позивач надає послуги з розробки Комплексу "Єдиний сайт" поетапно, перелік етапів зазначено у п. 1.16.3. Надання Послуги з розробки Комплексу "Єдиний сайт" здійснюється послідовно, відповідно до пунктів Календарного плану (додаток № 4).

Відповідно до п. 1.16.3 цього ж договору-1 послуги з розробки Програмного забезпечення Комплексу "Єдиний сайт" - комплекс заходів, спрямованих на створення Програмного забезпечення Комплексу "Єдиний сайт", яке виконує необхідну для замовника функціональність в обсязі, який зазначено в Технічних вимогах до Програмного забезпечення Комплексу "Єдиний сайт" (додаток № 1А) та в Описі технічних рішень Програмного забезпечення Комплексу "Єдиний сайт" (додаток № 2А) для автоматизації бізнес-процесів обслуговування клієнтів ПАТ "Укртелеком". Вищезазначені послуги надаються для Етапів 2, 3 , 4, 5, 6, 7, 8 Договору та складаються з

- Розробки Технічного Проекту;

- Розробки Програмного забезпечення;

- Впровадження розробленого Програмного забезпечення

- Проведення дослідної експлуатації.

Пунктом 1.15 договору-1 сторонами було погоджено 11 Етапів поставки товару та надання послуг.

20.08.2012 року між позивачем та третьою особою було укладено додаткову угоду № 2/165 до договору-1, згідно умов якої сторони погодили доповнити договір Етапом № 19, за яким позивач зобов'язується надати третій особі послуги з розробки Дизайну Комплексу "Єдиний сайт", а третя особа зобов'язується прийняти надані послуги та оплатити їх вартість. У зв'язку з чим сторони погодили п. 1.15 договору викласти в новій редакції, зокрема, доповнивши: "Етап 19 - Комплекс "Єдиний сайт" - надання послуг з розробки дизайну Коплексу "Єдиний сайт", який включає в себе 3 підетапи:

1. Аналіз та підготовка завдання на розробку дизайну та моделювання сценаріїв взаємодії користувачів з Єдиним сайтом (1.1. Послуги з розробки документації; 1.2. Розробка дизайну сторінок Єдиного сайту);

2. Послуги р розробки дизайну сторінок Єдиного сайту (2.1 Дизайн сайту www.ukrtelecom.ua; 2.2 Дизайн сервісів SelfCare - Інформація по клієнтах та послугах сайту www.ukrtelecom.ua; 2.3 Дизайн сервісів SelfCare - Заявки по управлінню послугами сайту www.ukrtelecom.ua; 2.4 Дизайн сервісів SelfCare - Біллінгова інформація сайту www.ukrtelecom.ua; 2.5. Дизайн сервісів SelfCare - Управління зверненнями сайту www.ukrtelecom.ua);

3. Супервайзинг та фінальна корекція дизайну (3.1 Перший період; 3.2 Другий період).

Відповідно п. 3.1 договору-1, в редакції додаткової угоди № 2/165 від 20.08.2012 року, сторони погодили вартість, зокрема, робіт Етапу 19, а саме, вартість робіт з ПДВ становить 6312499,20 грн.

Відповідно до п. 1.16.6 договору-1, в редакції додаткової угоди № 2/165 від 20.08.2012 року до договору-1, Послуги з розробки дизайну Комплексу "Єдиний сайт" - означає послуги, які надаються в рамках Етапу 19 договру-1 та визначені в додатку 3Б до договору-1 та надаються відповідно до календарного плану (додаток № 4 до договору-1). Детальний опис та порядок надання цих послуг наведено у додатку № 11 до Договору-1.

Додатком № 11 до договору-1 сторони погодили Порядок надання Послуг з розробки дизайну Комплексу "Єдиний сайт". Додатком № 11А до договору-1 сторони погодили Технічні вимоги до розробки дизайну шаблонів відображення веб-інтерфейсу та сценаріїв взаємодії користувачів з комплексом "Єдиний сайт".

Додатком № 11Б до договору-1 сторони погодили Регламент робі з усунення дефектів.

Додатком № 11В до договору-1 сторони погодили Вимоги до підготовки документації.

