Рішення

від 22.09.2020 по справі 909/1218/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2020 м. Івано-ФранківськСправа № 909/1218/19

Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Малєєвої О. В., секретар судового засідання Дзіворонюк М. Я.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "КРОС"

до відповідача Акціонерного товариства "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" в особі відокремленого підрозділу "Бурштинська теплова електрична станція" Акціонерного товариства "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"

про стягнення заборгованості за несвоєчасне виконання грошового зобов`язання за договором підряду від 03.12.2018 № 2331-ЗЭ-БуТЭС у розмірі 5 845 337, 40 грн, з яких основний борг - 5 412 185, 56 грн, пеня - 368 016, 97 грн, 3% річних - 65 134, 87 грн,

за участю:

представника позивача Ільчишина В.М.,

представник відповідача в судове засідання не з`явився,

ухвалив таке рішення.

1. Предмет позову.

1.1 ТОВ "КРОС" звернулося з позовом до АТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" в особі відокремленого підрозділу "Бурштинська теплова електрична станція" Акціонерного товариства "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" про стягнення заборгованості за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань за договором від 03.12.2018 № 2331-ЗЭ-БуТЭС у розмірі 5 845 337, 40 грн, з яких основний борг - 5 412 185, 56 грн, пеня - 368 016, 97 грн, 3% річних- 65 134, 87 грн.

2. Вирішення процесуальних питань під час розгляду справи.

2.1 Відповідно до ч. 3 ст. 177 ГПК України в судовому засіданні 13.01.2020 суд ухвалив продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів.

2.2 Згідно з ухвалою від 21.01.2020 суд відмовив в поновленні відповідачу строку на подання зустрічного позову та повернув АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» зустрічну позовну заяву з доданими до неї документами.

У зв`язку з оскарженням ухвали від 21.01.2020 в апеляційному та касаційному порядку, суд зупиняв провадження у справі (ухвала від 27.01.2020, від 02.06.2020).

Ухвала суду від 21.01.2020 залишена без змін відповідно до постанови ЗАГС від 27.04.2020. Згідно з ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 25.06.2020 відмовлено у відкриття касаційного провадження.

3. Зміст позовних вимог та заперечень на позов.

3.1 Позовна заява від 06.11.2019 (вх.№22049/19 від 08.11.2019).

Позовні вимоги обґрунтовує тим, що позивач на виконання договору здійснив роботи з будівництва/реконструкції впровадження "Автоматична пожежна сигналізація та установки пожежегасіння і охолодження металевих форм в турбінному відділенні котлотурбінного цеху ДТЕК Бурштинська ТЕС. Пусковий комплекс № 2 енергоблок № 10" на загальну суму 5 412 185, 56 грн. Відповідач вказані роботи у встановлені договором строки не оплатив. Відповідно до ст. 625 ЦК України нарахував 3% річних у розмірі 65 134, 87 грн. Згідно з умовами договору нарахував пеню у розмірі 368 016, 97 грн. Свою позицію обґрунтовує приписами ст. 193 ГК України, ст. 509, 526, 612, 626, 629, 625 ЦК України.

3.2 Відзив на позовну заяву від 02.12.2019 (вх.№ 21450/19 від 05.12.2019).

Проти задоволення позову заперечує. Вказує, що відповідно до умов договору проміжні платежі за виконані роботи здійснюються замовником після отримання передбаченого п. 2.2.1 пакету документів, поданого підрядником. Доказів надсилання відповідного пакету документів суду не надано. Крім того, вважає, що згідно з умовами договору обов`язок замовника оплатити виконані роботи виникає після підписання акту прийняття в експлуатацію об`єкту та отримання сертифікату ДАБІ про готовність об`єкта до експлуатації. Тому заперечує порушення відповідачем взятих на себе зобов`язань на час звернення з даним позовом. Додатково зазначає, що позивач при розрахунку 3% річних та пені здійснює нарахування з моменту підписання актів приймання виконаних робіт, а не відповідно до умов договору - з моменту закінчення 90-денного терміну з моменту підписання актів приймання виконаних робіт.

