Рішення

від 13.10.2011 по справі 4/66/5022-1169/2011

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"13" жовтня 2011 р. Справа № 4/66/5022-1169/2011

Господарський суд Терно пільської області

у складі < Список > судді Бу рди Н.М. , судді < заповнити при колегіальному розгляді >

Розглянув справу

за позовом Приватного пі дприємства "ВАКОМ", с. Петриків , Тернопільського району, Тер нопільської області (юридичн а адреса), вул. Крушельницької , 18/407, м. Тернопіль (поштова адрес а)

до Товариства з обмеж еною відповідальністю "Стама р - Вест", вул. Гайова, 21 а, м. Терно піль

про стягнення 97 364 грн. 45 коп.

За участю представникі в сторін:

позивача: адвокат - ОСО БА_1 (довіреність № 02 від 15.03.2011р .)

директор - ОСОБА_2. (д овідка з ЄДРПОУ № 503614 від 27.04.2011р.)

відповідача: не з'явився

Суть справи:

В розпочатому судовому засіданні представникам поз ивача процесуальні права та обов' язки, передбачені ст. с т. 20, 22, 81-1 ГПК України, роз' яснен о.

Приватне підприємство "ВАК ОМ", с. Петриків, Тернопільсько го району, Тернопільської об ласті (юридична адреса), вул. К рушельницької, 18/407, м. Тернопіл ь (поштова адреса) звернулося до господарського суду Терн опільської області з позовно ю заявою до відповідача - Това риства з обмеженою відповіда льністю "Стамар - Вест" вул. Гай ова, 21 а, м. Тернопіль про стягне ння 97 364 грн. 45 коп., з яких: 90 403 грн. 40 к оп. основного боргу, 5 605 грн. 00 ко п. індексу інфляції та 1 356 грн. 05 коп. три проценти річних.

Представники позивача в су довому засіданні, яке відбул ося 13.10.2011р., позовні вимоги підт римали в повному обсязі та по дали оригінал опису вкладенн я до цінного листа від 25.08.2011р., ор игінал вимоги № 1 від 04.03.2011р., фіск альний чек № 8832 від 09.03.2011р. та опис вкладення від 09.03.2011р., як докази надіслання її (вимоги) відпов ідачу.

Відповідач відзив на позов суду не надав, участь уповнов аженого представника в цьому ж судовому засіданні не забе зпечив, хоча про час та місце р озгляду справи повідомлений належним чином ухвалою від 22. 09.2011р., про що свідчить повідомл ення про вручення поштового відправлення № б/н, вручене йо го представнику 27.09.2011р.

В судовому засіданні, у відп овідності до ст. 77 ГПК України , розгляд справи відкладався до 13.10.2011р., для надання можливос ті сторонам подати витребува ні судом документи та відпов ідачу - прийняти участь у її ро згляді.

Технічна фіксація (звукоза пис) судового процесу у відпо відності до ст. 81-1 ГПК України н е здійснювалась за відсутнос ті відповідного клопотання п редставників позивача.

Спір розглянуто у відпові дності до ст. 75 ГПК України по н аявних у справі матеріалах.

Розглянувши матеріали сп рави, заслухавши пояснення т а доводи представників позив ача, господарським судом вст ановлено наступне:

- відповідно до ст. 11 Цивільн ого кодексу України цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що п ередбачені актами цивільног о законодавства, а також із ді й осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією поро джують цивільні права та обо в'язки;

- 25.01.2008р. між ПП "ВАКОМ" (надалі - П ідрядник) та Товариством з об меженою відповідальністю "Ст амар - Вест" (надалі - Генпідряд ник) укладено договір № 250108-01 на виконання проектно - вишуку вальної документації, згідно з умовами якого Генпідрядни к доручив, а Підрядник відпов ідно до умов даного договору зобов' язався виконувати пр оектні роботи по об' єкту - критий ринок "Набережний" за а дресою м. Чортків, вул. Гончара (п. 1.1. договору);

- відповідно до п. 2.1. договору № 250108-01 від 25.01.2008р. - вартість прое ктно - вишукувальних робіт ( ПВР), згідно з протоколом пого дження договірної ціни, який є невід'ємною частиною даног о договору, становить 20 500 грн. 00 коп.;

