Ухвала

від 03.07.2019 по справі 905/438/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.: (057) 702-07-99, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua

У Х В А Л А

03.07.2019 Справа № 905/438/19

Господарський суд Донецької області у складі судді Аксьонової К.І., при секретарі судового засідання Турко А.В., розглянувши справу

за позовом: Служби автомобільних доріг у Донецькій області, м. Краматорськ, Донецька область

до відповідача: Державного підприємства - Український державний проектно-технологічний інститут транспортного будівництва, м. Дніпро, Дніпропетровська область

про стягнення неустойки за договором №2-98 від 25.09.2018 у сумі 47710,04грн

Представники учасників справи:

від позивача: представник не з`явився

від відповідача: представник не з`явився

В С Т А Н О В И В:

В провадженні господарського суду Донецької області знаходиться справа за позовом Служби автомобільних доріг у Донецькій області, м. Краматорськ, Донецька область, до Державного підприємства - Український державний проектно-технологічний інститут транспортного будівництва, м. Дніпро, Дніпропетровська область, про стягнення неустойки за договором №2-98 від 25.09.2018 у сумі 47710,04грн.

Ухвалою суду від 06.05.2019 справу №905/438/19 визначено розглядати за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначене на 21.05.2019 з подальшим відкладанням на 04.06.2019, 18.06.2019 та 03.07.2019.

У підготовче засідання суду 03.07.2019 з`явились представники сторін, повідомити суд про укладення мирової угоди, зробивши про таке спільну заяву про затвердження мирової угоди у справі №905/438/18 з наданням оригіналу мирової угоди, датованої 01.07.2019; просили суд затвердити укладену сторонами мирову угоду.

У підготовчому засіданні 03.07.2019 судом було оголошено перерву до 03.07.2019 о 14:00год. Після перерви представники сторін у підготовче засідання не з`явились.

Як з`ясовано судом, виходячи зі змісту поданої на затвердження суду мирової угоди у справі №905/438/19, сторони домовилися про таке:

1. Сплата судового збору у розмірі - 1921,00 грн., по справі №905/438/19 покладається на Державне підприємство - Український державний проектно-технологічний інститут транспортного будівництва строком до 10.07.2019 р. на рахунок 26002300792737 Служби автомобільних доріг у Донецькій області, код ЄДРПОУ 25946285, МФО 335106 ТВБВ № 10004/0284 філії Донецьке обласне управління АТ Державний ощадний банк України .

2. Служба автомобільних доріг у Донецькій області зобов`язується протягом 10 днів після затвердження судом мирової угоди по справі №905/438/19 надати Державному підприємству - Український державний проектно-технологічний інститут транспортного будівництва вихідні дані для складання кошторисної документації по договору №2-98 від 25.09.2019 р.,а саме:

спосіб виконання робіт; відстань перевезення будівельних матеріалів виробів і конструкцій (за умови надання підрядником до Служби переліку матеріалів, виробів і конструкцій); відстань транспортування відфрезерованого матеріалу (за умови уточнення підрядником призначення його подальшого використання); відстань перевезення грунту (за умови уточнення підрядником виду, обсягів та подальшого використання або збереження); ціни на матеріально-технічні ресурси(за умови надання підрядником переліку); щомісячна заробітна плата, яка відповідає середньому розряду складності робіт в будівництві; вартість проектно-вишукувальних робіт; клас наслідків об`єкту; врахування витрат при виконаннi будiвельних робiт у літній перiод; витрати перебазування будівельних організацій або їх структурних виробничих підрозділів; врахування коштів на відрядження робітників підрядних організацій, врахування коштів на здійснення наукового супроводу та технічного нагляду, врахування покриття ризиків всіх учасників будівництва; врахування покриття додаткових витрат, пов`язаних з інфляційними процесами; врахування кошторисного прибутку; врахування коштів на покриття ризику всіх учасників будiвництва; система оподаткування виконання робіт; врахування коштів на покриття адміністративних витрат.

3. Державне підприємство - Український державний проектно-технологічний інститут транспортного будівництва зобов`язується завершити виконання робіт по вказаному об`єкту визначених Договором №2-98 від 25.09.2019 р. протягом 2 (двох) місяців після отримання вихідних даних та надати до Служби проектну документацію в друкованому вигляді в кількості 5 комплектів (примірників), в електронному вигляді (на адресу sad@dn.ukravtodor.gov.ua ), інженерно-технічні звіти в одному екземплярі та оригінал позитивного експертного звіту щодо розгляду проектної документації (п 8.6 договору).

4. Після виконання сторонами даної мирової угоди спір по справі №905/438/19 буде врегульовано.

5. Дана мирова угода укладена в трьох примірниках: один примірник залишається в матеріалах справи №905/438/19, другий примірник залишається у Позивача, третій примірник залишається у Відповідача.

Частиною 7 ст.46 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу. Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі (ч. ч. 1, 2, 4 ст. 192 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до вимог ст.193 Господарського процесуального кодексу України виконання мирової угоди здійснюється особами, які її уклали, в порядку і строки, передбачені цією угодою. Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України Про виконавче провадження . У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Відповідно до пунктів 3, 5 ст.231 Господарського процесуального кодексу України у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду із спору між тими самим сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається. Ухвала суду про закриття провадження у справі може бути оскаржена.

