Ухвала

від 09.07.2020 по справі 916/1748/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"09" липня 2020 р.м. Одеса Справа № 916/1748/20

Господарський суд Одеської області у складі судді Демешина О.А. при секретарі судового засідання Рибці Ю.Е., розглянувши матеріали справи № 916/1748/20:

Позивач: Спільне українсько-японське підприємство «Морімото і компанія» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код - 24531682, 67833, Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт. Великодолинське, вул. Ентузіастів 1)

Відповідач: Приватне підприємство «Улій» (код 35303702, 65098, м. Одеса, вул. Стовпова, буд. 28/3, кабінет 331)

про: стягнення 187416,93 грн. боргу та 68407,17 грн. неустойки

з підстав : повернення авансового платежу за порушення строків виконання робіт

За участю представників :

від позивача: Лисенко О.П. - довіреність

від відповідача: Коваленко В.В. - керівник

В С Т А Н О В И В :

18.06.2020 року Господарський суд Одеської області відкрив провадження по справі № 916/1748/20, ухвалив справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження у судовому засіданні з викликом сторін, судове засідання призначив на 09.07.2020 року о 10:40.

06.07.2020 року, через канцелярію, суд отримав заяву Відповідача (вх. № 17525/20) про затвердження мирової угоди по справі № 916/1748/20.

Згідно ст. 192 ГПК України мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

До ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії.

Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Суд постановляє ухвалу про відмову у затвердженні мирової угоди і продовжує судовий розгляд, якщо: 1) умови мирової угоди суперечать закону або порушують права чи охоронювані законом інтереси інших осіб, є невиконуваними; або 2) одну із сторін мирової угоди представляє її законний представник, дії якого суперечать інтересам особи, яку він представляє.

Відповідно ст. 193 ГПК України виконання мирової угоди здійснюється особами, які її уклали, в порядку і строки, передбачені цією угодою. Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України "Про виконавче провадження". У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Дослідивши текст мирової угоди, суд встановив, що вона укладена з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і стосується лише прав та обов`язків сторін.

Відповідно до п. 7 ч. 1. ст. 231 ГПК України господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Суд звертає увагу сторін, що відповідно ч. 3 ст. 231 ГПК України у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду із спору між тими самим сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Керуючись ст. 192, 193, п.п.7 ч.1 ст.231, ст.234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Затвердити мирову угоду від 01.07.2020 року по справі № 916/1748/20 на наступних умовах:

Угода про врегулювання спору - Мирова угода

м. Одеса 01 липня 2020 року

Цю Угоду про врегулювання спору (Мирова угода) укладено між сторонами спору, а саме:

Сторона спору 1 - Спільне українсько-японське підприємство Морімото і компанія у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю в особі генерального директора Гурьєва А.И. яке іменується далі - СП Морімото і Компанія ТОВ

Сторона спору 2 - Приватне підприємство УЛІЙ в особі директора Коваленко В.В., яке іменується далі - ПП УЛІЙ

ОСКІЛЬКИ:

між сторонами спору існує спір щодо стягнення 187416,93 грн., боргу з повернення авансового платежу та 68407,17 грн. неустойки за порушення строків виконання робіт, що виник на підставі договору підряду №47-11/09-2018 з врахуванням додаткової угоди №1 до договору підряду №47-11/09-2018 від 11.09.2018 від 10.12.2018 р., акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року КБ2в. довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 р., угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог від 16.12.2019 р., який наразі перебуває в Господарському суді Одеської області, справа №916/1748/20, суддя Демешин О.А. сторони погодились врегулювати існуючий спір та припинити зустрічні претензії шляхом взаємних поступок.

ТОМУ сторони вирішили укласти цю Угоду про врегулювання спору - Мирова угода, керуючись ст. 192, 193 ГПК України з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і щодо прав та обов`язків сторін, домовились про таке:

1. ПП УЛІЙ за наслідками укладення даної угоди перераховує СП Морімото і Компанія ТОВ грошові кошти у сумі 187741,93 грн. на розрахунковий рахунок останнього у наступному порядку:

- судовий збір в сумі 3837,36 грн. (три тисячі вісімсот тридцять сім) гривень 36 копійок- не пізніше ніж 09.07.20 року

- 100 000,00 (сто тисяч) гривень - не пізніше ніж 09.07.20 року

- 87 741,00 (вісімдесят сім тисяч сімсот сорок одна гривня) 93 коп. - не пізніше ніж 10.09.20 року

2. СП Морімото і Компанія ТОВ відмовляється від стягнення неустойки в розмірі 68407,17 грн.

3. Після виконання п. 1,2 даної угоди - всі зобов`язання з договору підряду №47-11/09-2018, з врахуванням додаткової угоди №1 до договору підряду №47-11/09-2018 від 11.09.2018 від 10.12.2018 р., акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року КБ2в, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 р., угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог від 16.12.2019 р. - припиняються.

4. У випадку порушення строків перерахування коштів, передбачених цією Мировою угодою більше ніж на 10 (десять) календарних днів ПП Улій оплачує штраф у розмірі 10% від суми заборгованості.

У випадку порушення строків перерахування коштів, передбачених цією Мировою угодою більше ніж на 20 (двадцять) календарних днів, ПП Улій оплачує штраф у розмірі 50% від суми заборгованості.

5. Сторони погоджуються з тим, що відповідно до умов цієї Угоди вони дійшли згоди щодо повного та остаточного врегулювання будь-яких зустрічних претензій, не мають і не матимуть жодних інших вимог, включно вимог про відшкодування збитків ТОЩО.

6. Сторони визнають, що з урахуванням положень цієї Угоди та норм, договорів і документів, на які в ній є посилання, визначені всі суттєві умови та існують належні підстави для визначення зобов`язань сторін.

7. Сторони розуміють сутність цієї Угоди і всіх її елементів. Не існує жодних факторів, які могли б вплинути на їх уявлення про мету цієї Угоди.

8. Сторони підтверджують, що вищевикладені умови відповідають їх волевиявленню і породжують настання бажаних наслідків, які відповідають їх дійсним інтересам.

9. Дана мирова угода набирає чинності з моменту підписання Сторонами, є обов`язковою для її виконання сторонами та підлягає затвердженню Господарським судом Одеської області у порядку, визначеному ст. 192 ГПК України.

2. Провадження у справі № 916/1748/20 - закрити.

Стягувачем за ухвалою є Спільне українсько-японське підприємство «Морімото і компанія» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код - 24531682, 67833, Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт. Великодолинське, вул. Ентузіастів 1).

Боржником за ухвалою є Приватне підприємство «Улій» (код 35303702, 65098, м. Одеса, вул. Стовпова, буд. 28/3, кабінет 331).

Ухвала набирає законної сили 09.07.2020р.

та може бути оскаржена в порядку ст.ст.253-259 ГПК України.

Ухвала дійсна для пред`явлення до виконання у строк, передбачений Законом України „Про виконавче провадження» .

Повний текст ухвали складено 10.07.2020р.

Суддя О.А. Демешин