- оплата ПВР проводиться Ген підрядником у строки відпові дно до календарного плану ро біт, який є невід'ємною частин ою даного договору, з авансов им платежем у розмірі 50 % від за гальної вартості договору, в сумі 102 500 грн. 00 коп. Аванс перера ховується Підряднику не пізн іше 5-ти днів після підписання договору сторонами (п. 2.2. догов ору);

- п. п. 2.3., 2.5. договору № 250108-01 від 25.01.20 08р. передбачено, що після заве ршення роботи та передачі го тової документації Генпідря днику в повному обсязі, остан ній не пізніше 5-ти днів з дня п ідписання акту здачі - прийм ання робіт Сторонами виконує остаточний розрахунок з Під рядником по договору. Розрах унки проводяться у безготівк овому вигляді за формою плат іжного доручення;

- згідно п. 3.1. договору № 250108-01 ві д 25.01.2008р. - термін виконання про ектних робіт - 45 (сорок п'ять) к алендарних днів з моменту оп лати Підряднику авансу;

- відповідно до п. 4.5. договору № 250108-01 від 25.01.2008р. - Генпідрядник протягом 5-ти днів після одерж ання проектно - вишукувальн ої (чи іншої) документації та а кта здачі - приймання робіт зобов' язаний розглянути її та підписати і передати Підр яднику оформлений акт або мо тивовану відмову від прийман ня робіт;

- цей договір набрав чинност і з моменту підписання його у повноваженими представника ми сторін та діє до повного ви конання їх обов' язків (п. 7.1 до говору);

- 04.02.2008р., 03.04.2008р., 23.05.2008р., 04.06.2008р., 10.06.2008р., 12.06.2 008р. та 17.09.2008р. між Товариством з о бмеженою відповідальністю "С тамар - Вест" (надалі - Замовник ) та Приватним підприємством "ВАКОМ" (надалі - Підрядник) укл адено відповідно договори № 040208-01, № 030408-01, № 030408-02, № 230508-01, № 040608-01, № 100608-01, № 1206 08-01 та № 17.09.08., згідно з умовами яки х Підрядник зобов' язався у відповідності до проектно - кошторисної документації та умов цих договорів виконати своїми силами та засобами ко мплекс робіт (надалі - роботи) по влаштуванню систем опален ня, вентиляції, внутрішнього газопроводу і котельні, водо постачання та каналізації, п ожарний водопровід, а Замовн ик в свою чергу зобов' язавс я прийняти та сплатити Підря днику за виконані роботи гро шову суму в порядку та строки , визначені цими договорами;

- відповідно до п. 3.1. вищезазн ачених договорів - до початк у виконання робіт Замовник п ротягом 10 (десяти) банківських днів після підписання даних договорів, перераховує на по точний рахунок Підрядника ав анс в розмірі 50 % від вартості д оговору;

- повний платіж вартості роб іт, здійснюється Замовником протягом 10 (десяти) банківськи х днів (п. 3.2. договору № 100608-01 від 10.06 .2008р.) та протягом 15 (п' ятнадцят и) банківських днів з моменту підписання акту приймання - передавання виконаних у повн ому обсязі робіт (п. 3.2. договорі в);

- п. 7.1. вказаних договорів пер едбачено, що здавання - прий няття від Підрядника Замовни кові результату робіт, оформ ляється актами приймання - п ередавання виконаних робіт з а відповідні місяці та акту п риймання - передавання вико наних у повному обсязі робіт , який складається на підстав і щомісячних актів приймання - передавання виконаних роб іт. Замовник не пізніше 7 (семи ) банківських днів з дати одер жання акту приймання - перед авання, підписаного Підрядни ком, зобов' язаний направити Підряднику один примірник п ідписаного Замовником таког о акту або мотивовану відмов у від його підписання;

- відповідно до п. 13.1. - вказан і договори набрали чинності з моменту підписання їх Стор онами і діють до повного вико нання Сторонами їх зобов' яз ань за цими договорами.