3.3 Відповідь на відзив від 09.12.2019 № 377 (вх.№21625/19 від 09.12.2019).

Позивач вказує, що відповідно до приписів законодавства підставою для оплати виконаних робіт є підписаний сторонами акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3. Факт виконання підрядником відповідних робіт замовник не заперечує. Вважає, що підрядник надав замовнику всі необхідні документи на підтвердження факту виконаних робіт. Відмічає, що відповідач не висував позивачу претензії щодо ненадання повного пакету документів визначених п. 2.2.1 договору, в тому числі рахунку на оплату. Вказує, що предметом позову є стягнення проміжних платежів, а тому необґрунтованими є посилання на умови договору, які регулюють остаточний розрахунок за договором після підписання акту прийняття об`єкта в експлуатацію та виготовлення документа про готовність об`єкта до експлуатації.

4. Обставини справи, оцінка доказів.

Дослідивши зібрані у справі докази, оцінивши їх відповідно до приписів ст. 86 ГПК України, заслухавши пояснення представників сторін, суд встановив таке.

4.1 Між Акціонерним товариством «ДТЕК Західенерго» , як замовником, та Товариством з обмеженою відповідальністю «КРОС» , як підрядником, укладено договір підряду від 03.12.2019 № 2331-ЗЭ-БуТЭС.

4.1.1 Умови договору такі.

Замовник доручає, а підрядник зобов`язується відповідно до умов договору виконати роботи (надалі іменовані «роботи» ) (код робіт згідно державного класифікатора продукції та послуг ДК016-2010: 43.21 - Роботи електромонтажні) з будівництва/реконструкції Впровадження «Автоматична пожежна сигналізація та установки пожежегасіння і охолодження металевих ферм в турбінному відділенні котлотурбінного цеху ДТЕК Бурштинської ТЕС. Пусковий комплекс № 2 енергоблок № 10» (надалі іменований «об`єкт» ), а замовник приймає та оплачує належним чином виконані роботи (п. 1.1).

Терміни, що вживаються у цьому договорі, мають наступне погоджене сторонами значення:

дата прийняття об`єкта в експлуатацію - дата виконання робіт за цим договором в цілому про що свідчить дата видачі інспекцією документа про готовність об`єкта до експлуатації;

дата завершення виконання робіт по відповідному окремому об`єкту будівництва - дата підписання сторонами акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), яким приймаються останні з передбачених проектною документацією роботи по такому об`єкту;

документ про готовність об`єкта до експлуатації - сертифікат, виданий Інспекцією, що свідчить про готовність об`єкта до експлуатації;

договірна ціна - визначена на основі кошторисної документації, узгоджена сторонами і обумовлена у договорі ціна (вартість) робіт;

кошторисна документація - локальні кошториси (Додатки № 2-5 до Договору) та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо), і необхідні для визначення кошторисної вартості будівництва та договірної ціни;

Інспекція - Державна архітектурно-будівельна інспекція України та/або її територіальні органи;

окремий об`єкт будівництва - частина об`єкта, що окремо визначена проектною документацією та щодо якої календарним графіком встановлені окремі строки завершення робіт по ній (п. 1.2).

Об`єкт: Впровадження «Автоматична пожежна сигналізація та установки пожежегасіння і охолодження металевих ферм в турбінному відділенні котлотурбінного цеху ДТЕК Бурштинської ТЕС. Пусковий комплекс №2 енергоблок № 10» (п. 1.4).

Місцезнаходження Об`єкта: енергоблок ст. №10 ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС (п. 1.5).

Підрядник зобов`язується виконувати Роботи, визначені у п. 1.1. Договору, у суворій відповідності з умовами, передбаченими цим договором, проектною документацією, кошторисною документацією, технічним завданням замовника (п. 1.6).

Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання підряднику, визначені кошторисною документацією, яка є невід`ємною частиною договору (п. 1.7).

