Ухвала

від 19.12.2011 по справі 5019/1178/11

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

33001 , м. Рівне, вул. Яворницького, 59

УХВАЛА

"19" грудня 2011 р. Справа №5019/1178/11

За позовом ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Сігма-Профі"

до відповідача ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Комфорт-Еко"

про стягнення в сумі 133342 грн. 37 коп.

Суддя Мамченко Ю. А.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Сігма-Профі»звернулось до господарського суду з позовом до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Комфорт-Еко», згідно якого просить суд: зобов’язати відповідача на виконання умов Договору на впровадження очисних споруд на базі установки «КУБО»для очищення господарсько-побутових стічних вод об'ємом 10 м3/добу для адміністративно-виробничого комплексу №14/07/09-01 від 14.07.2009 року виконати наступні дії та встановити наступні строки виконання цих дій: розрахунок гранично допустимих скидів - в строк два тижні з моменту набрання чинності рішенням суду у справі; розробка робочого проекту - в строк два тижні з моменту набрання чинності рішенням суду у справі; поставка установки «КУБО»з блоком автономного живлення - в строк півтора місяця з моменту набрання чинності рішенням суду у справі; монтажні роботи технологічного, насосного обладнання, трубопроводів, запірно-регулярної арматури, електротехнічного устаткування, щита КВПіА - в строк два місяці з моменту набрання чинності рішенням суду у справі; пусконалагоджувальні роботи, здача в експлуатацію та навчання обслуговуючого персоналу - в строк два з половиною місяці з моменту набрання чинності рішенням суду у справі; стягнути з ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Комфорт-Еко»на користь ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Сігма-Профі»штрафні санкції в розмірі 133342,37 грн.

Ухвалою суду від 29.07.2011 року в справі призначено судову будівельно-технічну експертизу. Провадження зупинено до надання результатів призначеної експертизи. Проведення експертизи доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6). Справу скеровано Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

13.12.2011 року через канцелярію суду від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшов лист №40 14220-11 від 06.12.2011 року та справа №5019/1178/11.

Листом №40 14220-11 від 06.12.2011 року Київський науково-дослідний інститут судових експертиз повідомляє про неможливість проведення експертизи даного виду у зв"язку із відсутністю відповідних спеціалістів.

Відповідно до ч.3 ст.79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, провадження у справі слід поновити.

Керуючись ст.79, ст.86 ГПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Поновити провадження у справі.

2. Розгляд справи призначити на 04.01.2012 року на 11:20 год.

3. Розгляд справи відбудеться у приміщенні господарського суду Рівненської області за адресою: м.Рівне, вул.Набережна, 26А, кабінет №10.

Суддя Мамченко Ю. А.