Ухвала

від 01.11.2022 по справі 909/611/22

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

01.11.2022 м. Івано-ФранківськСправа № 909/611/22

Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Малєєвої О. В., розглянувши матеріали справи

за позовом Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області,

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРЕСТИЖ-П"

про стягнення 853 046, 81 грн неустойки за порушення зобов`язань за договором будівельного підряду від 15.04.2020 № 46, з яких 370 069, 91 грн - пеня, 482 976, 90 грн - штраф, установив таке.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області звернулось з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРЕСТИЖ-П" про стягнення 853 046, 81 грн неустойки за порушення зобов`язань за договором будівельного підряду від 15.04.2020 № 46, з яких 370 069, 91 грн - пеня, 482 976, 9 грн - штраф.

Згідно з ухвалою від 16.08.2022 суд прийняв позовну заяву до розгляду, відкрив провадження у справі, ухвалив здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін за наявними у справі матеріалам.

Ухвала про відкриття провадження у справі від 16.08.2022 надсилалась відповідачу за його місцезнаходженням, яке вказане у позовній заяві і було визначене у витязі з ЄДРЮОФОПГФ, а саме вул. Сахарова, 23 Д, м. Івано-Франківськ, 76014. Надсилання ухвали підтверджується відтиском штампу вихідної кореспонденції на її звороті та сформованим списком розсилки.

Поштове відправлення повернулось на адресу суду із відміткою про відсутність адресата за зазначеною адресою.

Надалі суд встановив, що 13.10.2022 відповідач змінив місцезнаходження і за інформацією з ЄДРЮОФОПГФ на даний час його адреса вул. Пріорська, буд. 21, м. Київ, 04114.

Враховуючи те, що розгляд справи відбувається в умовах воєнного стану, з метою забезпечення виконання завдань господарського судочинства, визначених в ст. 2 ГПК України, та реалізації процесуальних прав сторін, передбачених ст. 42 ГПК України, суд вважає за необхідне вжити всіх заходів для повідомлення відповідача про розгляд цієї справи і повторно направити відповідачу ухвалу про відкриття провадження у справі за його зміненим місцезнаходженням.

Керуючись ст. 2, 42, ч. 4 ст. 120, ч. 5 ст. 176, ст. 242, 232 -235, 255 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Повторно направити ухвалу від 16.08.2022 про відкриття провадження відповідачу за його зміненим місцезнаходженням - вул. Пріорська, буд. 21, м. Київ 04114.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Ухвалу підписано 01.11.2022.

Суддя О. В. Малєєва