Рішення

від 22.04.2015 по справі 904/1662/15

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

cpg1251

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

14.04.15р. Справа № 904/1662/15

За позовом ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТЮ "ПІВДЕННО-СХІДНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ", м. Дніпропетровськ

до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТЮ "МЕГА-СТРУКТУРА", м.Дніпропетровськ

про стягнення 600 000,00 грн.

Суддя: Ніколенко М.О.

Представники:

від позивача: Цифра Г.М. - довіреність від 10.12.14;

від відповідача: Макаренко Ю.Ю. - довіреність від 13.03.15.

СУТЬ СПОРУ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННО-СХІДНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТЮ "МЕГА-СТРУКТУРА" про стягнення заборгованості у розмірі 600 000,00 грн. Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем своїх зобов'язань покладених на нього згідно Договору №16/10-13Г на виконання комплексу робіт з будівництва Торгівельного комплексу вул. Пастера,6,8, вул. Фрунзе,7.

Представник позивача в судове засідання з'явився, підтримав позовні вимоги, просив суд їх задовольнити, надав пояснення по справі, відповів на поставленні питання. Представник відповідача у судове засідання з'явився, проти позову заперечує, надав пояснення по справі, відповів на поставленні питання.

Згідно зі ст. 75 ГПК України, справа розглядається за наявними в ній матеріалами. В порядку статті 85 ГПК України, у судовому засіданні 14.04.15 оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши надані документи і матеріали, заслухавши пояснення представника сторони, з'ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги і заперечення, оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

В С Т А Н О В И В:

Між Позивачем (Генпідрядник) та Відповідачем (Замовник) укладений договір №16/10-13Г на виконання комплексу робіт з будівництва Торгівельного комплексу вул.. Пастера,6,8, вул.. Фрунзе,7 (Договір). Згідно предмету договору, Генпідрядник за завданням Замовника зобов'язується виконувати власними та залученими силами повний комплекс будівельних робіт на Об'єкті, а саме: роботи з обладнання тимчасових будівель та споруд; винос інженерних комунікацій з-під плями забудови; земляні роботи; загальнобудівельні монтажні і спеціальні роботи; монтаж обладнання; оздоблювальні роботи відповідно до затвердженого Замовником «до виконання робіт» проекту, робочих креслень, а також змін та доповнень до проекту, що можуть виникнути у процесі будівництва, та передати Об'єкт Замовнику готовим до здачі в експлуатацію, в установлений Договором строк. Замовник зобов'язується прийняти будівельно-монтажні роботи належної якості відповідно до затвердженого «до виконання робіт» проекту, робочих креслень та затвердженими змінами до них, та сплатити за них відповідно до умов Договору. Замовник доручає Генпідряднику, окрім виконання будівельно-монтажних робіт основного об'єму, виконання підготовчих робіт, необхідних для ведення будівництва: підготовка майданчику; розбивка основних мереж будівель та споруд, перенесення їх в натурі та закріплення на місцевості; узгодження в межах компетенції Генпідрядника питань до проекту, які можуть виникнути в процесі будівництва з міськими службами та іншими організаціями за рахунок коштів Замовника. Генпідрядник виконує всі зобов'язання щодо будівництва та передачі Замовнику готового до експлуатації об'єкту, організовує роботи на об'єкті відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації (п.3.1). Початок робіт протягом 45 днів після отримання Генпідрядником від Замовника затвердженої «до виконання робіт» проектно-кошторисної документації в повному обсязі, а також дозвільної документації на будівництво Об'єкту Генпідряднику на момент початку будівництва, по Акту приймання-передачі документації (п. 5.1.1). Згідно з п. 5.2. Договору Замовник передає проектно-кошторисну документацію, а також дозвільну документацію на будівництво Об'єкту в повному обсязі Генпідряднику після спливу 14 календарних днів з моменту укладення Договору, але не пізніше 11.04.2013 року, про що оформлюється Акт приймання-передачі документації (Додаток № 5 до Договору). Замовник забезпечує розробку, узгодження, затвердження в установленому порядку з відповідними організаціями проектно-кошторисної документації та передає її Генпідряднику в повному обсязі після спливу 14 календарних днів з моменту укладення Договору, але не пізніше 11.04.13 (п. 7.1.). Генпідрядник виконує роботи у відповідності з затвердженою «до виконання робіт» проектною документацією, будівельними нормами та правилами ( 11.1).

