Ухвала

від 19.02.2019 по справі 911/1717/17

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@nag.court.gov.ua

УХВАЛА

про оголошення перерви в судовому засіданні

"19" лютого 2019 р. Справа№ 911/1717/17

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Чорногуза М.Г.

суддів: Агрикової О.В.

Хрипуна О.О.

секретар судового засідання : Михайленко С.О.

за участю представників сторін:

від позивача за первісним позовом: Колько В.В., адвокат, представник згідно ордеру серії ПТ №073770 від 19.02.19

від відповідача за первісним позовом: Нестеришин Т.С., адвокат, представник згідно ордеру серії КВ №403583 від 19.02.19

розглядаючи матеріали апеляційних скарг Товариства з обмеженою відповідальністю "Інженерно-будівельна компанія "Термастіл-Україна" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий центр "Хема"

на рішення Господарського суду міста Києва від 11 грудня 2018 року

у справі № 911/1717/17 (суддя Морозов С.М.)

за первісним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Інженерно-будівельна компанія "Термастіл-Україна"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий центр "Хема"

про стягнення 160 692,17 грн. , -

за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий центр "Хема",

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інженерно-будівельна компанія "Термастіл-Україна",

про визнання недійсним акта здачі-приймання робіт від 11.04.2017 № ІБКПо-000017 та стягнення 600 840,60 грн., -

ВСТАНОВИВ:

У червні 2017 року, Товариство з обмеженою відповідальністю "Інженерно-будівельна компанія "Термастіл-Україна" (далі - ТОВ "ІБК "Термастіл-Україна") звернулось до Господарського суду Київської області з позовом про стягнення 160 692,17 грн., з яких 141 269,28 грн. заборгованості, 12 729,72 грн. пені, 5 288,22 грн. інфляційні втрати та 1 404,95 грн. 3% річних, у зв'язку з неналежним виконанням договору № 01/08-1 від 01.08.2016 року (т.І, а.с.6-9).

Ухвалою Господарського суду Київської області від 08 червня 2017 року, матеріали справи передано за підсудністю до Господарського суду міста Києва (т.І, а.с.4).

У липні 2017 року, ТОВ "Науково-виробничий центр "Хема" звернулось до Господарського суду міста Києва з зустрічним позовом про визнання недійсним акта здачі-приймання робіт від 11.04.2017 № ІБКПо-000017 та стягнення 600 840,60 грн., з яких 310 404,60 грн. неустойки за несвоєчасне виконання монтажних робіт за договором № 01/08-1 від 01.08.2016р., 16 000,00 грн. витрат на проведення експертизи недоліків виконаної роботи та їх причин, 274 436,00 грн. збитків (відшкодування вартості виправлених недоліків) (т.І, а.с.188-198).

Рішенням Господарського суду міста Києва від 22 серпня 2017 року у справі № 911/1717/17 (суддя Сівакова В.В. ), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 07 грудня 2017 року, у задоволенні первісного позову відмовлено повністю. Зустрічний позов задоволено частково. Стягнуто з ТОВ "Інженерно-будівельна компанія "Термастіл-Україна" на користь ТОВ "Науково-виробничий центр "Хема" 310 404,60 грн. неустойки та 290 436,00 грн. збитків. У задоволенні іншої частини зустрічного позову відмовлено (т.ІІ, а.с.84-94, 161-172).

Постановою Верховного Суду від 22 березня 2018 року постанову Київського апеляційного господарського суду від 07 грудня 2017 року та рішення Господарського суду міста Києва від 22 серпня 2017 року у справі №911/1717/17 скасовано, а справу направлено на новий розгляд до Господарського суду міста Києва (т.ІІ, а.с.249-262).

Рішенням Господарського суду міста Києва від 11 грудня 2018 року (повне рішення складено 21.12.2018р. ) у справі № 911/1717/17 (суддя Морозов С.М. ) в задоволенні первісного позову відмовлено повністю. Зустрічний позов задоволено частково, стягнуто з ТОВ "ІБК "Термастіл-Україна" на користь ТОВ "НВЦ "Хема" 171 316,20 грн. неустойки, 2 569,74 грн. судового збору за подання зустрічного позову та 14 256,38 грн. судових витрат на підготовку експертного висновку на замовлення сторони. В іншій частині в задоволенні вимог за зустрічним позовом відмовлено. Стягнуто з ТОВ "НВЦ "Хема" на користь ТОВ "ІБК "Термастіл-Україна" 10 240,76 грн. судового збору за подання апеляційної скарги та 16 331,97 грн. судового збору за подання касаційної скарги на судові рішення першої та апеляційної інстанцій. В порядку ч. 11 ст. 238 Господарського процесуального кодексу України проведено зустрічне зарахування грошових сум, що підлягають до стягнення за первісним і зустрічним позовами. Стягнуто з ТОВ "ІБК "Термастіл-Україна" на користь ТОВ "НВЦ "Хема" 161 569,59 грн. неустойки (т.ІІІ, а.с.148-169).