На виконання умов договор ів № 250108-01 від 25.01.2008р., № 040208-01 від 04.02.2008р., № 030408-01 від 03.04.2008р., № 030408-02 від 03.04.2008р., № 230508-01 від 23.05.2008р., № 040608-01 від 04.06.2008р., № 100608-01 від 10.06.2008р., № 120608-01 від 12.06.2008р. та № 17.09.08. від 1 7.09.2008р. Підрядник належним чино м виконав комплекс робіт по в лаштуванню систем опалення, вентиляції, внутрішнього газ опроводу і котельні, водопос тачання та каналізації, пожа рного водопроводу на загальн у суму 359 676 грн. 80 коп., а Замовник їх прийняв, що підтверджуєть ся довідкою про вартість вик онаних підрядних робіт за лю тий 2008р. на суму 8 559 грн. 00 коп., дові дкою про вартість виконаних підрядних робіт за липень 2008р . на суму 23 556 грн. 80 коп., довідкою про вартість виконаних підря дних робіт за квітень 2008р. на су му 12 169 грн. 00 коп., актом виконани х робіт № 190308-01 від 19.03.2008р. на проект ні та вишукувальні роботи до договору № 250108-01 на суму 20 500 грн. 00 к оп., актом виконаних робіт за л истопад на суму 61 970 грн. 40 коп., ак том виконаних робіт за листо пад на суму 4 627 грн. 20 коп., актом виконаних робіт за липень зг ідно договору № 120608 від 12.06.2008р. на суму 10 410 грн. 00 коп., актом викона них робіт за липень згідно до говору № 040608-01 від 04.06.2008р. на суму 79 26 4 грн. 80 коп., актом виконаних ро біт за червень згідно догово ру № 040608-01 від 04.06.2008р. на суму 25 708 грн. 00 коп., актом виконаних робіт з а вересень 2008р. на суму 22 704 грн. 00 к оп., актом виконаних робіт за в ересень 2008р. на суму 31 740 грн. 00 коп ., актом виконаних робіт за вер есень 2008р. на суму 9 240 гр н. 00 коп., актом виконаних робіт за червень згідно договору № 230508-01 від 23.05.2008р. на суму 3 315 грн. 00 коп ., актом виконаних робіт за чер вень згідно договору № 120608-01 від 12.06.2008р. на суму 14 280 грн. 00 коп., актом виконаних робіт за вересень на суму 13 929 грн. 60 коп., актом вико наних робіт за травень згідн о договору № 230508-01 від 23.05.2008р. на сум у 8 901 грн. 00 коп., актом виконаних робіт від 10.07.2008р. на суму 6 000 грн. 00 коп., АВР за березень на влашту вання системи сантехніки на суму 1 059 грн. 60 коп., АВР за березе нь на влаштування системи во допостачання на суму 1 742 грн. 40 к оп., які підписані представни ками сторін та засвідчені ві дтисками їх печаток .

Відповідно до ст. ст. 509, 526 Цив ільного кодексу України, в си лу зобов' язання одна сторо на (боржник) зобов'язана вчини ти на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передат и майно, виконати роботу, нада ти послугу, сплатити гроші то що) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вима гати від боржника виконання його обов'язку. Зобов' язанн я, що виникають з договору або з інших підстав, визначених с т. 11 ЦК України, повинні викону ватися належним чином відпов ідно до умов договору та вимо г цього кодексу, інших актів ц ивільного законодавства, а з а відсутності таких умов та в имог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших в имог, що звичайно ставляться .

Взаємовідносини, що склали ся між сторонами у справі суд кваліфікує як взаємовідноси ни, що випливають із договору підряду, згідно якого та в сил у ст. 837 Цивільного кодексу Укр аїни одна сторона (підрядник ) зобов' язується на свій риз ик виконати певну роботу за з авданням другої сторони (зам овника), а замовник зобов' яз ується прийняти та оплатити виконану роботу.

Ст. 846 Цивільного кодексу Ук раїни передбачено, що строки виконання роботи або її окре мих етапів встановлюються у договорі підряду. Якщо у дого ворі підряду не встановлені строки виконання роботи, під рядник зобов' язаний викона ти роботу, а замовник має прав о вимагати її виконання у роз умні строки, відповідно до су ті зобов' язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту.

Згідно ст. 853 Цивільного код ексу України замовник зобов' язаний прийняти роботу, вико нану підрядником відповідно до договору підряду, оглянут и її і в разі виявлення допуще них у роботі відступів від ум ов договору або інших недолі ків негайно заявити про них п ідрядникові.

Відповідно до ст. 854 Цивільн ого кодексу України якщо дог овором підряду не передбачен а попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів , замовник зобов' язаний спл атити підрядникові обумовле ну ціну після остаточної зда чі роботи за умови, що роботу в иконано належним чином і в по годжений строк або, за згодою замовника, - достроково.

