Ухвала

від 19.04.2021 по справі 917/851/19

СХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

СХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

проспект Незалежності, 13, місто Харків, 61058

УХВАЛА

про відкриття апеляційного провадження та призначення справи до розгляду

19 квітня 2021 року Справа № 917/851/19

Колегія суддів у складі: головуючий суддя Тарасова І.В., суддя Білоусова Я.О., суддя Пуль О.А.

дослідивши матеріали апеляційної скарги відповідача (позивача за зустрічним позовом) Товариства з обмеженою відповідальністю Будівельна група Основабуд , м. Полтава (вх.№ 1139 П 2/5) на рішення господарського суду Полтавської області від 04.03.2021, ухвалене суддею Безрук Т.М. (повний текс рішення складено та підписано 05.03.2021) в приміщенні господарського суду Полтавської області у справі №917/851/19

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна група Елітбуд"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна група "Основабуд"

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача за первісним позовом:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЛК-Інвест»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Олан Груп»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Спеціалізоване монтажне управління №25»

про стягнення204099,34 грн.

та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна група "Основабуд"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна група Елітбуд"

про стягнення 313303,07 грн.

ВСТАНОВИЛА:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна група Елітбуд" звернулося до господарського суду Полтавської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна група "Основабуд" про стягнення 204099,34 грн., у тому числі: 176458,00 грн. - основного боргу за виконані роботи згідно з договором будівельного підряду № 2606-М від 26.06.2018р., 19898,44 грн. - пені, 1668,00 грн. - 3% річних, 6074,90 грн. - інфляційних.

В обґрунтування позову позивач посилається на те, що за договором будівельного підряду № 2606-М від 26.06.2018р. він зобов`язався виконати будівельно-монтажні роботи на об`єкті: «Будівництво складських приміщень по вул. Поліграфічна, 10 в м. Фастів, Київської області» ; загальна вартість робіт установлено в сумі 830458,00 грн. Позивач вказує, що він виконав передбачені договором роботи на загальну суму 830458,00 грн. (за актом № 36 від 30.07.2018 на суму 414366,25 грн., який підписаний обома сторонами, та за актом № 7 від 17.01.2019 на 416091,75 грн., який відповідачем не підписано); за ці роботи відповідач розрахувався частково - на суму 654000,00 грн.; відповідач безпідставно не підписав акт виконаних робіт № 7 від 17.01.2019 та не оплатив залишок вартості виконаних робіт на суму 176458,00 грн.

Відповідач подав зустрічний позов (вхід. №1340/19 від 03.07.2019р.; т.2, а.с.46-57) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна група Елітбуд", в якому просить стягнути 313303,07 грн., в тому числі: 239633,75 грн. авансового платежу, 73669,32 грн. пені згідно з договором будівельного підряду № 2606-М від 26.06.2018р.

ТОВ "Будівельна група "Основабуд" у зустрічному позові посилається на наступне:

- первісним позивачем роботи були виконані не у повному обсязі; ті роботи, які були виконані, містять істотні недоліки та дефекти; для виправлення дефектів робіт позивачем були залучені сторонні організації - ТОВ "Олан Груп" та ТОВ "Спеціалізоване монтажне управління №25", які й усунули недоліки робіт;

-ТОВ "БГ Елітбуд" не були своєчасно виконані та здані роботи за Договором підряду №2606-М від 26.06.2018 року всього на суму 239633,75 грн.;

- початком строку виконання робіт підрядником є 10.07.2018 року, а 45-й календарний день їх закінчення припадає на 23.08.2018р.;

- у випадку порушення підрядником строків закінчення робіт, передбачених п.2,1., він зобов`язаний сплатити замовнику пеню в сумі 73669,32 грн., нараховану за період з 24.08.2018 по 03.07.2019р.;

- на адресу ТОВ БГ Елітбуд направлений лист за вих..№ 26 від 01.07.2019 року в порядку частини 4 статті 849 ЦК України щодо відмови від договору в односторонньому порядку;

- відповідно до ст.1212 ЦК України ТОВ БГ Елітбуд повинен повернути 239633,75 грн. авансового платежу.