Договірна ціна робіт визначається на основі локальних кошторисів, що є невід`ємною частиною договору (Додатки № 2-5 до договору), і становить 5 980 602, 11 грн, в тому числі ПДВ 20% - 996 767, 02 грн (п. 2.1).

При складанні і узгодженні Договірної ціни Сторони керуються ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 (п. 2.1.1).

Договірна ціна за цим договором містить у собі вартість всіх необхідних для виконання робіт матеріальних ресурсів, що надаються підрядником, інших витрат підрядника, пов`язаних з виконанням робіт, та плату за виконану ним роботу. Підписанням цього договору підрядник підтверджує, що договірна ціна, зазначена в цьому пункті договору, включає в себе вартість всіх робіт, передбачених проектною, кошторисною документацією, технічним завданням замовника, а також вартість всіх матеріальних ресурсів, забезпечення якими згідно умовам цього договору здійснює підрядник (п. 2.1.2).

Договірна ціна є твердою (п. 2.1.3).

Розрахунки за цим договором будуть здійснюватися шляхом проміжних платежів та остаточного розрахунку (п. 2.2).

Проміжні платежі за виконані роботи здійснюються замовником щомісячно виключно на підставі отриманого наступного пакету документів, поданого підрядником:

і) акта приймання виконаних будівельних робіт, оформленого за формою № КБ-2в;

іі) довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/, оформленої за формою № КБ-3:

ііі) актів на закриття прихованих робіт (для бетонних робіт, або якщо такі акти передбачені характером виконуваних робіт);

іу) результатів лабораторних випробувань/досліджень (для бетонних робіт, або для робіт для яких такі випробування/дослідження вимагаються):

у) сертифікатів якості, відповідності на матеріали/обладнання, які були придбані за відповідний період;

уі) технічної документації/паспортів на обладнання (якщо обладнання було придбане підрядником);

уіі) документів, що підтверджують здійснені витрати на відрядження згідно бухгалтерських даних;

уііі) оформленого Підрядником рахунку на отримання проміжного платежу (п. 2.2.1).

Замовник здійснює проміжні платежі впродовж 90 календарних днів з дати прийняття на умовах даного договору виконаних робіт (п. 2.2.2).

Остаточний розрахунок за виконані за цим договором роботи, замовник здійснить впродовж 90 календарних днів з дати підписання акта прийняття об`єкта в експлуатацію відповідно до умов цього договору (п. 2.2.5).

Якщо останній день строку для оплати, що встановлений цим договором, припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення такого строку є перший за ним робочий день (п. 2.2.6).

Розмір здійснених підряднику проміжних платежів враховується при здійсненні остаточного розрахунку за цим договором шляхом зменшення суми, що підлягає оплаті підрядникові (п. 2.3).

Підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, готує відповідні документи і подає їх на розгляд замовника завчасно, з урахуванням часу, необхідного замовнику для перевірки правильності та достовірності зазначених вартісних та натуральних показників, але в будь якому разі не пізніше строків, передбачених договором (п. 2.5).

Підрядник зобов`язаний розпочати виконання робіт протягом 5 робочих днів з моменту надання йому будівельного майданчика (фронту робіт) за актами приймання-передачі (п. 3.1).

Строк виконання робіт - 30.04.2019 (п. 3.2).

Замовник за актом приймання-передачі будівельного майданчику (фронту робіт) передає підряднику будівельний майданчик (фронт робіт) (п. 8.1).

Щомісячне приймання-передача виконаних робіт здійснюється замовником шляхом перевірки кількості, якості та вартості робіт, що передаються підрядником, вимогам проектної документації, державним будівельним нормам та іншим загальнообов`язковим державним нормам, правилам, стандартам (п. 11.1).