Додатком № 4 до договору-1 сторони погодили Календарний план.

Додатком № 4А до договору-1 сторони погодили Умови та терміни постачання Товару та надання Послуг, зокрема Етапу 19, відповідно до якого:

- термін виконання підетапу 1 Етапу 19, зокрема, Розробки документацій "Креативна концепція дизайну Єдиного сайту", "Сценарії взаємодії користувачів з Єдиним сайтом", "Технічне завдання на розробку дизайну сторінок Єдиного сайту, шаблонів відображення елементів дизайну і контенту, шаблонів сценаріїв взаємодії користувачів з сайтом" - 5 робочих днів з дати отримання авансу, Послуг з підготовки первинного наповнення сторінок Єдиного сайту українською мовою та його перекладу російською та англійськими мовами - 110 робочих днів з дати виконання Розробки Документації "Креативна концепція дизайну Єдиного сайту" та отримання авансового платежу;

Згідно п. 16.2 договору-1 позивач, за умови попереднього письмово попередження іншої сторони, може передати частину надання послуг з впровадження або інших послуг іншим підрядникам. В таких випадках позивач, як виконавець, несе повну відповідальність за своїх підрядників, а також за строки та якість надання наданих ними послуг.

На виконання зазначеного договору-1 між позивачем та відповідачем укладений договір створення дизайну Комплексу "Єдиний сайт" та розробка сценаріїв взаємодії користувачів з Комплексом "Єдиний сайт" від 20.08.2012 року № 12/974С-49/В-21-08/12 (далі - договір-2), відповідно до умов якого, з метою автоматизації бізнес-процесів обслуговування клієнтів відповідач - виконавець зобов'язується надати позивачу - замовнику послуги (п. 1.4 договору-2) у відповідності до Технічних вимог (додаток № 1 до договору-2) та передати вихідні матеріали та права власності на ці матеріали позивачу в повному обсязі. Позивач зобов'язується прийняти послуги і вчасно оплатити їх вартість у відповідності до умов, викладених у розділі 3 цього договору-2.

Відповідно до п. 1.4 договору-2 під терміном "Послуги" розуміється комплекс заходів зі створення дизайну Комплексу "Єдиний сайт", спрямований на створення продукту дизайну у відповідності до Технічних вимог (додаток № 1 до договору-2), а саме:

послуги з розробки Документації у складі: Послуги з розробки Документу "Креативна концепція дизайну Єдиного сайту"; послуги з розробки Документу "Сценарії взаємодії користувачів з Єдиним сайтом"; послуги з розробки Документу "Тенічне завдання на розробку дизайну сторінок Єдиного сайту, шаблонів відображення елементів дизайну і контенту, шаблонів сценаріїв взаємодії користувачів з сайтом";

послуги з розробки інструментарію для моделювання шаблонів інтерфейсів.

Послуги з розробки дизайну сторінок Єдиного сайту у складі: Послуги з підготовки первинного наповнення сторінок Єдиного сайту українською мовою та його перекладу на російську та англійську мови; Послуги з розробки дизайну сторінок Єдиного сайту: Дизайн сайту www.ukrtelecom.ua; Послуги з розробки дизайну, макетів сторінок, інтерфейсів, елементів дизайну сторінок на підставі затвердженого Замовником Технічного завдання (п.1.7 Договору); Послуги зі створення шаблонів відображення сторінок, інтерфейсів, елементів дизайну сторінок, з урахуванням шаблонів сценаріїв взаємодії користувачів з сайтом; Дизайн сервісів SelfCare - Інформація по клієнтах та послугах сайгу www.ukrteIecorn.ua.; Послуги з розробки дизайну, макетів сторінок, інтерфейсів, елементів дизайну сторінок на підставі затвердженого Замовником Технічного завдання (п.1.7 Договору); Послуги зі створення шаблонів відображення сторінок, інтерфейсів, елементів дизайну сторінок, з урахуванням шаблонів сценаріїв взаємодії користувачів з сайтом, Дизайн сервісів SelfCare - Заявки та управління послугами сайту www.ukrtelecom.ua.; Послуги з розробки дизайну, макетів сторінок, інтерфейсів, елементів дизайну сторінок на підставі затвердженого Замовником Технічного завдання (п. 1.7 Договору); Послуги зі створення шаблонів відображення сторінок, інтерфейсів, елементів дизайну сторінок, з урахуванням шаблонів сценаріїв взаємодії користувачів з сайтом; Дизайн сервісів SelfCare - Біллінгова інформація сайту vvww.ukrtelecom.ua.; Послуги з розробки дизайну, макетів сторінок, інтерфейсів, елементів дизайну сторінок на підставі затвердженого Замовником Технічного завдання (п. 1.7 договору); Послуги зі створення шаблонів відображення сторінок; Інтерфейсів, елементів дизайну сторінок, з урахуванням шаблонів сценаріїв взаємодії користувачів з сайтом Дизайн сервісів SelfCare - Управління зверненнями сайту www.ukrteleсom.ua; Послуги з розробки дизайну, макетів сторінок, інтерфейсів, елементів дизайну сторінок на підставі затвердженого Замовником Технічного завдання (п.1.7 Договору); Послуги зі створення шаблонів відображення сторінок, інтерфейсів, елементів дизайну сторінок, з урахуванням шаблонів сценаріїв взаємодії користувачів з сайтом.