Рішенням господарського суду Полтавської області від 04.03.2021 у справі № 917/851/19 відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Будівельна група Елітбуд" в задоволенні заяви про визнання недійсним договору субпідряду № 08-10-ОБ від 08.10.2018, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Будівельна група "Основабуд" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Олан Груп", про визнання недійсним договору субпідряду № 08-01/19 від 08.01.2019, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Будівельна група "Основабуд" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Спеціалізоване монтажне управління № 25", про визнання недійсним договору субпідряду № 06-03-ОБ від 06.03.2019, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Будівельна група "Основабуд" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Спеціалізоване монтажне управління № 25".

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна група Елітбуд" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна група "Основабуд" задоволено частково.

Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна група "Основабуд" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна група Елітбуд" 176458 грн. 00 коп. основного боргу, 2646грн. 87 коп. відшкодування витрат з оплати судового збору.

В іншій частині позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна група Елітбуд" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна група "Основабуд" відмовлено.

У зустрічному позові Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна група "Основабуд" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна група Елітбуд" про стягнення 313303,07 грн. відмовлено повністю.

Відповідач за первісним позовом (позивач за зустрічним позовом)-Товариство з обмеженою відповідальністю Будівельна група Основабуд з рішенням суду першої інстанції не погодилось, в межах встановленого строку подало до Східного апеляційного господарського суду апеляційну скаргу, в якій, посилаючись на нез`ясування обставин, що мають значення для справи, невідповідність викладених в рішенні висновків суду обставинам справи, порушення норм процесуального права та неправильне застосування норм матеріального права, просить це рішення скасувати в частині стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна група "Основабуд" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна група Елітбуд" 176458 грн. 00 коп. основного боргу, 2646грн. 87 коп . відшкодування витрат з оплати судового збору, відмови повністю у зустрічному позові Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна група "Основабуд" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна група Елітбуд" про стягнення 313303,07 грн.

В цій частині ухвалити нове рішення, яким відмовити в задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна група Елітбуд" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна група "Основабуд" про стягнення 176 458,00 грн. основного боргу та задовольнити зустрічний позов в повному обсязі. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна група Елітбуд" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна група "Основабуд"авансовий платіж в розмірі 239 633,75 грн. та пеню в розмірі 73 669,32 грн., а всього: 313 303,07 грн. (триста тринадцять тисяч триста три грн. 07 коп.).

У разі задоволення зустрічного позову, просить зазначити в рішенні про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна група Елітбуд" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна група "Основабуд" суми авансового платежу та пені за порушення строків виконання договору про нарахування пені до моменту виконання рішення (Розмір пені = сума боргу * (2* облікова ставка НБУ%) кількість днів у році *кількість днів прострочення) з урахуванням приписів законодавства України, що регулюють таке нарахування.

В іншій частині рішення просить залишити без змін.

Крім цього скаржник просить забезпечити проведення судового засідання в режимі відеоконференції в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави

Перевіркою матеріалів апеляційної скарги встановлено, що заявником дотримано вимог ст. 258 ГПК України у чинній редакції. Підстав для відмови у відкритті апеляційного провадження, залишення апеляційної скарги без руху або повернення апеляційної скарги судом не встановлено.

На час постановлення даної ухвали заперечень проти відкриття апеляційного провадження від інших учасників справи не надійшло.

Отже колегія суддів дійшла висновку про відкриття апеляційного провадження.

Розглянувши заяву скаржника про проведення судового засідання в режимі відеоконференцїї у приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави, колегія суддів задовольняє її з огляду на наступне.

Відповідно до приписів статті 197 ГПК України, учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов`язковою.

Учасник справи подає заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання. Копія заяви в той самий строк надсилається іншим учасникам справи.

Згідно ч. 5 ст. 197 ГПК України суд може постановити ухвалу про участь учасника справи у судовому засіданні в режимі відеоконференції у приміщенні суду, визначеному судом.