Підрядник готує акти приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ (Форма КБ-3) та опис фактично виконаних робіт та до 25-го числа звітного місяця разом з документами, зазначеними в п. 2.2.4. цього Договору, подає їх на паперових носіях у 3 (трьох) примірниках на розгляд замовника. Підрядник зобов`язаний надавати акти приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в) на паперовому носії та в електронному вигляді на електронному носії інформації у форматі інформаційного блоку даних (переважно у форматі програмного комплексу Будівельні технології - Кошторис , розширення *.Cmq). Підрядник має право представити електронні розрахунки КБ-2в у форматі еквівалентного програмного забезпечення, гарантуючи при цьому можливість повноцінної інтеграції файлів (без втрати даних) в існуюче обчислювальне програмне забезпечення Замовника, і що така інтеграція не приведе до додаткових витрат. З технічної точки зору такі електронні розрахунки КБ-2в розглядатимуться Замовником як рівнозначні (п. 11.1.2).

Замовник протягом 10 (десяти) робочих днів з дня одержання зобов`язаний розглянути надані документи та у разі відсутності зауважень до виконаних робіт та/або до оформлення поданих документів прийняти виконані належним чином роботи, підписати Акти приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ (Форма №КБ-3) і повернути Підряднику 1 (один) примірник підписаних Актів приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в) та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ (Форма КБ-3) (п. 11.1.3).

У випадку, якщо протягом строку, визначеного п. 11.1.3. цього Договору, Замовник:

і) не підпише відповідні Акти приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в) та/або Довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ (Форма КБ-3) та

іі) не поверне Підряднику підписані екземпляри Актів приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в) та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ (Форма КБ-3) та

ііі) не надасть Підряднику Акт виявлених недоліків, складений відповідно до п. 11.1.4 або п. 11.1.5 цього Договору, та

іу) не надасть Підряднику письмових зауважень,

такі Роботи вважаються прийнятими Замовником без зауважень на 15 (п`ятнадцятий) робочий день від дати отримання Замовником актів та довідок з доданими до них документами, вказаними у цьому Договорі (п. 11.1.10).

Приймання обладнання, що змонтоване на об`єкті, здійснюється Сторонами шляхом підписання уповноваженими представниками Сторін Актів приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в) або Актів монтажу обладнання (п. 11.3).

Приховані Роботи мають бути оглянуті (перевірені) Замовником, за результатом чого уповноваженими представниками Замовника й Підрядника складаються відповідні Акти на закриття прихованих Робіт (п. 11.4).

Документ про прийняття в експлуатацію Об`єкту є підставою для проведення остаточних розрахунків з Підрядником. Замовник протягом 1 (одного) робочого дня з моменту отримання Документу про прийняття в експлуатацію Об`єкта інформує Підрядника про його отримання та надає Підряднику засвідчену печаткою Замовника копію цього документа (п. 11.9.6).

Замовник несе відповідальність за порушення грошових зобов`язань, а саме за письмовою вимогою Підрядника сплачує пеню в розмірі облікової ставки НБУ від несвоєчасно сплачених сум за кожний день прострочення (п. 13.4).

Цей Договір набирає чинності з дня його підписання уповноваженими представниками обох Сторін і діє до 30.06.2019, а в частині виконання зобов`язань - до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором, що виникли під час дії Договору. Дострокове розірвання Договору допускається тільки на підставах, передбачених цим Договором, законом або за згодою обох Сторін (п. 17.1).

Підрядник гарантує, що він контролює факс, електронну пошту на предмет наявності повідомлень (викликів) від Замовника і несе ризик за несвоєчасність їх отримання. Сторони погодилися, що документи, які вони надсилають рекомендованим листом, вважаються поданими з дати їх відправлення однією Стороною іншій за адресою, зазначеною у розділі 18 цього Договору. При цьому документи, відправлені рекомендованим листом, вважаються отриманими Підрядником на 10 (десятий) календарний день з дати реєстрації Замовником рекомендованого листа у відділенні поштового зв`язку або в день особистого вручення Підряднику визначений у документах (п. 17.14).

4.1.2 Як додаток № 1 до договору сторони узгодили договірну ціну - 5 980 602, 11 грн.

