Ухвала

від 02.03.2010 по справі 38/309-09 (н.в.о. 47/39-08)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

УХВАЛА

"02" березня 2010 р. Справа № 38/309-09 (н.в.о. 47/39-08)

вх. № 8351/6-38 (н.в.о. 893/5-47)

Колегія суддів господарського суду в складі:

Головуючий суддя Жельне С.Ч.

суддя Тихий П.В.

суддя Мамалуй О.О.

при секретарі судового засідання Федорова Т.О.

за участю представників сторін:

позивача-Полевічок Ю.І., довіреність № 0806-09 від 06.08.09 року, відповідача- не з"явився.

за зустрічним позовом:;

позивача не з"явився; відповідача, ОСОБА_1, довіреність № 0806-09 від 06.08.09 року.

розглянувши заяву за нововиявленими обставинами по справі за позовом ТОВ "Електрична рушійна сила". м. Київ

до ТОВ "Будівельна компанія Харків - Москва", м. Харків

про визнання недійсним договору

та за зустрічним позовом ТОВ "Будівельнакомпанія Харків-Москва"

до ТОВ "Електрична рушійна сила"

про розірвання договору підряду та стягнення неустойки.

ВСТАНОВИЛА:

Рішенням Господарського суду Харківської області суду від 21.04.2009 р. по справі № 47/39-08 в первісному позові про визнання недійсним договору підряду від 18 серпня 2007 року ТОВ В«Електрична рушійна силаВ» було відмовлено. Зустрічний позов ТОВ В«Будівельна компанія Харків -МоскваВ» було задоволено частково. Розірвано договір від 18 серпня 2007 року підряду на проектування та будівництво багатофункціонального суспільно-торгівельного центру В«Світ квітівВ» та житлового будинку з багатоповерховою автостоянкою по вул. Пушкінській, 2 у м. Харкові від 18 серпня 2007 року, укладений між ТОВ В«Будівельна компанія Харків -МоскваВ» та ТОВВ«Електрична рушійна силаВ» . Також вирішено стягнути з ТОВ В«Електрична рушійна силаВ» на користь ТОВ В«Будівельна компанія Харків -МоскваВ» 52492440 грн. 00 коп. неустойки, 25500 грн. 00 коп. витрат по сплаті державного мита та 118грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. В решті вимог зустрічного позову було відмовлено.

09.10.2009 року (вх. № 102) до Господарського суду Харківської області надійшла заява ТОВ "Будівельна компанія Харків-Москва" про перегляд рішення у справі № 47/39-08 за нововиявленими обставинами. Заявник просить скасувати, за результатами перегляду, рішення у справі в частині відмови в частині вимог зустрічного позову та прийняти нове рішення, яким зустрічний позов задовольнити повністю, яка прийнята до розгляду.

Представник заявника не з*явився у судове засідання.

Представник ТОВ "Електрична рушійна сила". м. Київ проти заяви заперечує.

Колегія суддів вважає належним розгляд справи відкласти.

Керуючись ст. ст. 38, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України,

УХВАЛИЛА:

Розгляд справи відкласти на "10" березня 2010 р. о 14:45.

Учасникам процесу направити представників, у разі їх відсутності заяву може бути розглянуто за наявними в ній матеріалами згідно ст. 75 ГПК України.

Головуючий суддя Жельне С.Ч.

суддя Тихий П.В.

суддя Мамалуй О.О.