Ухвала

від 23.01.2024 по справі 924/8/24

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, Майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

УХВАЛА

"23" січня 2024 р.Справа № 924/8/24

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Вибодовського О.Д. при секретарі судового засідання Буй К.В. розглянувши матеріали

за позовом ТОВ "ЮСП КРАФТ", м.Тернопіль

до ТОВ "Альфа Газ", м.Староконстянтинів, Хмельницької області

про стягнення 2 093 368,71 грн.

Представники сторін:

Від позивача: не з"явився;

Від відповідача: Савчук Ю.М. - згідно ордеру ВХ 1060118 від 03.01.2024р.;

Суть спору:

До господарського суду Хмельницької області надійшла позовна заява ТОВ "ЮСП КРАФТ", м.Тернопіль до ТОВ "Альфа Газ", м.Староконстянтинів, Хмельницької області про стягнення 2 093 368,71 грн.

Ухвалою суду від 03.01.2024р. прийнято позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі. Справу вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження.

На адресу суду 22.01.2024р. від представника відповідача надійшов відзив на позовну заяву в якому зазначає, що 23 червня 2023 року між позивачем та відповідачем узгоджено та підписано Специфікацію до рахунку №К0000000937 від 23 червня 2023 року до Договору №23П.200 від 20 червня 2023 року. Загальну сума Договору за специфікацією становить 3 239 743,79 грн., з них 539 957,30 грн. ПДВ.

Пунктом 2 Специфікації визначено, що поставка Товару здійснюється на умовах базису БАР згідно Міжнародних правил тлумачення торгових термінів Інкотермс 2010 (склад Покупця: Хмельницька область, місто Старокостянтинів).

Товар, який визначений Специфікацією до Договору планувалося використати на об`єкті «Нове будівництво ангару для обслуговування спеціальної техніки на аеродромі Старокостянтинів». Будівництво даного об`єкту здійснювалося за рахунок коштів ТОВ «Альфа-Газ» з подальшим відшкодуванням з державного бюджету відповідно до підписаних актів виконаних робіт.

На виконання Договору ТОВ «Альфа-Газ» 29 червня 2023 року перерахувало для ТОВ «ЮСП КРАФТ» 700 000,00 грн. та 27 липня 2023 року - 800 000,00 грн.

ТОВ «ЮСП КРАФТ» поставило для ТОВ «Альфа-Газ» товар визначений Специфікацією, що підтверджується видатковими накладними: №К230721/007 від 21 липня 2023 року на суму 764 755,85 грн.; №К230721/008 від 21 липня 2023 року на суму 764 755,85 грн.; №К230731/005 від 01 серпня 2023 року на суму 711 780,41 грн. та №К230801/019 від 01 серпня 2023 року на суму 998 451,66 грн. Загальна сума поставленого товару становить 3 239 743,77 грн.

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ, із змінами та доповненнями відповідно до Указів Президента у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України на всій території України введено воєнний стан з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року.

05 серпня 2023 року приблизно об 19 годині по території будівельного майданчика (об`єкт будівництва) Російською Федерацією було завдано ракетного удару.

За даним фактом слідчим відділом УСБУ у Хмельницькій області виділено матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №22023240000000158 від 05 серпня 2023 року.

08 серпня 2023 року на адресу ТОВ «ЮСП КРАФТ» було складено повідомлення про форс-мажорну обставину за вих.№310 із додатками, яка була одержана ТОВ «ЮСП КРАФТ» 10 серпня 2023 року за вх.№14.

20 вересня 2023 року провідним експертом будівельником Богомольним А.Н., який здійснює свою діяльність відповідно до Кваліфікаційного сертифікату серії АЕ №006512 від 24 листопада 2021 року складено Звіт №47/09-23 про технічне обстеження незавершеного будівництва ангару для обслуговування техніки на аеродромі Старокостянтинів після руйнувань від ракетного обстрілу РФ 05.08.2023р. з рекомендаціями на виконання відновних ремонтних робіт та завершення будівництва. Даним звітом підтверджено можливість продовження будівельно-монтажних робіт із попереднім частковим демонтажем пошкоджених будівельних конструкцій.

ТОВ «Альфа-Газ» звернулося до Хмельницької регіональної Торгово-Промислової Палати із заявою про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) для суб`єктів господарювання/фізичних осіб за договірними зобов`язаннями.