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Статтею 629 ЦК України, встановлено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Статтею 193 ГК України, визначено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону та інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Відповідно до ст.ст. 525, 526 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Позивач, у своєму позові посилається на те, що Замовником були порушені зобов'язання в рамках Договору відносно своєчасного надання Генпідряднику проектно-кошторисної та дозвільної документації на будівництво Об'єкту, у зв'язку з чим Позивач не мав можливості своєчасно розпочати виконувати будівельні роботи на Об'єкті відповідно з умовами Договору та Календарним графіком виконання робіт. Тільки 20.01.14 Замовником була передана Генпідряднику проектна-кошторисна та дозвільна документація, про що свідчить підписаний Сторонами Акт приймання-передачі документації від 20.01.14

Відповідно до ч.1 ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст. 232 ГК України, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, зупиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання повинно було бути виконано.

Згідно з п. 7.2.1. Договору, у випадку прострочення Замовником строків передачі Генпідряднику проектно-кошторисної документації або іншої документації, необхідної для виконання Генпідрядником робіт відповідно до строку, встановленого п. 5.2. Договору, що спричинило за собою відстрочку початку виконання Генпідрядником будівельних робіт відповідно затвердженого календарного графіку виконання робіт (Додаток № З до Договору), замовник несе відповідальність у відповідності з Договором та діючим законодавством України.

У випадку прострочення Замовником строків передачі Генпідряднику проектно-кошторисної документації або іншої документації, необхідної для виконання Генпідрядником робіт відповідно до строку, встановленого п. 5.2 Договору, замовник зобов'язується сплатити Генпідряднику штраф у розмірі 100 000,00 грн. за кожний місяць прострочення надання такої документації, що спричинило за собою відстрочку початку виконання Генпідрядником робіт згідно затвердженого Календарного графіку виконання робіт. (п. 19.2).

Так, на адресу Відповідача була надіслана претензія № 784-1 від 30.10.14 з вимогою про сплату суми штрафу в розмірі 900 000 грн. Відповіддю від 19.11.14 на претензію Відповідач повідомив про те, що несвоєчасне надання документації за Договором, трапилось не з його вини, а через невиконання зобов'язань компанією ТОВ фірма «Дольнік і К» за Договором № 295 на виконання проектних робіт «Торговий комплекс по вул. Пастера, 8 в м. Дніпропетровську», укладеним 19.07.2012 року між ТОВ «Мега-Структура» та ТОВ фірма «Дольнік і К».

Враховуючи те, що Відповідач порушив вимоги чинного законодавства України і договору, та не надав своєчасно у строк проектно-кошторисну документацію та дозвільну документацію, відтак, вимоги позивача про стягнення суми основного боргу в розмірі 600 000,00 грн. за шість місяців прострочення зобов'язання з 12.04.13 по 12.10.13 є обґрунтованими, та такими, що підлягають задоволенню.

Згідно зі ст. 49 ГПК України, судовий збір слід покласти на Відповідача.

Керуючись ст.193 Господарського Кодексу України, ст. ст. 11, 525, 526, 629, 837, 882 Цивільного кодексу України, ст. ст. 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов ЗАДОВОЛЬНИТИ.

Стягнути з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТЮ "МЕГА-СТРУКТУРА" (49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова,1, код 35609343) на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТЮ "ПІВДЕННО-СХІДНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" (49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова,1, код 34822959) штраф у розмірі 600 000,00 грн. та 12 000,00 грн. витрат по сплаті судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом. Рішення може бути оскаржено до Дніпропетровського апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області протягом 10 днів з дня підписання повного рішення.

Повне рішення складено 20.04.15.

Суддя М.О.Ніколенко