Послуги з технічного супроводу - технічний супровід процесу розробки та впровадження замовником базових сервісів Комплексу «Єдиний сайт» відповідно до Регламенту робіт з усунення дефектів (Додаток Ка 4 до Договору-2). Такі послуги надаються Виконавцем в два етапи у відповідності до Календарного плану (Додаток № 2 до Договору-2).

Відповідно до п. 2.2 договору-2 надання послуг за цим договором відбувається поетапно відповідно до календарного плану. Перший Етап. Аналіз та підготовка завдання на розробку дизайну та моделювання сценаріїв взаємодії користувачів з Єдиним сайтом; Другий Етап. Розробка дизайну сторінок Єдиного сайту; Третій Етап. Технічний супровід.

Згідно п. 3.1 та 3.3 договору-2 ціна договору складається з вартості Послуг та визначена у Специфікації послуг (додаток № 3) і складає разом з ПДВ 5537280,00 грн. Авансовий платіж у розмірі 30% від ціни кожної окремої послуги з ПДВ у відповідності до календарного плану здійснюється замовником після підписання обома сторонами договору протягом 3-х банківських днів з моменту отримання позивачем оригіналу рахунку-фактури відповідача. Платіж у розмірі 70% від ціни кожної окремої послуги з ПДВ здійснюється позивачем після надання відповідної послуги у повному обсязі протягом 10 банківських днів з дати отримання позивачем оригіналу рахунку-фактури відповідача, підтвердженого актом наданих послуг, підписаним обома сторонами.

Послуги за Першим Етапом - з розробки Документації надаються позивачем відповідачу у наступному порядку:

- Виконавець розробляє: Документи «Креативна концепція дизайну Сдиного сайту», «Сценарії взаємодії користувачів з Єдиним сайтом» та «Технічне завдання на розробку дизайну сторінок Єдиного сайту, шаблонів відображення елементів дизайну і контенту, шаблонів сценаріїв взаємодії користувачів з сайтом» відповідно до Вимог до підготовки Документації, наведених в (Додатку №8) та у строки, передбачені Календарним планом (Додаток №2), передає їх Замовнику для розгляду та ствердження.

- Після підтвердження Замовником розробленого Виконавцем Документу «Креативна концепція дизайну Єдиного сайту», його остаточна редакція передасться Замовнику в кількості 3 (трьох) примірників разом з відповідним Актом наданих Послуг з розробки документації. Погодження цього Документу Замовником має завершитися в термін не пізніше 10 (десяти) робочих днів. Про погодження Документу «Креативна концепція дизайну Єдиного сайту» свідчить підписаний Замовником Акт наданих Послуг.

- Після підтвердження Замовником розробленого Виконавцем Документу «Сценарії взаємодії користувачів з Єдиним сайтом», його остаточна редакція передаються Замовнику в кількості 3 (трьох) примірників разом з відповідним Актом наданих Послуг і розробки документації. Погодження цього Документу Замовником мат завершитися в термін не пізніше 10 (десяти) робочих днів. Про погодження Документу «Сценарії взаємодії користувачів з Єдиним сайтом» свідчить підписаний замовником Акт наданих послуг.

