Рішення

від 10.09.2018 по справі 910/4545/18

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

10.09.2018Справа № 910/4545/18 За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ейгер"

До Товариства з обмеженою відповідальністю "Українські Радіотелекомунікації"

Про стягнення 106 906,11 грн.

Суддя Зеленіна Н.І.

Без виклику учасників справи.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ейгер" звернулось до господарського суду міста Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Українські Радіотелекомунікації" про стягнення 106 906,11 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем договору підряду в частині розрахунків за виконані та здані роботи.

Ухвалою суду від 25.04.2018 р. позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Ейгер" залишено без руху, зобов'язано позивача усунути недоліки позовної заяви.

Від позивача надійшла заява про усунення недоліків.

Ухвалою від 09.07.2018 р. відкрито провадження у справі, ухвалено розгляд справи здійснювати в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами.

17.07.2018 р. на адресу суду надійшло поштове повернення № 0103047309348, яким відповідачу направлялась копія ухвали суду від 09.07.2018р.

Відтак, відповідач про розгляд даної справи повідомлений належним чином.

Дослідивши наявні в справі матеріали, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

19.05.2017 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "Українські Радіотелекомунікації" (надалі - відповідач, Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Ейгер" (надалі - позивач, Підрядник) укладено Договір підряду на будівництво базових станцій та контролерів мобільного (рухомого) зв'язку на умовах "під ключ" № 40-17 (надалі - Договір).

Відповідно до п. 1.1. Договору, Підрядник, за окремими замовленнями Замовника, на свій ризик та на умовах визначених даних Договором, зобов'язується здійснювати комплекси Робіт з проектування, будівництва, розміщення обладнання зв'язку, виконувати інші роботи та надавати передбачені цим Договором послуги, а Замовник зобов'язується прийняти їх Результати та оплатити такі роботи.

Сторони в п. 4.2 Договору погодили, що вартість Робіт, в тому числі вартість матеріалів та обладнання, послуг за Замовленням на Об'єкт, оплачується Замовником у наступному порядку:

За виданими Замовленнями Замовник не сплачує авансових платежів. Для Об'єктів, що є унікальними та складними відносно містобудівних, архітектурних, та інженерних вимог (GF, RT з щоглою/баштою), Сторонами може погоджуватися постадійне виконання, будівництво, виготовлення проектної документації, Документів на Майданчик, тобто виконання Замовлення почергово в дві або декілька стадій, що включають будівництво антенної споруди, об'єктів інфраструктури БС, лінії електропостачання, виготовлення та отримання Документів на Майданчик. При постадійному виконання робіт, наявність декларації на початок будівельних робіт, договір оренди майданчика/договір оренди земельного майданчика (землевідведення) є обов'язковим на першій стадії робіт. При постадійному виконанні Замовлення на Майданчик вартість будівельно-монтажних робіт та послуг на кожній стадії виконання Замовлення визначається за окремими актами виконаних робіт, що містять локальні кошторисні розрахунки (специфікації) на підставі норм договірної ціни.

При стадійному виконанні Замовлення на Майданчик Розрахунок за виконані роботи (надані послуги) здійснюється по завершенню відповідної стадії, на підставі проміжних актів виконаних робіт з зазначенням у них вартості кожної стадії будівництва і загальної вартості. Відомість кошторисної вартості будівництва об'єктів, що входять до Об'єкта будівництва, розробляється відповідно до Замовлення і технічного завдання на проектування на основі проектних рішень, і містить у собі кошторисну вартість об'єктів, робіт і витрат, що входять до складу Об'єкта будівництва.

Остаточний розрахунок та оплата вартості Робіт за Замовленням на Об'єкт, згідно Акту здачі-приймання Робіт, обладнання, матеріалів здійснюється Замовником у розмірі 100 % протягом 35 банківських днів з дати надання в Офіс Замовника наступних належним чином оформлених та підписаних Сторонами Документів: рахунку-фактури Підрядника; Акту здачі-приймання Робіт, обладнання, матеріалів; протоколу оцінки якості будівельно-монтажних робіт; детальної специфікації з цінами; Договору Оренди або іншого документу, що його замінює (Договір оренди є пріоритетним, Замовник має право відмовитися приймати інший документ, ніж договір оренди, та вимагати надання договору оренди, якщо Замовник вважає, що Підрядник не вжив усіх належних заходів щодо укладення договору оренди); зареєстрованої відповідною Державною архітектурно-будівельною інспекцією декларацій про готовність об'єкта до експлуатації (декларація не надається, якщо Замовник повідомив Підрядника про відсутність необхідності її оформлення); Договір електропостачання, проектну та виконавчу документацію; Свідоцтва про право власності на збудований об'єкт (надається Підрядником у випадку попереднього замовлення його Замовником); Акту усунення недоліків; перелік виявлених недоліків з відміткою про їх виправлення.

Відповідно до п. 4.3 Договору, Акти на виконання робіт (при постадійному виконанні Замовлень) та Замовлення на виконання/надання окремих Робіт/Послуг сплачується Замовником у розмірі 100% протягом 35 банківських днів з дати надання в Офіс Замовника наступних належним чином оформлених та підписаних Сторонами документів: рахункт-фактури Підрядника; Акту здачі-приймання Робіт, обладнання, матеріалів, Протоколу оцінки якості будівельно-монтажних робіт, Детальної специфікації з цінами; Акту усунення недоліків; перелік виявлених недоліків з відміткою про їх виправлення.