У клопотанні про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції в приміщенні суду в обов`язковому порядку зазначається суд, в якому необхідно забезпечити її проведення. Таке клопотання може бути подано не пізніш як за п`ять днів до відповідного судового засідання (ч. 7 ст.197 ГПК України).

Судом апеляційної інстанції з`ясовано можливість проведення судового засідання по справі № 917/851/19 в режимі відеоконференції у Октябрському районному суді м. Полтави (вул. Навроцького, 5, Полтава, Полтавська область, 36000).

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 197 234, 258, 262, 263 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

1. Відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою відповідача (позивача за зустрічним позовом)Товариства з обмеженою відповідальністю Будівельна група Основабуд , м. Полтава (вх.№ 1139 П 2/5) на рішення господарського суду Полтавської області від 04.03.2021 у справі №917/851/19.

2. Призначити розгляд апеляційної скарги на "17" травня 2021 р. о 15:00 годині у приміщенні Східного апеляційного господарського суду за адресою: 61058, місто Харків, проспект Незалежності, 13, 1-й поверх, в залі засідань № 104 .

3. Задовольнити клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю Будівельна група Основабуд про проведення судового засідання в режимі відеоконференції у приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави(вул. Навроцького, 5, Полтава, Полтавська область, 36000).

4. Доручити Октябрському районному суду м. Полтави (вул. Навроцького, 5, Полтава, Полтавська область, 36000)забезпечення проведення відеоконференції у справі № 917/851/19 призначене на "17" травня 2021 року о 15:00 год.

5. Встановити позивачу (відповідачу за зустрічним позовом) та третім особам по справі строк до 30.04.2021 для подання відзиву на апеляційну скаргу з доказами їх надсилання всім учасникам справи.

6. Встановити учасникам справи строк до 11.05.2021 для подання заяв, клопотань, тощо.

7. Витребувати у сторін оригінали документів для огляду у судовому засіданні, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення і мають значення для справи; витяги з Єдиного держреєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на день розгляду апеляційної скарги.

8. Ухвалити, що всі заяви, клопотання і заперечення подаються тільки в письмовій формі.

9. Учасникам судового процесу необхідно повідомити суд про номери їх телефонів і факсів, адресу електронної пошти або інші засоби зв`язку, зокрема, мобільного (за їх наявності), які можуть бути використані для викликів або повідомлень.

10. Довести до відома учасників справи, що явка їх представників в судове засідання не є обов`язковою. З урахуванням епідеміологічної ситуації в Україні та з метою убезпечення населення України від поширення гострих респіраторних захворювань та коронавірусу COVID-19, який віднесено до особливо небезпечних інфекційних хвороб, сторони можуть подати до суду заяви про розгляд справи за їх відсутності.

11. Копію ухвали направити учасникам справи та Октябрському районному суду м. Полтави (вул. Навроцького, 5, Полтава, Полтавська область, 36000)

12. Повідомити учасників справи про можливість подати процесуальні документи (заяви, клопотання, скарги, відзиви тощо) на електронну адресу суду (inbox@eag.court.gov.ua), через особистий кабінет в системі "Електронний суд", поштою, факсом або дистанційні засоби зв`язку, вчинити інші процесуальні дії в електронній формі з використанням власного електронного цифрового підпису, прирівняного до власноручного підпису з урахуванням вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" та Закону України "Про електронні довірчі послуги".

Приймання та реєстрація процесуальних документів, надісланих учасниками судового процесу, здійснюється лише з офіційних електронних адрес (Електронних кабінетів), які мають бути створені в Електронному суді, розміщеному за посиланням: https://cabinet.court.gov.ua.

Реєстрація в електронному кабінеті можлива за посиланням https://id.court.gov.ua/

Інформацію у справі, що розглядається, можна отримати за веб-адресою court.gov.ua/sud4875

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та не підлягає оскарженню.

Головуючий суддя І.В. Тарасова

Суддя Я.О. Білоусова

Суддя О.А. Пуль