- Після підтвердження Замовником розробленого Виконавцем Документу "Технічне завдання на розробку дизайну сторінок Єдиного сайту, шаблонів відображення елементів дизайну і контенту, шаблонів сценаріїв взаємодії користувачів з сайтом", його остаточна редакція передається замовнику у кількості 3 примірників разом з відповідним актом наданих послуг з розробки документації. Погодження цього документу замовником має завершитись в термін не пізніше 10 робочих днів. Про погодження документу "Технічне завдання на розробку дизайну сторінок Єдиного сайту, шаблонів відображення елементів дизайну і контенту, шаблонів сценаріїв взаємодії користувачів з сайтом" свідчить підписаний замовником Акт наданих послуг.

- У разі порушення термінів погодження документації та підписання відповідних актів наданих послуг з розробки документації, виконавець повідомляє замовника про це офіційним листом та термін початку надання відповідних послуг переноситься на термін затримки у погодженні документації.

Послуги з розробки інструментарію для моделювання шаблонів інтерфейсів надаються замовником виконавцю у наступному порядку: у терміни погоджені календарним планом виконавець передає замовнику оптичний носій (у кількості 2 шт.) з файлом для налаштування залежностей: атрибути послуг/продуктів/сервісів ПАТ "Укртелеком" - шаблони відображення на сторінках Єдиного сайту та Пояснювальну записку щодо цього файлу. На факт належного виконання послуг з розробки інструментарію для моделювання шаблонів інтерфейсів сторони підписують акт наданих послуг.

Відповідно до п. 4.4 договору-2 усі передбачені цим договором акти наданих послуг підписуються сторонами у двох примірниках після фактичного надання відповідної послуги, що підтверджується комплектом затверджених документів, передбачених календарним планом. Замовник зобов'язується повернути виконавцю підписаний примірник акту наданих послуг протягом п'яти календарних днів з моменту його отримання.

Додатком № 1 до договору-2 позивач та відповідач погодили Технічні вимоги до розробки дизайну шаблонів відображення веб-інтерфейсу та сценаріїв взаємодії користувачів з комплексом "Єдиний сайт". Зазначений документ призначено для опису технічних вимог до розробки дизайну шаблонів відображення веб-інтерфейсу та сценаріїв взаємодії користувачів з комплексом "Єдиний сайт". Зміст цього документу буде покладено в основу проектної документації.

Відповідно до п. 4.1 додатку №1 до договору-2 сторони погодили перелік етапів/під етапів та найменування послуг і вихідні документи, відповідно до яких Етап 1 - Аналіз та підготовка завдання на розробку дизайну та моделювання сценаріїв взаємодії користувачів з Єдиним сайтом. Підетапами якого є:

1. Послуги з розробки документації:

- Розробка Документу "Креативна концепція дизайну Єдиного сайту" (вихідним документами є: Документ "Креативна концепція дизайну Єдиного сайту" та Акт наданих послуг з розробки Документації);

- Розробка Документу "Сценарії взаємодії користувачів з Єдиним сайтом" (вихідним документами є: Документ "Сценарії взаємодії користувачів з Єдиним сайтом" та Акт наданих послуг з розробки Документації);

- Розробка Документу "Технічне завдання на розробку дизайну сторінок Єдиного сайту, шаблонів відображення елементів дизайну і контенту, шаблонів сценарії взаємодії користувачів з сайтом" (вихідним документами є: Документ "Технічне завдання на розробку дизайну сторінок Єдиного сайту, шаблонів відображення елементів дизайну і контенту, шаблонів сценарії взаємодії користувачів з сайтом" та Акт наданих послуг з розробки Документації).

2. Послуги з розробки інструментарію для моделювання шаблонів інтерфейсів (вихідним документами є: Пояснювальна записка до файлу для налаштування залежностей: атрибути послуг/продуктів/сервісів ПАТ "Укртелеком" - шаблони відображення на сторінках Єдиного сайту; Оптичний носій з файлом для налаштування залежностей: атрибути послуг/продуктів/сервісів ПАТ "Укртелеком" - шаблони відображення на сторінках Єдиного сайту та Акт наданих послуг з розробки Документації).