Враховуючи, що зміст поданої на затвердження суду мирової угоди не суперечить законодавству та не порушує права та охоронювані законом інтереси інших осіб, підписана повноважними представниками сторін, господарський суд дійшов висновку про затвердження укладеної сторонами мирової угоди, з огляду на що провадження у справі №905/438/19 підлягає закриттю на підставі п.7 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст. ст. 46, 192, 193, 231, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити заяву про затвердження мирової угоди, укладеної між Службою автомобільних доріг у Донецькій області, м. Краматорськ, Донецька область, та Державним підприємством - Український державний проектно-технологічний інститут транспортного будівництва, м. Дніпро, Дніпропетровська область.

2. Затвердити мирову угоду, укладену між Службою автомобільних доріг у Донецькій області, м. Краматорськ, Донецька область, та Державним підприємством - Український державний проектно-технологічний інститут транспортного будівництва, м. Дніпро, Дніпропетровська область, у наступній редакції:

МИРОВА УГОДА

01 липня 2019 року по справі №905/438/19

Ми, Служба автомобільних доріг у Донецькій області , в особі начальника І.В. Макогона (надалі - Позивач), з однієї сторони, та

Державне підприємство -Український державний проектно-технологічний інститут транспортного будівництва , в особі в.о. директора М.С. Бобкова (надалі - Відповідач), з другої сторони, що є сторонами у справі №905/438/19, яка знаходиться у провадженні судді Аксьонова К.І. Господарського суду Донецької області домовились про укладення мирової угоди на таких умовах:

1. Сплата судового збору у розмірі - 1921,00 грн., по справі №905/438/19 покладається на Державне підприємство - Український державний проектно-технологічний інститут транспортного будівництва строком до 10.07.2019 р. на рахунок 26002300792737 Служби автомобільних доріг у Донецькій області, код ЄДРПОУ 25946285, МФО 335106 ТВБВ № 10004/0284 філії Донецьке обласне управління АТ Державний ощадний банк України .

2. Служба автомобільних доріг у Донецькій області зобов`язується протягом 10 днів після затвердження судом мирової угоди по справі №905/438/19 надати Державному підприємству - Український державний проектно-технологічний інститут транспортного будівництва вихідні дані для складання кошторисної документації по договору №2-98 від 25.09.2019 р., а саме:

спосіб виконання робіт; відстань перевезення будівельних матеріалів виробів і конструкцій (за умови надання підрядником до Служби переліку матеріалів, виробів і конструкцій); відстань транспортування відфрезерованого матеріалу (за умови уточнення підрядником призначення його подальшого використання); відстань перевезення грунту (за умови уточнення підрядником виду, обсягів та подальшого використання або збереження); ціни на матеріально-технічні ресурси(за умови надання підрядником переліку); щомісячна заробітна плата, яка відповідає середньому розряду складності робіт в будівництві; вартість проектно-вишукувальних робіт; клас наслідків об`єкту; врахування витрат при виконаннi будiвельних робiт у літній перiод; витрати перебазування будівельних організацій або їх структурних виробничих підрозділів; врахування коштів на відрядження робітників підрядних організацій, врахування коштів на здійснення наукового супроводу та технічного нагляду, врахування покриття ризиків всіх учасників будівництва; врахування покриття додаткових витрат, пов`язаних з інфляційними процесами; врахування кошторисного прибутку; врахування коштів на покриття ризику всіх учасників будiвництва; система оподаткування виконання робіт; врахування коштів на покриття адміністративних витрат.

3. Державне підприємство - Український державний проектно-технологічний інститут транспортного будівництва зобов`язується завершити виконання робіт по вказаному об`єкту визначених Договором №2-98 від 25.09.2019 р. протягом 2 (двох) місяців після отримання вихідних даних та надати до Служби проектну документацію в друкованому вигляді в кількості 5 комплектів (примірників), в електронному вигляді (на адресу sad@dn.ukravtodor.gov.ua ), інженерно-технічні звіти в одному екземплярі та оригінал позитивного експертного звіту щодо розгляду проектної документації (п 8.6 договору).

4. Після виконання сторонами даної мирової угоди спір по справі №905/438/19 буде врегульовано.

5. Дана мирова угода укладена в трьох примірниках: один примірник залишається в матеріалах справи №905/438/19, другий примірник залишається у Позивача, третій примірник залишається у Відповідача.

Позивач: Служба автомобільних доріг у Донецькій області Відповідач: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО - УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА Начальник В.о. директора

---

підпис____І.В. Макогон печатка мп

---

підпис ____М.С. Бобков печатка мп

3. Закрити провадження у справі №905/438/19 у зв`язку з затвердженням мирової угоди.

Дана ухвала є виконавчим документом в частині, яка стосується виконання мирової угоди.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом десяти днів з дня її підписання в порядку, визначеному Главою 1 Розділу IV Господарського процесуального кодексу України до Східного апеляційного господарського суду через господарський суд Донецької області (п.17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України).

Стягувач: Служба автомобільних доріг у Донецькій області, м. Краматорськ, Донецька область (84333, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Уральська, 12, код ЄДРПОУ 25946285).

Боржник: Державне підприємство - Український державний проектно-технологічний інститут транспортного будівництва (49044, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Паторжинського, б. 17А, код ЄДРПОУ 01393774).

Повний текст ухвали складено та підписано 03.07.2019.

Дата набрання ухвалою законної сили - 03.07.2019.

Строк пред`явлення до виконання - протягом трьох років з наступного дня після набрання ухвалою законної сили.

Суддя Катерина Іллівна Аксьонова

(К.І. Аксьонова)