За результатами розгляду заяви Хмельницькою регіональною ТПП видано Сертифікат №6800-23-4211 від 12 жовтня 2023 року вих.№22-01/1094 відповідно до якого по Договору підряду №41/23 від 10 лютого 2023 року «Нове будівництво ангару для обслуговування спеціальної техніки на аеродромі Старокостянтинів» шифр А-24/22-БУД засвідчено форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили): військова агресія Російської Федерації проти України унеможливлює належним чином виконати роботи за Календарним графіком виконання робіт для подальшої здачі об`єкту будівництва пошкодженого внаслідок ракетного удару. Період дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили): з 05 серпня 2023 року по 20 вересня 2023 року.

ТОВ «ЮСП КРАФТ» звернулося до ТОВ «Альфа-Газ» із вимогою погасити зобов`язання за договором поставки №23П.200 від 20 червня 2023 року, на яку було надано відповідь, що ТОВ «Альфа-Газ» не заперечує щодо суми зобов`язання в розмірі 1 739 743,77 грн., але не має можливості розрахуватися у зв`язку не вирішеним питанням з замовником будівництва.

ТОВ «Альфа-Газ» звернулося із позовними вимогами до замовника будівництва, господарським судом Вінницької області ухвалою від 02 січня 2024 року відкрито провадження у справі №902/1588/23 про стягнення 7 738 104,52 грн. Сума до стягнення включає і суму поставлених ТОВ «ЮСП КРАФТ» сендвіч-панелей.

ТОВ «Альфа-Газ» підтверджує, що вживає заходів для погашення зобов`язання перед ТОВ «ЮСП КРАФТ».

Відповідно до офіційного повідомлення Торгово-Промислової палати України від 28 лютого 2022 року вих.№2024/02.0-7.1 - ТПП України підтверджує, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та об`єктивними обставинами для суб`єктів господарської діяльності.

Пунктом 18 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» ЦК України передбачено, що у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у тридцятиденний строк після його припинення або скасування у разі прострочення позичальником виконання грошового зобов`язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), позичальник звільняється від відповідальності, визначеної статтею 625 цього Кодексу, а також; від обов`язку сплати на користь кредитодавця (позикодавця) неустойки (штрафу, пені) за таке прострочення. Установити, що неустойка (штраф, пеня) та інші платежі, сплата яких передбачена відповідними договорами, нараховані включно з 24 лютого 2022 року за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) за такими договорами, підлягають списанню кредитодавцем (позикодавцем).

По своїй суті поставка Товару без відповідної оплати є кредитом. На думку відповідача на зобов`язання ТОВ «Альфа-Газ» за Договором поставки №23П.200 від 20 червня 2023 року перед ТОВ «ЮСП КРАФТ» розповсюджується положення пункту 18 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» ЦК України.

Зважаючи на викладене, представник відповідача просить суд відмовити ТОВ «ЮСП КРАФТ» у задоволенні позивних вимог до ТОВ «Альфа-Газ» у справі №924/8/24 у зв`язку з відсутністю вини відповідача.

На адресу суду 23.01.2024р. від позивача надійшло клопотання про відкладення розгляду даної справи на іншу дату.

Представник відповідача в судовому засіданні не заперечував щодо відкладення розгляду даної справи на іншу дату.

Враховуючи те, що для повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи необхідна участь представників сторін, для забезпечення дотримання принципу змагальності сторін процесу, також, з метою подання додаткових доказів по даній справі, суд вважає за необхідне розгляд справи відкласти на іншу дату.

Керуючись ст.216, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Розгляд справи №924/8/24 у підготовчому засіданні суду відкласти на 10:00 год. "20" лютого 2024 р., яке відбудеться в приміщенні господарського суду Хмельницької області за адресою: м. Хмельницький, Майдан Незалежності, 1.

Визнати явку повноважних представників сторін (з довіреностями та документами, що посвідчують особу) в судове засідання на розсуд.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://km.arbitr.gov.ua

Ухвала набирає чинності 23.01.2024 року.

Суддя О.Д. Вибодовський

Віддрук 3 прим. (реком. з повід):

1- до справи

2- позивачу - lawyerusp@gmail.com

3 - відповідачу - a-gaz-st@ukr.net