Етап 2 - Розробка дизайну сторінок Єдиного сайту, Етап 3 - Технічний супровід.

Додатком № 1 до договору-2 сторонами погоджено також Загальні вимоги до дизайну Єдиного сайту, Загальні вимоги до реалізації Єдиного сайту, Загальні вимоги до групування користувачів Єдиного сайту, Загальні вимоги до моделювання сервісів Єдиного сайту.

Календарним планом, який є додатком № 2 до договору-2 сторони погодили початок виконання Першого Етапу - 20.08.2012 року, а кінець виконання - 05.11.2012 року, Другого Етапу - 05.11.2012 року , кінець - 10.04.2013 року, Третього Етапу - 14.03.2013 року, кінець виконання - 26.12.2013 року.

Специфікацією послуг, що є додатком № 3 до договору-2 сторони погодили, що загальна вартість робіт Першого Етапу складає 2030200,00 грн., Другого Етапу - 2090400,00 грн., Третього Етапу - 493800,00 грн. Всього з ПДВ - 5537280,00 грн.

Додатком № 8 до договору-2 сторони погодили вимоги до підготовки документації, яким погодили перелік документації, що розробляє виконавець на всіх етапах в ході виконання послуг за договором-2.

Відповідно до п. 11.1 договору -2 договір набирає чинності з дати підписання обома сторонами цього договору і діє до 26.12.2013 року.

Позивач на виконання умов договору-2 сплатив на користь відповідача авансовий платіж в сумі 730872,00 грн., що складає 30% вартості Послуг за першим Етапом, що підтверджується платіжними дорученнями від 28.08.2012 року № 2477 на суму 629712,00 грн. та від 31.10.2012 року № 2724 на суму 101160,00 грн., завірені копії яких залучено до матеріалів справи.

Проте, відповідач в порушення взятих на себе договірних зобов'язань, послуги (роботи) передбачені договором ні у строки передбачені договором, ні станом на час звернення позивача з даним позовом до суду, зокрема, по Етапу 1, не виконав, у зв'язку з чим позивач звернувся до відповідача з претензією, якою просив повернути суму авансового платежу в розмірі 730872,00 грн. та розірвати договір створення дизайну Комплексу "Єдиний сайт" та розробка сценаріїв взаємодії користувачів з Комплексом "Єдиний сайт" від 20.08.2012 року № 12/974С-49/В-21-08/12.

Відповідач, заперечуючи проти позовних вимог, стверджує, що роботи за договором-2, зокрема, за Етапом 1 виконав належним чином та у строки, обумовлені договором-2, зокрема, календарним планом, про що надав позивачу на підписання відповідні акти наданих послуг № 1 від 21.10.2013 року на суму 2061240,00 грн., акт № 2 від 21.10.2013 року на суму 1072278,00 грн. та акт № 3 від 21.10.2013 року на суму 115200,00 грн., проте позивач безпідставно відмовився від підпису зазначених актів, що в свою чергу свідчить про відсутність з боку відповідача істотних порушень договору, а відтак і підстав для його розірвання в судовому порядку.

В той же час, судом встановлено, що відповідач на виконання умов договору-2, зокрема Етапу 1, розробив документи "Креативна концепція дизайну Єдиний сайт", "Сценарії взаємодії користувачів з Єдиним сайтом" та "Технічне завдання на розробку дизайну сторінок Єдиного сайту, шаблонів відображення елементів дизайну і контенту, шаблонів сценаріїв взаємодії користувачів з сайтом", які надав позивачу, проте позивач листом від 12.11.2012 року № 450/12 не прийняв зазначені роботи, зазначивши при цьому, що у документі "Креативна концепція дизайну Єдиний сайт" немає нових ідей, оригінального дизайну та креативності, для дизайну ПАТ "Укртелеком" запропоновані адаптовані рішення для дизайну сайтів інших операторів і копіювання відомих інтерфейсів.