4.1.3 Додатками до договору також є Локальний кошторис № 2-1-1 (додаток № 2), Локальний кошторис № 2-2-1 (додаток № 3), Локальний кошторис № 2-2-2 (додаток № 4), Локальний кошторис № 2-2-3 (додаток № 5), технічне завдання (додаток № 5).

4.1.4 Сторони підписали додаткову угоду № 1 від 27.06.2019, в якій відповідно до ст. 651, 653, 654 ЦК України дійшли взаємної згоди продовжити строк дії договору до 31.12.2019 та строк виконання робіт - до 31.12.2019.

4.2 Виконання робіт в січні 2019 року на суму 29 338, 37 грн підтверджується такими документами, які підписані представниками сторін: довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2019 року, яка підписана 28.01.2019, актом приймання виконаних будівельних робіт від 28.01.2019 № 2331-1, підсумковою відомістю ресурсів до акта приймання виконаних будівельних робіт.

Виконання робіт в лютому 2019 року на суму 3 830 559, 33 грн підтверджується такими документами, які підписані представниками сторін: довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2019 року, яка підписана 28.02.2019, актом приймання виконаних будівельних робіт від 28.02.2019 № 2331-3 на суму 3 432 778, 21 грн, актом приймання виконаних будівельних робіт від 28.02.2019 № 2331-2 на суму 397 781, 12 грн, підсумковою відомістю ресурсів до акта приймання виконаних будівельних робіт № 2331-3.

Виконання робіт в березні 2019 року на суму 1 552 287, 86 грн підтверджується такими документами, які підписані представниками сторін: довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2019 року, яка підписана 27.03.2019, актом приймання виконаних будівельних робіт від 28.02.2019 № 2331-4, підсумковою відомістю ресурсів до акта приймання виконаних будівельних робіт № 2331-4.

4.3 Позивач надсилав на адресу АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» та відокремленого підрозділу «ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС» письмову вимогу від 10.10.2019 № 304 щодо погашення заборгованості за договором підряду від 03.12.2019 № 2331-ЗЭ-БуТЭС у розмірі 5 412 185, 56 грн, а також 3% річних та пеню за прострочення виконання грошового зобов`язання (описи вкладення та накладні від 10.10.2019).

4.4 Позивач попередньо звертався з листами-вимогами до відповідача щодо погашення існуючої заборгованості (лист від 04.10.2019 № 299, від 23.09.2019 № 277, від 16.09.2019 № 270, від 08.08.2019 № 231, від 30.07.2020 № 221, від 16.07.2020 № 195, від 19.06.2019 № 178, від 30.05.2019 № 170, від 14.05.2019 № 162, від 10.05.2019 № 158).

4.5 Позивач надав рахунки-фактури від 28.03.2019 № К-00000278, від 02.07.2019 № К-00000556, від 02.07.2019 № К-00000557, від 02.07.2019 № К-00000559, від 02.07.2019 № К-00000558; акти на закриття прихованих робіт від 21.01.2019 № 1, від 23.01.2019 № 2, від 27.01.2019 № 3; сертифікат відповідності та додаток до нього.

4.6 Позивач по акту № 2331-1 нарахував за період 30.04.2019 по 31.10.2019 пеню в розмірі 2 537, 57 грн та 3% річних в розмірі 446, 10 грн; по актах № 2331-2 та № 2331-3 за період з 31.05.2019 по 31.10.2019 3% річних в розмірі 48 485, 44 грн та пеню в розмірі 274 383, 49 грн, по акту № 2331-4 за період з 27.06.2019 по 31.10.2019 пеню в розмірі 91 095, 91 грн та 3% річних в розмірі 16 203, 33 грн.

5. Норми права та мотиви, якими суд керувався при ухваленні рішення.

5.1 При вирішенні даного спору суд керується ч. 1 ст. 67 ГК України, згідно з якою відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів. Підприємства вільні у виборі предмета договору, визначенні зобов`язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України (ч. 2 ст. 67 ГК України).