04 січня 2019 року, ТОВ "ІБК "Термастіл-Україна" звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою № 121 від 04 січня 2019 року, в якій просить рішення Господарського суду міста Києва від 11.12.2018 року у справі №911/1717/17 за позовом ТОВ "ІБК "Термастіл-Україна" до ТОВ "НВЦ "Хема" про стягнення 160 692,17 грн. та за зустрічним позовом ТОВ "НВЦ "Хема" до ТОВ "ІБК "Термастіл-Україна" про визнання недійсним акту та стягнення 600 840,60 грн. - в частині відмови у задоволенні позовних вимог про стягнення 160 692,17 грн. з ТОВ "НВЦ "Хема" на користь ТОВ "ІБК "Термастіл-Україна" - скасувати. Прийняти в цій частині нове рішення , яким первісний позов ТОВ "ІБК "Термастіл-Україна" до ТОВ "НВЦ "Хема" про стягнення 160 692,17 грн. - задовольнити, в задоволенні вимог позивача за зустрічним позовом в частині нарахування неустойки в розмірі 171 316,20 грн. - відмовити, в іншій частині рішення залишити без змін.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 22 січня 2019 року, апеляційна скарга ТОВ "ІБК "Термастіл-Україна" у судовій справі № 911/1717/17 передана на розгляд колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя - Чорногуз М.Г., судді - Агрикова О.В., Хрипун О.О.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28 січня 2019 року у справі №911/1717/17 апеляційну скаргу ТОВ "Інженерно-будівельна компанія "Термастіл-Україна" на рішення Господарського суду міста Києва від 11 грудня 2018 року у справі №911/1717/17 залишено без руху та зазначено, що протягом десяти днів з дня вручення даної ухвали, ТОВ "Інженерно-будівельна компанія "Термастіл-Україна" має право усунути недоліки, а саме надати до Північного апеляційного господарського суду докази сплати судового збору .

16 січня 2019 року, ТОВ "НВЦ "Хема" звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просило скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 11 грудня 2018 року у справі №911/1717/17 в частині відмови у задоволенні вимог зустрічного позову ТОВ "НВЦ "Хема" до ТОВ "ІБК "Термастіл-Україна". У цій частині ухвалити нове рішення, яким зустрічний позов ТОВ "НВЦ "Хема" до ТОВ "ІБК "Термастіл-Україна" про стягнення 600 840,60 грн. задовольнити в повному обсязі.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 23 січня 2018 року, апеляційна скарга ТОВ "НВЦ "Хема" у справі № 911/1717/17 передана на розгляд колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя - Чорногуз М.Г., судді - Агрикова О.В., Хрипун О.О.

Разом з апеляційною скаргою, ТОВ "НВЦ "Хема" заявлено заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження, в якому просив поновити пропущений строк на апеляційне оскарження рішення Господарського суду міста Києва від 11.12.18р. у справі № 911/1717/17.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28 січня 2019 року у справі №911/1717/17 поновлено ТОВ "НВЦ "Хема" строк на апеляційне оскарження Рішення Господарського суду міста Києва від 11 грудня 2018 року у справі №911/1717/17. Відкрито апеляційне провадження у справі № 911/1717/17 за апеляційною скаргою ТОВ "НВЦ "Хема" на рішення Господарського суду міста Києва від 11 грудня 2018 року. Справу № 911/1717/17 призначено до розгляду на 19 лютого 2019 року.

08 лютого 2019 року, ТОВ "ІБК "Термастіл-Україна" звернулось до Північного апеляційного господарського суду з клопотанням №3 від 08.02.2019 р., відповідно до якого, на виконання ухвали Північного апеляційного господарського суду від "28" січня 2019 року направляє оригінал платіжного доручення, як докази сплати судового збору.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13 лютого 2019 року у справі № 911/1717/17, відкрито апеляційне провадження у справі № 911/1717/17 за апеляційною скаргою ТОВ "ІБК "Термастіл-Україна" на рішення Господарського суду міста Києва від 11 грудня 2018 року. Апеляційну скаргу ТОВ "ІБК "Термастіл-Україна" на рішення Господарського суду міста Києва від 11 грудня 2018 року у справі № 911/1717/17, об'єднати до спільного розгляду з апеляційною скаргою ТОВ "НВЦ "Хема", розгляд якої призначено на 19 лютого 2019 р.

Частиною 2 статті 216 Господарського процесуального кодексу України господарський передбачено, що Якщо спір, розгляд якого по суті розпочато, не може бути вирішено в даному судовому засіданні, судом може бути оголошено перерву в межах встановлених цим Кодексом строків розгляду справи .

З метою повного та всебічного розгляду справи, в зв'язку з необхідністю надати додатковий час для ознайомлення з матеріалами справи, з метою надання можливості сторонам скористатись своїми процесуальними правами, а також забезпечення законних прав та інтересів усіх учасників судового процесу, колегія суддів вважає за необхідне оголосити перерву у судовому засіданні.

Керуючись ст.ст. 197, 202, 216, 270, 273 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Оголосити перерву до 14 год. 30 хв . 19 березня 2019 року .

Судове засідання у справі №911/1717/17 відбудеться в приміщенні Північного апеляційного господарського суду за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка 1-А, зал судових засідань № 10 (ІІ поверх).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання, та оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя М.Г. Чорногуз

Судді О.В. Агрикова

О.О. Хрипун