У зв'язку із вказаним та враховуючи зауваження викладені в додатках № 1 та № 2 до цього листа, позивач просив відповідача переробити документи та надати їх для узгодження повторно та повернув на доопрацювання (перероблення) із відповідними зауваженнями, що є додатками № 1 та № 2 до вказаного листа, та просив після

Згідно письмових пояснень третьої особи - ПАТ "Укртелеком", що є основним замовником робіт та послуг, останній 14.12.2012 року надіслав позивачу зауваження щодо узгодження документації розробки дизайну комплексу "Єдиний сайт" та просив переробити відповідні документи та надати їх на погодження повторно. Як вбачається з цього листа ПАТ "Укртелеком" від 14.12.2012 року № 10560-901-1 з доданими до нього додатками № 1 та № 2, він є ідентичним за змістом та додаткам до нього листу позивача від 12.11.2012 року № 450/12, завірені копії яких залучено до матеріалів справи.

25.03.2013 року між позивачем та ПАТ "Укртелеком" було укладено додаткову угоду № 3/293 до договору-1, відповідно до якої сторони виклали додаток № 4 "Календарний план" до цього договору в новій редакції, відповідно до якої збільшили термін надання Послуг з розробки документації за Етапом 19 - до 140 робочих днів з дати отримання авансу.

При цьому, аванс в розмірі 833194,08 грн. ПАТ "Укртелеком" на рахунок позивача сплатив 04.12.2012 року, що підтверджується платіжним дорученням від 04.12.2012 року № 22070, завірена копія якого залучена до матеріалів справи.

Згідно матеріалів справи та письмових пояснень ПАТ "Укртелеком" 25.04.2013 року між позивачем, відповідачем та ПАТ "Укртелеком" було узгоджено графік впровадження дизайну сайту, у якому сторони визначили кроки впровадження дизайну сайту. Результатом виконання задач графіка було визначення мінімального обсягу подальших робіт, шляхом розробки ПАТ "Укртелеком" двох типових сценаріїв логіки взаємодії користувачів з сайтом. Після цього повинен був бути узгоджений повний обсяг робіт відповідача щодо створення шаблонів та дизайну сторінок сайту. Проте, строки виконання задач щодо створення шаблонів і дизайну сторінок сайту, відповідач порушив, у зв'язку з чим, позивач не виконав зобов'язань за договором-1 в цій частині.

16.07.2013 року ПАТ "Укртелеком" звертався до позивача листом від 16.07.2013 року, яким зазначив, що станом на 11.07.2013 року позивачем порушено терміни виконання календарного плану проекту "Єдиний сайт" в редакції додаткової угоди № 3 та надав Інформацію щодо поточного стану проекту, відповідно до якого щодо Етапу 19: початок - 04.12.2012р., завершення - 11.02.2014 року, статус - розпочато; виконується з порушенням термінів: не надані послуги за етапами 19.1 та 19.2.

Згідно листа ПАТ "Укртелеком" від 02.10.2013 року № 7321-901-800000-17, адресованого позивачу, третя особа зазначила, що позивачем на три місяці порушено терміни виконання календарного плану проекту за етапом № 19 Комплекс "Єдиний сайт" - надання послуг з розробки дизайну комплексу "Єдиний сайт" та його технічного супроводу"; позивачем не виконано робіт та не надано звітних документів, передбачених умовами договору. У зв'язку із цим ПАТ "Укртелеком" просив надати додаткову угоду з виключенням Етапу № 19 з договору-1 в повному обсязі. З додатку до цього листа "Стан виконання Етапу № 19 "Комплекс "Єдиний сайт" - надання послуг з розробки дизайну комплексу "Єдиний сайт" та його технічного супроводу" вбачається, що станом на 23.09.2013 року стан Етапу 1 - вихідних документів не затверджено; стан Етапу 2 - вихідних документів не надано.

21.10.2013 року відповідач листом від 21.10.2013 року № 21/10-13 повідомив позивача, що зауваження були повністю враховано та виконано з боку відповідача, документи відкореговано та надіслані на адресу позивача для підписання листом від 13.11.2012 року, однак враховуючи, що відповідач відповіді не отримав, він повторно надіслав остаточні версії цих документів разом з актами виконаних робіт. А також зазначив, що відповідач у відповідності до умов договору-2 вчасно надав послуг, при чому не тільки на суму сплаченого позивачем авансу , але і в обсязі, що значно його перевищує, які не були оплачені позивачем. Вказаний лист був отриманий позивачем 22.10.2013 року за вхід № 95/10.