Будівництво об`єктів виробничого та іншого призначення, підготовка будівельних ділянок, роботи з обладнання будівель, роботи з завершення будівництва, прикладні та експериментальні дослідження і розробки тощо, які виконуються суб`єктами господарювання для інших суб`єктів або на їх замовлення, здійснюються на умовах підряду (ч. 1 ст. 317 ГК України).

Для здійснення робіт, зазначених у частині першій цієї статті, можуть укладатися договори підряду: на капітальне будівництво (в тому числі субпідряду); на виконання проектних і досліджувальних робіт; на виконання геологічних, геодезичних та інших робіт, необхідних для капітального будівництва; інші договори. Загальні умови договорів підряду визначаються відповідно до положень Цивільного кодексу України про договір підряду, якщо інше не передбачено цим Кодексом (ч. 2 ст. 317 ГК України).

Згідно з ч. 1, 2 ст. 875 ЦК України за договором будівельного підряду підрядник зобов`язується збудувати і здати у встановлений строк об`єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов`язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов`язок не покладається на підрядника, прийняти об`єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх. Договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов`язаних з місцезнаходженням об`єкта.

Відповідно до наведених норм між сторонами виникли правовідносини за договором будівельного підряду від 03.12.2019 № 2331-ЗЭ-БуТЭС.

5.2 На підставі господарського договору між суб`єктами господарювання виникають господарські зобов`язання, в силу яких один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку (ст. 173, 174 ГК України).

Згідно з ч. 1ст. 179 ГК України майново-господарські зобов`язання, які виникають між суб`єктами господарювання або між суб`єктами господарювання і негосподарюючими суб`єктами - юридичними особами на підставі господарських договорів, є господарсько-договірними зобов`язаннями.

Частиною 1 ст. 193 ГК України передбачено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ст. 525, 526, 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Оплата робіт провадиться після прийняття замовником збудованого об`єкта (виконаних робіт), якщо інший порядок розрахунків не встановлений за погодженням сторін (ч. 4 ст. 879 ЦК України).

5.3 Відповідно до умов договору (п. 2.2) сторони передбачили проведення розрахунків як шляхом здійснення проміжних платежів, так і остаточного розрахунку на підставі документа про прийняття об`єкта в експлуатацію (п. 11.9.6). Тому суд відхиляє твердження відповідача про його обов`язок здійснити оплату виконаних робіт тільки після прийняття об`єкта в експлуатацію.

5.4 Факт виконання робіт підтверджується допустимими доказами, які зазначені в п. 4.2 цього рішення, зокрема актами приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в).

Як передбачено в п. 91, 96 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, які затверджені постановою КМУ від 01.08.2005 № 668, передача виконаних робіт (об`єкта будівництва) підрядником і приймання їх замовником оформлюється актом про виконані роботи; підписання акта приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків між сторонами.

Умовами договору (п. 2.2.2) також визначено, що замовник здійснює проміжні платежі впродовж 90 календарних днів з дати прийняття на умовах даного договору виконаних робіт.

Стосовно тверджень відповідача про ненадання позивачем доказів подання всього пакету документів, передбачених п. 2.2.1 договору, суд виходить з того, що відповідно до п. 11.1.2, 11.1.3 договору підрядник готує акти приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ (Форма КБ-3) та опис фактично виконаних робіт та до 25-го числа звітного місяця разом з пакетом документів надає на розгляд замовника; замовник зобов`язаний розглянути надані документи та у разі відсутності зауважень до виконаних робіт та/або до оформлення поданих документів прийняти виконані належним чином роботи, підписати акти приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати (Форма №КБ-3). Тобто сам факт підписання замовником актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати свідчить про те, що у замовника були відсутні зауваження до виконаних робіт та/або до оформлення поданих документів.

5.5 Згідно з ч. 1 ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (ч. 1 ст. 612 ЦК України).

Відповідач не подав доказів оплати виконаних робітна суму 5 412 185, 56 грн у встановлений в договорі строк, а тому порушив зобов`язання - допустив прострочення платежу.

