Рішення

від 22.05.2007 по справі 14/163-07

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

14/163-07

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

73000, м. Херсон, вул. Горького, 18

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М      У К Р А Ї Н И

22.05.2007                                                                Справа №  14/163-07

Господарський суд Херсонської області у складі судді  Гридасова Ю.В. при секретарі Шепель І.М., розглянув у відкритому судовому засіданні справу              

за позовом відкритого акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія "Херсонобленерго", м. Херсон,

до  Херсонського обласного головного управління земельних ресурсів, м. Херсон,    

про  стягнення 8843грн. 79коп.,

за участю представників

позивача: Анісімов В.В., ю/к, дов. № 07/1222-07 від 05.01.07 р.,

відповідача: Абрамова Н.І., нач. юр. відділу, дов. № 04-14/968 від 17.05.07 р.

Позивач у позовній заяві просить стягнути з відповідача 7960грн.80коп. основного боргу, 333грн.70коп. пені, 429грн.88коп. з урахуванням встановленого індексу інфляції, 119грн.41коп. з урахуванням 3% річних,  відповідно до умов договору підряду від 06.06.2006 року № 03841, посилаючись на положення ст. ст. 526, ч. 2 ст. 625, ч. 1 ст. 837 ЦК України.

Представник позивача на засіданні суду підтримав вимоги, викладені у позовній заяві.

Представник відповідача в ході судового засідання визнав позовні вимоги в частині основного боргу у розмірі 7261грн.80коп., проти іншої частини позову заперечував, відповідно до відзиву на позовну заяву, посилаючись на наступні обставини.

Між позивачем та відповідачем по справі був укладений договір № 03841 від 06.06.2006 року на будівництво кабельної лінії електропостачання на загальну суму 12280грн.

Відповідно пункту 4.1. зазначеного Договору Замовник зобов'язаний до початку робіт здійснити Підряднику перерахування попередньої оплати у розмірі 30% від загальної суми договору, яка складає 3684,00грн.

Після надходження попередньої оплати Підрядник зобов'язаний виконати роботи протягом 30 календарних днів, що передбачено статтею 5 Договору.

Остаточний розрахунок здійснюється протягом 5 днів після завершення роботи, що передбачено пунктом 4.2 Договору.

Приймання виконаних робіт здійснюється протягом 3 днів після отримання Замовником повідомлення Підрядника про його готовність, як це визначено пунктом 9.2. Договору.

Відповідальність сторін за порушення умов Договору передбачено статтею 10 цього у вигляді:

сплати Замовником пені в розмірі 2 облікових ставок НБУ за кожний день прострочення платежу (пункт 10.1);

сплати Підрядником пені в розмірі 2 облікових ставок НБУ за кожний день прострочення виконання робіт (пункт 10.4);

На виконання пункту 4.1. Договору Херсонське обласне головне управління земельних ресурсів платіжним дорученням № 214 від 08.06.2006 перерахувало Позивачу 3884 грн. Тому, як стверджує Відповідач, Позивач зобов'язаний був виконати роботи до 08.07.2006 року та письмово повідомити про виконання замовлення (надати акт виконаних робіт на підписання) до 11.07.2006 р. відповідно пункту 9.2. Договору. Роботи виконані лише 9 січня 2007 р.

У зв'язку з несвоєчасним виконанням роботи (з простроченням 162 днів)

Позивач зобов'язаний відповідно до пункту 10.4 Договору сплатити пеню в розмірі 2

ставок НБУ (8,5% одинарний розмір) за кожний день прострочення що складає 599,00

грн. (розрахунок додається).

Вимоги Позивача про сплату фінансових санкцій за несвоєчасне виконання Замовником договору, на думку Відповідача, безпідставні і повністю відхиляються, оскільки з його вини відповідно до Бюджетного кодексу України та наказу ДКУ № 136 від 09.08.2004 р., в Державному казначействі не були зареєстровані фінансові зобов'язання (Позивач до кінця бюджетного року не надав акт виконаних робіт) про що зазначено у листі Державного казначейства у Херсонській області (додається).

Оскільки кредиторська заборгованість, на думку Відповідача, виникла з вини Підрядника, який несвоєчасно виконав роботи з простроченням на 162дн. (з 09.07.2006 по 09.01.2007) та не надав своєчасно акт виконаних робіт для реєстрації фінансових зобов'язань, тому відповідно до ст. 617 ЦК України, як вважає Відповідач, Управління звільняється від фінансової відповідальності за несвоєчасне виконання фінансових зобов'язань (429,88 грн. пені, 429,88 грн. інфляційних та 119,41 грн. 3% річних).

На підставі викладеного визнана Відповідачем сума основного боргу складає 7261,80грн. з урахуванням заборгованості позивача по сплаті пені відповідно пункту 10.4. Договору.

За згодою представників учасників судового процесу судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення по справі.

Заслухавши пояснення представників учасників судового процесу, що прибули в судове засідання, дослідивши матеріали справи, господарський суд

в с т а н о в и в :

Відповідно до умов укладеного сторонами договору № 03841 від 06 червня 2006 року (надалі за текстом - Договір) ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" виконало підрядні роботи з будівництва ВЛ - 0,4 кВ, в м. Херсоні, для електрозабезпечення приміщення Херсонського обласного головного управління земельних ресурсів, що підтверджується актом приймання виконаних підрядних робіт № 7 за грудень 2006 року.