Разом з тим, надані документи є ідентичними тим, що надавались для погодження позивачу в листопаді 2012 році та відповідачем не було внесено виправлень до них з урахуванням висунутих зауважень.

Згідно матеріалів справи та письмових пояснень ПАТ "Укртелеком" 23.12.2013 року між ПАТ "Укртелеком" та позивачем було укладено Додаткову угоду № 4/426 до договору-1, згідно якої сторони дійшли згоди виключити в повному обсязі Етап № 19 з договору-1.

З огляду на зазначене, позивачем не було надано основному замовнику - ПАТ "Укртелеком" за договором-1 послуг з розробки дизайну Комплекс "Єдиний сайт" (Етап № 19).

Отже, зміст зазначеної переписки між сторонами свідчить, що роботи згідно договору-2 фактично не було виконані, актів виконаних робіт, підписаних в двосторонньому порядку, які є належним доказом їх виконання відповідно до умов п. 4.4 договору-2, сторонами у справі не надано та матеріали справи не містять.

Інших доказів, які б підтверджували виконання робіт за договором-2 відповідач суду не надав.

Враховуючи те, що відповідач не виконав взятих на себе договірних зобов'язань щодо виконання робіт в обсязі та у строки, встановлені договором-2, а також те, що термін діє зазначеного договору відповідно до його п. 11.1 припинився 26.12.2013 року, позивач надіслав на адресу відповідача претензію від 28.01.2014 року № 30/01, якою вимагав повернути сплачений позивачем аванс в загальному розмірі 730872,00 грн.

Відповідач у відповідь на вказану претензію листом від 03.03.2014 року № 03/03-14 повідомив про відмову у задоволенні зазначеної претензії, мотивуючи тим, що роботи за договором, на його думку, виконані і не прийняті позивачем необґрунтовано та безпідставно

Позивач повторно звернувся до відповідача з претензією № 2 від 07.03.2014 року № 82/03, разом з якою надіслав відповідачу для підписання додаткову угоду про розірвання договору-2 та просив повернути сплачений позивачем аванс у розмірі 730872,00 грн.

Позивач на зазначену претензію № 2 отримав від відповідача відповідь від 07.04.2014 року № 07/04-14, відповідно до якої відповідач повідомив, що роботи за договором відповідачем виконані вчасно, при чому, як за етапом 1, так і за наступними етапами, а відмова позивача від їх прийняття та підписання відповідних актів виконаних робіт з боку позивача є недостатньо обґрунтованою, та крім того, позивач не оплатив відповідачу виконані ним роботи, останній відмовився від писання додаткової угоди про розірвання договору та повернення авансового платежу.

Разом з тим, суд зазначає, що відповідно до умов укладеного між сторонами договору-2, перехід до виконання кожного наступного етапу робіт можливе лише після прийняття попереднього етапу робіт, який є основою для виконання наступного, а відтак за відсутності доказів прийняття позивачем робіт за першим етапом, зокрема, відповідних актів прийняття виконаних робіт, як це передбачено п. 4.4 договору-2, виконання робіт за наступними етапами відповідачем було розпочато на власний розсуд та ризик.

Частиною 1 ст. 193 Господарського кодексу України встановлено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно приписів статей 525, 526 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до вимог ст. 651 ЦК України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до п. 11.2 договору-2 кожна із сторін має право розірвати договір в односторонньому порядку шляхом направлення іншій стороні повідомлення про розірвання за 30 каленндарних днів до передбачуваної дати із зазначенням причин розірвання.

Відповідно до ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно ч. 2 ст. 651 ЦК України договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає доведеним факт істотних порушень з боку відповідача умов договору створення дизайну Комплексу "Єдиний сайт" та розробка сценаріїв взаємодії користувачів з Комплексом "Єдиний сайт" від 20.08.2012 року № 12/974С-49/В-21-08/12 в частині неналежного виконання відповідачем своїх зобов'язань, які дають підстави для його розірвання судом.