09.03.2011р. ПП "ВАКОМ" надіслано на адресу Товариства з обмежен ою відповідальністю "Стамар - Вест", вул. Гайова, 21 а, м. Терноп іль вимогу № 1 від 04.03.2011р. про спла ту заборгованості, яка залиш ена ним без відповіді та задо волення.

Як свідчать подані позивач ем докази, а також акт звірки в заємних розрахунків станом н а 30.11.2010р., підписаний представни ками сторін та скріплений ві дтисками їх печаток, відпові дач свої зобов' язання по оп латі виконаних ПП "ВАКОМ" робі т по влаштуванню систем опал ення, вентиляції, внутрішньо го газопроводу і котельні, во допостачання та каналізації , пожарного водопроводу в пов ному обсязі не виконав, допус тивши заборгованість перед п озивачем станом на 25.08.2011р. (дата звернення до суду) в розмірі 9 0 403 грн. 40 коп.

Згідно ст. 625 Цивільного коде ксу України - боржник не звіль няється від відповідальност і за неможливість виконання ним грошового зобов' язання . Боржник, який прострочив вик онання грошового зобов' яза ння, на вимогу кредитора зобо в' язаний сплатити суму борг у з урахуванням встановленог о індексу інфляції за весь ча с прострочення, а також три пр оценти річних від прострочен ої суми, якщо інший розмір про центів не встановлений догов ором або законом:

- відповідно до подано го позивачем розрахунку, роз мір втрат від інфляції за пер іод з грудня 2010р. по травень 2011р. становить 5 605 грн. 00 коп., три про центи річних від прострочено ї суми за період з грудня 2010р. п о травень 2011р. становить 1 356 грн. 05 коп.

Приймаючи до уваги, що в про цесі судового розгляду спору відповідачем не подано, а суд ом не здобуто жодних доказів , які б свідчили про погашення заявленої суми позову, забор гованість відповідачем визн ається шляхом підписання акт у звірки взаєморозрахунків с таном на 30.11.2010р., тому позовні ви моги про стягнення з Товарис тва з обмеженою відповідальн істю "Стамар - Вест" вул. Гайова , 21 а, м. Тернопіль - 90 403 грн. 40 коп. ос новного боргу, 5 605 грн. 00 коп. інд ексу інфляції та 1 356 грн. 05 коп. т ри проценти річних підлягают ь до задоволення як такі, що до ведені позивачем у відповідн ості із ст. ст. 33-34 ГПК України на лежними і допустимими доказа ми та неоспорені відповідаче м.

Державне мито та інші судов і витрати, згідно ст. ст. 44, 49 ГПК України та Декрету Кабінету Міністрів „Про державне мито ” покладаються на відповідач а.

На підставі наведеного, кер уючись ст. ст. 43, 49, 82-85 ГПК України , господарський суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з Товариства з об меженою відповідальністю "Ст амар - Вест", вул. Гайова, 21 а, м. Те рнопіль, ідент. код 35219050:

- на користь Приватног о підприємства "ВАКОМ", с. Петр иків, Тернопільського району , Тернопільської області (юри дична адреса), вул. Крушельниц ької, 18/407, м. Тернопіль (поштова а дреса), ідент. код. 34401892 - 90 403 (дев' яносто тисяч чотириста три) г рн. 40 коп. основного боргу, 5 605 (п' ять тисяч шістсот п' ять) грн . 00 коп. індексу інфляції, 1 356 (одн у тисячу триста п' ятдесят ш ість) грн. 05 коп. три проценти рі чних, 973 (дев' ятсот сімдесят т ри) грн. 64 коп. в повернення спла ченого державного мита та 236 (д вісті тридцять шість) грн. 00 ко п. витрат на інформаційно-тех нічне забезпечення судового процесу.

Наказ видати після вступу р ішення у законну силу.

На рішення господарського суду, яке не набрало законної сили, сторони у справі, прокур ор, треті особи, особи, які не б рали участь у справі, якщо гос подарський суд вирішив питан ня про їх права та обов' язки , мають право подати апеляцій ну скаргу через місцевий гос подарський суд, який розглян ув справу.

Це поле друкуватися не буде !!! Інформацію НЕ ЗМІНЮ ВАТИ !!!переведено в чистовик - 8354

Суддя Н.М. Бурда

Повне рішення складен о 20.10.2011р.