Ухвала

від 06.05.2025 по справі 925/236/25

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

06 травня 2025 року м.Черкаси справа №925/236/25

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Г.М.Скиби, за участю секретаря судового засідання А.М.Буднік, у відкритому підготовчому засіданні розглянув справу за позовом Приватного акціонерного товариства "Черкаське хімволокно", м.Черкаси, просп.Хіміків,76

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дім", Закарпатська область, Виноградівський район, м.Виноградів, вул.Івана Франка,127

про стягнення заборгованості та санкцій за договором підряду в сумі 1525862,45 грн,

за участю повноважних представників сторін:

від позивача: Плаха О.В. адвокат за довіреністю;

від відповідача: участі не брав.

Приватне акціонерне товариство "Черкаське хімволокно" звернулось в Господарський суд Черкаської області із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дім" про стягнення заборгованості за договором підряду від 06.11.2024 №590 ВТ, зокрема:

803085,50 грн здійсненої попередньої оплати,

722776,95 грн неустойки в розмірі 0,5% від загальної ціни договору за кожен день протермінування зобов`язання,

та відшкодування судових витрат.

Провадження у справі відкрито 18.03.2025 та проведення підготовчого засідання призначено на 17.04.2025.

В справу надійшов відзив на позов вх.суду №5258/25 від 04.04.2025, та клопотання відповідача про відкладення підготовчого засідання для належної підготовки представника до розгляду справи вх. суду№5974/25 від 17.04.2025. Відповідач вимоги вважає передчасними, вказує на порушення позивача та готовий продовжити роботи на важливому об`єкті при відповідному коригування проектно-кошторисної документації.

17.04.2025 підготовче засідання не розпочато, представники сторін з метою безпеки не допущені в приміщення господарського суду Черкаської області та їм запропоновано перейти в укриття, оскільки оголошена масована повітряна тривога. Проведення засідання відкладено на 06.5.2025 з повідомленням сторін.

Від позивача до суду надійшла заява про зменшення позовних вимог на суму 363550,80 грн та повернення сплаченого судового збору вх.суду №7062/25 від 06.05.2025. Позивач не вказав яких вимог стосується заява щодо основного боргу чи неустойки.

Від відповідача до суду надійшла заява про відкладення підготовчого засідання та продовження строку підготовчого засідання у зв`язку з участю повноважного представника відповідача адвоката Естінко Т.Е. в іншому судовому засіданні вх.суду №7096/25 від 06.05.2025.

Від відповідача до суду надійшла заява про відкладення підготовчого засідання для отримання обґрунтування позивача щодо зменшення позовних вимог, а також у зв`язку з участю повноважного представника відповідача адвоката Естінко Т.Е. в судовому засіданні Виноградівського районного суду Закарпатської області вх.суду №7104/25 від 06.05.2025.

На момент проведення підготовчого засідання о 15:00 год. 06.05.2025 надійшло повідомлення про замінування приміщення господарського суду Черкаської області та необхідність евакуації працівників та відвідувачів у безпечне місце. Підготовче засідання суду не відкрито. Представнику позивача запропоновано перейти в укриття.

Статтею 3 Конституції України встановлено, що людина її життя і здоров`я визнаються в Україні найвищою цінністю.

Відповідно до п.5 рекомендацій Ради суддів України "Щодо роботи судів в умовах воєнного стану" рекомендовано по можливості відкладати розгляд справ (за винятком невідкладних судових розглядів) та знімати їх з розгляду, зважати на те, що велика кількість учасників судових процесів не завжди мають змогу подати заяву про відкладення розгляду справи через задіяння до функціонування критичної інфраструктури, вступ до лав Збройних сил України, територіальної оборони, добровольчих воєнних формувань та інших форм протидії збройної агресії проти України, або не можуть прибути в суд у зв`язку з небезпекою для життя. Справи, які не є невідкладними, розглядати лише за наявності письмової згоди на це усіх учасників судового провадження.

Відповідно до наказу Господарського суду Черкаської області від 14.07.2022 №20 "Про зупинення роботи суду під час повітряної тривоги та заходи щодо збереження життя і здоров`я людей" з метою збереження життя і здоров`я суддів, працівників апарату, учасників судових засідань і відвідувачів суду та їх убезпечення від ударів з повітря, про які населення України сповіщається сигналами повітряної тривоги, робота суду зупиняється на період з моменту отримання у будь-який спосіб сигналу повітряної тривоги до моменту сигналу відбій повітряної тривоги.

Вказана обставина є самостійною підставою для відкладення проведення судового засідання на іншу дату.

Керуючись ст.ст. 176, 216, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкласти проведення підготовчого засідання на 12:00 год. 21 травня 2025 року. Засідання провести в приміщенні господарського суду Черкаської області, м.Черкаси, бульв.Шевченка,307, каб.316. Вебадреса сторінки на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/.

2. До дня засідання подати суду:

Позивачу: обґрунтування зменшення вимог основного боргу чи санкцій з посиланням на докази. Ймовірну відповідь на відзив. Пропозиції по судовому розгляду справи. Пропозиції по врегулюванню спору.

Відповідачу: ймовірні доповнення до відзиву. Докази виконання умов договору підряду від 06.11.2024 №590 ВТ/письмове пояснення причин його невиконання. Контррозрахунок стягуваної позивачем суми. Пропозиції по врегулюванню спору. Пропозиції по судовому розгляду спору.

3. Звернути увагу учасників справи, що:

ч.7 ст.42 ГПК України установлено їх обов`язок зареєструвати свій електронний кабінет в системі "Електронний суд" (https://id.court.gov.ua/);

реєстрація в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, не позбавляє права на подання документів до суду в паперовій формі. Особа, яка зареєструвала електронний кабінет в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, може подавати процесуальні, інші документи, вчиняти інші процесуальні дії в електронній формі виключно за допомогою Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи або її окремої підсистеми (модуля), що забезпечує обмін документами, з використанням власного електронного підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги", якщо інше не передбачено цим Кодексом (абз.1 ч.6, абз.1, 2 ч.8 ст.6 Господарського процесуального кодексу України);

якщо Господарським процесуальним кодексом України передбачено обов`язок учасника справи надсилати копії документів іншим учасникам справи, такі документи можуть направлятися вказаним особам з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи в електронній формі, крім випадків, коли інший учасник не має офіційної електронної адреси (ч.7 ст.42 Господарського процесуального кодексу України);

відповідно до ст.42 Господарського процесуального кодексу України, учасники справи, за наявності у них електронного кабінету мають можливість ознайомлення з матеріалами справи через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему або її окрему підсистему (модуль), що забезпечує обмін документами.

4. Роз`яснити сторонам, що в силу положень п.2 ч.2 ст.202 ГПК України неявка в засідання суду учасника справи без повідомлення про причини неявки не є підставою для відкладення підготовчого засідання.

5. Роз`яснити позивачу, що відповідно до п.4 ч.1 ст.226 ГПК України суд залишає позов без розгляду, якщо позивач без поважних причин не подав витребувані судом докази, необхідні для вирішення спору.

6. Участь представників сторін у засіданні визнати обов`язковою.

Копію ухвали надіслати учасникам справи в порядку ч.11 ст.242 ГПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя Г.М.Скиба