Ухвала

від 25.06.2019 по справі 904/1385/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

25.06.2019 м. ДніпроСправа № 904/1385/19

За позовом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"

до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РИФ"

про стягнення 34701,66грн., з яких 21688,54грн. неустойки; 4337,71грн. штрафу; 8675,42грн. штрафу (договір підряду №420 від 14.03.2018)

Суддя Петренко І.В.

Без представників.

СУТЬ СПОРУ:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" (далі - позивач) звернулося до господарського суду з позовною заявою до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РИФ" (далі - відповідач) в якій просить суд стягнути 34701,66грн., з яких 21688,54грн. неустойки; 4337,71грн. штрафу; 8675,42грн. штрафу (договір підряду №420 від 14.03.2018).

Судові витрати по справі, а саме 1921,00грн. судового збору, позивач просить суд покласти на відповідача.

Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи №904/1385/19 визначено суддю Петренка Ігоря Васильовича, що підтверджується протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 05.04.2019.

Ухвалою від 10.04.2019 позовну заяву залишено без руху.

15.04.2019 від позивача надійшло клопотання від 15.04.2019 за вих.№1504/45-1 про продовження строку для усунення недоліків позову. Ухвалою від 16.04.2019 клопотання від 15.04.2019 за вих.№1504/45-1 про продовження строку для усунення недоліків позову задоволено. Продовжено строк для усунення недоліків позову до 26.04.2019.

22.04.2019 виявлені судом недоліки усунуто.

Ухвалою від 10.04.2019 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження. Учасників процесу повідомлено, що розгляд справи буде здійснюватися за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами. Сторін повідомлено, що процесуальні дії вчиняються протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі, а саме по 03.06.2019.

28.05.2019 від відповідача надійшло клопотання від 22.05.2019 за вих.№б/н про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін. Ухвалою від 31.05.2019 призначено судове засідання для розгляду справи по суті на 25.06.2019.

28.05.2019 від відповідача надійшов відзив в якому просить суд в задоволенні позовних вимог відмовити.

29.05.2019 від позивача надійшла відповідь на відзив в якій підтримано заявлені позовні вимоги.

03.06.2019 від відповідача надійшли заперечення в яких підтримано позицію заявлену у відзиві.

24.06.2019 від позивача надійшла заява від 24.06.2019 за вих.№2406/45-1 про зменшення позовних вимог в якій просить суд стягнути з відповідача 17350,84грн., з яких 867,54грн. неустойки (0,5%); 3470,17грн. неустойки (1%); 4337,71грн. штрафу (5%); 8675,42грн. штрафу (10%) (договір підряду №420 від 14.03.2018).

Оглянувши заяву від 24.06.2019 за вих.№2406/45-1, господарський суд визнав її такою, що не порушує прав відповідача, у зв`язку з чим прийняв до розгляду.

Керуючись статтями 46, 232-235, 254-255 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Прийняти заяву ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" (50095, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛ.ОРДЖОНІКІДЗЕ, будинок 1; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 24432974) від 24.06.2019 за вих.№2406/45-1 про зменшення позовних вимог до розгляду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання (частина 2 статті 235 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до статей 254 та 255 Господарського процесуального кодексу України оскарження цієї ухвали окремо від рішення суду не допускається.

Повний текст ухвали буде складено протягом п`яти днів з дня підписання вступної та резолютивної частини.

Дата підписання та складення повного тексту ухвали 27.06.2019.

Суддя І.В. Петренко

Згiдно з оригіналом Помічник судді В.С. Лисаченко