Оскільки результатом вищевказаних робіт є певний створений продукт (дизайн Коплексу "Єдиний сайт"), який не споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, даний продукт носить матеріалізований результат (міститься в документах "Креативна концепція дизайну", "Сценарії взаємодії користувачів з Єдиним сайтом", "Технічне завдання на розробку дизайну і контенту, шаблонів сценаріїв взаємодії користувачів з сайтом", оптичі носії з файлами макетів сторінок, інтерфейсів, шаблонів, елементів дизайну сторінок), а сам Договір спрямований на регулювання процесу створення даного матеріалізованого результату, Договір за своєю правовою природою є договором підряду, правовідносини за яким регулюються главою 61 Цивільного кодексу України.

Відповідно до ст. 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

Статтею 846 Цивільного кодексу України встановлено, що строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду. Якщо у договорі підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов'язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов'язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту.

Відповідно до положень п. 2 ст. 852 ЦК України за наявності у роботі істотних відступів від умов договору підряду або інших істотних недоліків замовник має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

Відповідно до норм статті 857 Цивільного кодексу України робота, виконана підрядником, має відповідати умовами договору підряду, або в разі їх відсутності або неповноти - вимогам, що звичайно ставляться до роботи відповідного характеру. Виконана робота має відповідати якості, визначеній у договорі підряду, або вимогам, що звичайно ставляться, на момент передання її замовникові.

Відповідно до п. 4 ст. 853 ЦК України у разі виникнення між замовником і підрядником спору з приводу недоліків виконаної роботи або їх причин на вимогу будь-кого з них має бути призначена експертиза.

Проте, сторони у справі заперечили проти призначення у даній справі судової експертизи з метою встановлення відповідності наданих відповідачем позивачу розроблених на виконання договору-2 документів умовам, що ставились до зазначених видів робіт за договором-2.

Враховуючи те, що відповідач всупереч згаданих приписів закону, положень укладеного між сторонами договору, не виконав своїх зобов'язань щодо виконання робіт та надання послуг ні у строки передбачені договором, ні на час звернення з даним позовом до суду, а також враховуючи те, що з моменту укладання зазначеного договору-2 пройшло достатньо часу, та те, що авансовий платіж перерахований позивачем в сумі 730872,00 грн. на виконання умов договору-2 відповідач не повернув, суд дійшов висновку, що позовні вимоги про стягнення з відповідача 730872,00 грн. та розірвання договору створення дизайну Комплексу "Єдиний сайт" та розробка сценаріїв взаємодії користувачів з Комплексом "Єдиний сайт" від 20.08.2012 року № 12/974С-49/В-21-08/12 є доведеними, обґрунтованими, відповідачем не спростовані, а відтак підлягають задоволенню.

Відшкодування витрат по сплаті судового збору відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України покладається судом на відповідача.

Керуючись ст. 124 Конституції України, ст.ст. 4 3 , 33, 44, 49, 75, 77, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

вирішив:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Приватного підприємства "Деметра" (01024, м. Київ, вул. Банкова, 3, кв. 8, ідентифікаційний код 32826033) на користь Приватного акціонерного товариства "Пріоком" (04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 25-Б, ідентифікаційний код 30635929) 730872 (сімсот тридцять тисяч вісімсот сімдесят дві) грн. 00 коп. авансового платежу, 15835 (п'ятнадцять тисяч вісімсот тридцять п'ять) грн. 44 коп. витрат по сплаті удового збору.

3. Розірвати договір Створення дизайну Комплексу "Єдиний сайт" та розробка сценаріїв взаємодії користувачів з Комплексом "Єдиний сайт" від 20.08.2012 року № 12/974С-49/В-21-08/12, укладений між Приватним акціонерним товариством "Пріоком" (04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 25-Б, ідентифікаційний код 30635929) та Приватним підприємством "Деметра" (01024, м. Київ, вул. Банкова, 3, кв. 8, ідентифікаційний код 32826033).

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Повний текст рішення складено: 08.09.2014 року.

Суддя О.Є. Блажівська