Згідно п. 3.1. Договору Підрядник зобов'язувався виконати роботи в об'ємі та терміни, передбачені кошторисом на кожен конкретний об'єкт, здати роботи в стані який дозволятиме нормальну експлуатацію об'єкта. У п. 9.3. Договору зазначено, що в момент подачі на змонтоване обладнання робочої напруги, об'єкт вважається прийнятим та підтверджується підписаним актом виконаних робіт.

Згідно довідки про вартість виконаних підрядних робіт від 28 грудня 2006 року, яка підписана сторонами, вартість підрядних робіт складає 11644,80грн., з урахуванням ПДВ.

Відповідно до умов Договору (п. 4.1.) Відповідач зобов'язується протягом 5 днів після підписання договору перерахувати на розрахунковий рахунок Позивача 30 % суми затвердженої договірної ціни та кошторису на об'єкт, та згідно п. 4.2. Договору протягом п'яти днів після закінчення робіт здійснити повний розрахунок за виконані роботи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 837 ЦК України, передбачено що, за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти і оплатити виконану роботу.

Як вбачається з акту приймання виконаних підрядних робіт № 7 від 28 грудня 2006 року, Позивач належним чином виконав зобов'язання за договором, а Відповідач їх прийняв та не мав претензій стосовно виконаних позивачем робіт, але договірні умови стосовно оплати робіт виконав не в повному обсязі.

08 червня 2006 року платіжним дорученням № U 637313 Відповідачем було здійснено попередню оплату в сумі 3684грн.00коп. Заборгованість Відповідача складає 7960,80 грн.

Відповідно до положень ст. 549 Цивільного кодексу України  (435-4) неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які   боржник   повинен  передати  кредиторові  у  разі  порушення боржником зобов'язання.

Штрафом є неустойка,  що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання.

Пенею  є  неустойка,  що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно  виконаного  грошового  зобов'язання  за  кожен   день прострочення виконання.

Частиною 2 статті 551 ЦК України передбачено що вразі, якщо   предметом  неустойки  є  грошова  сума,  її  розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Згідно з пунктом  4.2. Договору в разі несвоєчасного розрахунку сторони передбачили сплату відповідачем пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочки.

Законом України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" (№543/96-ВР від 22.11.1996р.) встановлено, (ст. 3 Закону) що розмір пені, передбачений статтями 1 та 2 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу, та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня.

Статтею 232 (ч. 6) Господарського кодексу України (436-4) встановлено, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

За поданим позивачем розрахунком розмір пені становить 333грн.70коп.

Згідно з вимогами частини 2 статті 625 ЦК України  (435-4) боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідно до розрахунку позивача, розмір сум з урахуванням встановленого індексу інфляції та 3 % річних становить відповідно 429грн.88коп. та 119грн.41коп.

Відповідно до положень ст. 526 Цивільного кодексу України  (435-4) зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов  договору  та  вимог  цього  Кодексу,  інших актів цивільного законодавства,  а за відсутності таких умов та вимог -  відповідно до   звичаїв   ділового  обороту  або  інших  вимог,  що  звичайно ставляться.

За вказаних обставин, позовні вимоги підлягають задоволенню.

Господарським судом залишено без задоволення клопотання представника Відповідача про відкладення розгляду справи для підготовки зустрічного позову про стягнення з Позивача пені, оскільки зустрічний позов подається до прийняття рішення, крім того Відповідач не позбавлений права на звернення із зазначеним позовом у загальному (окремому) позовному порядку, після вирішення даного спору.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на відповідача.

На підставі зазначених вище норм матеріального права, керуючись  ст. ст.  82-85 Господарського процесуального кодексу України,

в и р і ш и в :

1.           Позов задовольнити.

2.           Стягнути з Херсонського обласного головного управління земельних ресурсів, ідентифікаційний код - 21278082, адреса - будинок № 17, вулиця Червонофлотська, місто Херсон, р\рахунок –№ 35212003000374 банк ГУДКУ в Херсонської області, МФО - 852010 на користь відкритого акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія "Херсонобленерго", ідентифікаційний код –05396638, адреса –будинок № 5, вулиця Пестеля, місто Херсон, п\рахунок - № 260033807 ВАТ "Перший інвестиційний банк", МФО - 300506,  7960грн.80коп. основного боргу, 333грн.70коп. пені, 429грн.88коп. з урахуванням встановленого індексу інфляції, 119грн.41коп. з урахуванням 3% річних, 102грн.00коп. витрат по сплаті державного мита,  118грн.00коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

 3. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до вимог статті 84 Господарського процесуального кодексу України (вступна, описова, мотивувальна і резолютивна частини).  

         Суддя                                                                                      Ю.В. Гридасов

Дата оформлення та підписання рішення

відповідно до вимог ст. 84 Господарського

       процесуального кодексу України                                                            "29" травня 2007 р.