5.6 Згідно з ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Суд перевірив правильність нарахування 3% річних і висновує про його обґрунтованість.

5.7 Відповідно до ст. 230 ГК України штрафними санкціями у цьому кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Статтею 549 ЦК України визначено, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано (ч. 6 ст. 232 ГК України).

Сторони в договорі передбачили, що замовник за порушення грошових зобов`язань, сплачує пеню в розмірі облікової ставки НБУ від несвоєчасно сплачених сум за кожний день прострочення.

Суд здійснив перерахунок пені відповідно до приписів ч. 6 ст. 232 ГК України та враховуючи періоди нарахування, які визначені позивачем, і встановив таке.

По акту від 28.01.2019 на суму 29 338, 37 грн пеню слід нараховувати за період з 30.04.2019 по 30.10.2019, розмір пені становить 2 519, 48 грн.

По акту від 28.02.2019 на суму 3 830 559, 33 грн пеню слід нараховувати за період з 31.05.2019 по 31.10.2019, розмір пені становить 273 648, 86 грн (при розрахунку суд враховує початкову та кінцеву дату періоду нарахування, які визначені позивачем).

По акту від 27.03.2019 на суму 1 552 287, 86 грн пеню слід нараховувати за період з 27.06.2019 по 31.10.2019, розмір пені становить 90 798, 21 грн (при розрахунку суд враховує початкову та кінцеву дату періоду нарахування, які визначені позивачем).

Всього розмір пені становить 366 966, 55 грн.

6. Висновки суду.

6.1 Суд висновує про часткове задоволення позову - з відповідача на користь позивача належить стягнути заборгованість за несвоєчасне виконання грошового зобов`язання за договором підряду від 03.12.2018 № 2331-ЗЭ-БуТЭС у розмірі 5 844 286, 98 грн, з яких основний борг - 5 412 185, 56 грн, 3% річних - 65 134, 87 грн, пеня - 366 966, 55 грн. В задоволенні позову в частині стягнення пені в розмірі 1 050, 42 грн слід відмовити.

7. Судові витрати.

7.1 Згідно з ч. 1 ст. 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

7.2 Позивач, як судові витрати, визначив судовий збір у розмірі 87 680, 06 грн (платіжне доручення від 06.11.2019 № 485).

Відповідно до п. 2 ч. 1 та п. 3 ч. 4 ст. 129 ГПК України судові витрати покладаються на відповідача пропорційно розміру задоволених позовних вимог, тобто в сумі 87 664, 30 грн.

Керуючись ст. 2, 86, 129, 232, 233, 236-238, 241, 256, п. 17.5 Перехідних положень ГПК України, суд

В И Р І Ш И В :

Позов задовольнити частково.

Стягнути з Акціонерного товариства "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (вул. Козельницька, 15, Сихівський район, м. Львів, 79026, ідентифікаційний код 23269555) в особі відокремленого підрозділу "Бурштинська теплова електрична станція" Акціонерного товариства "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (м. Бурштин, Івано-Франківська обл., 77112, ідентифікаційний код 00131541) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "КРОС" (вул. Бельведерська, 14, м. Івано-Франківськ, 76018, ідентифікаційний код 13644220) заборгованості за несвоєчасне виконання грошового зобов`язання за договором підряду від 03.12.2018 № 2331-ЗЭ-БуТЭС у розмірі 5 844 286, 98 грн (п`ять мільйонів вісімсот сорок чотири тисячі двісті вісімдесят шість гривень дев`яносто вісім копійок), з яких основний борг - 5 412 185, 56 грн, 3% річних - 65 134, 87 грн, пеня - 366 966, 55 грн, а також 87 664, 30 грн (вісімдесят сім тисяч шістсот шістдесят чотири гривні тридцять копійок) сплаченого судового збору.

Відмовити в частині стягнення пені в розмірі 1 050, 42 грн.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Західного апеляційного господарського суду шляхом подання апеляційної скарги протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повний текст судового рішення складено 29.09.2020 .

Суддя О. В. Малєєва