Відповідно до п. 5.1 Договору, замовлення видається у вигляді Додаткової угоди до Договору, підписаної Сторонами. В замовленні має бути зазначено об'єкт , на якому виконуються роботи, вид робіт, строк виконання, вартість робіт тощо.

Відповідно до п. 8.14 Договору, загальна вартість Договору складатиметься з остаточної вартості Робіт, за всіма Замовленнями, виконаними Підрядником та прийнятими Замовником.

Пунктами 13.1. Договору сторони погодили, що даний Договір вспутає в силу та вважається укладеним з дати його підписання уповноваженими представниками обох Сторін та діятиме протягом двох років. Зобовязання Сторін за Договором, що виникнуть до моменту його припинення та які не будуть погашені, повинні бути виконані відповідною Стороною у повному обсязі у строки та умовах Договору. Таке виконання непогашених зобов'язань не тягне припинення дії даного Договору. Замовлення, прийняті Підрядником до моменту припинення дії даного договору, та до виконання яких він приступив, повинні бути виконані в повному обсязі на умовах даного Договору, якщо інше не буде випливати із взаємовідносин Сторін.

Зобов'язанням, згідно зі ст. 509 Цивільного кодексу України, є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Відповідно до ст. 837 Цивільного кодексу України, за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Відповідно до ст. 854 Цивільного кодексу України, якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково. Підрядник має право вимагати виплати йому авансу лише у випадку та в розмірі, встановлених договором.

Статтею 629 Цивільного кодексу України встановлено обов'язковість договору для виконання сторонами.

В силу положень ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться; одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 530 Цивільного кодексу України передбачено, що якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Згідно з ч. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Як вбачається з матеріалів справи, між сторонами було підписано ряд Додаткових угод до Договору, а саме: № 1-2017 від 06.10.2017 р., № 2-2017 від 06.10.2017 р., № 3-2017 від 06.10.2017 р., № 4-2017 від 06.10.2017 р., № 5-2017 від 06.10.2017 р., № 6-2017 від 06.10.2017 р., № 7-2017 від 06.10.2017 р., № 8-2017 від 06.10.2017 р., № 9-2017 від 06.10.2017 р., № 10-2017 від 06.10.2017 р., № 11-2017 від 01.06.2017 р., № 12-2017 від 01.06.2017 р., № 13-2017 від 06.10.2017 р., № 14-2017 від 01.06.2017 р., № 15-2017 від 06.10.2017 р., № 16-2017 від 06.10.2017 р., № 17-2017 від 06.10.2017 р., № 18-2017 від 01.06.2017 р., № 19-2017 від 01.06.2017 р., № 20-2017 від 01.06.2017 р., № 21-2017 від 01.06.2017 р., № 22-2017 від 01.06.2017 р., № 23-2017 від 06.10.2017 р., № 24-2017 від 06.10.2017 р., № 25-2017 від 06.10.2017 р., № 26-2017 від 06.10.2017 р., № 272017 від 06.10.2017 р., № 28-2017 від 06.10.2017 р., № 29-2017 від 06.10.2017 р., № 30-2017 від 06.10.2017 р. в яких визначено об'єкт , на якому виконуються роботи, види робіт, строки виконання та вартість робіт.

Позивач свої зобов'язання за Договором виконав належним чином, що підтверджується Актами приймання-передачі виконаних робіт від 02.10.2017 р. підписаними сторонами на загальну суму 100 951,36 грн.

Відповідач взяті на себе зобов'язання по оплаті виконаних робіт належним чином та у встановлений Договором строк не виконав, у зв'язку з чим у нього утворилась заборгованість перед позивачем у розмірі 100 951,36 грн.

За приписами ст. 549 Цивільного кодексу України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

У відповідності до ч. 6 ст. 231 Господарського кодексу України, штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Статтею 1 Закону України Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань передбачено, що платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочу платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін.

Розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня (ст. 3 Закону України Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань ).

За розрахунком позивача, перевіреним судом та не спростованим у встановленому законом порядку відповідачем, останній за порушення зобов'язань за Договором має сплатити 5 954,75 грн. пені.

Відповідач відзиву на позовну заяву та будь-яких заперечень по суті спору не надав, тверджень позивача у встановленому законом порядку не спростував.

Як встановлено ст. ст. 73, 74 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Статтею 79 Кодексу передбачено, що достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

В порядку, передбаченому ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

З урахуванням вищевикладених обставин, суд вважає позовні вимоги доведеними, обґрунтованими, такими, що відповідають фактичним обставинам справи і не спростовані належним чином і у встановленому законом відповідачем, а відтак, заявлені вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається на відповідача.

Керуючись ст. ст. 2, 74, 76-80, 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Українські Радіотелекомунікації" (03113, м. Київ, вул. Дружківська, 10, оф. 408; код ЄДРПОУ 25642053) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Ейгер"(14000, м. Чернігів, вул. Чернишевського, буд.20, кв. 16; код ЄДРПОУ 39517707) 100 951 (сто тисяч дев'ятсот п'ятдесят одну) грн. 36 коп. заборгованості, 5 954 (п'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири) грн. 75 коп. пені та 1 762 (одну тисячу сімсот шістдесят дві) грн. 00 коп. судового збору.

На рішення може бути подано апеляційну скаргу протягом 20 днів з дня проголошення.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо її не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення складено 14.09.2018 р.

Суддя Н.І. Зеленіна