cpg1251
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
17 квітня 2012 року Справа № 03/5026/491/2012
Господарський суд Черкаської області в складі
головуючого - судді Єфіменка В.В.,
з секретарем судового засідання Макарченко Н.П.,
представники сторін:
від позивача -ОСОБА_1 за довіреністю;
від відповідача -ОСОБА_2 за посадою,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні господарського суду Черкаської області в м. Черкаси справу
за позовом приватного акціонерного товариства "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР ТРАНСЗВУК", м. Одеса
до товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-будівельного підприємства "СІЛЬБУД-ІНВЕСТ", смт. Стеблів, Корсунь-Шевченківський район, Черкаська область
про стягнення 65 172 грн. 42 коп., -
ВСТАНОВИВ:
Позивач заявив позов, в якому просив суд стягнути з відповідача на користь позивача:
- 61 172 грн. 42 коп. в якості плати за виконані підрядні роботи та збитків, завданих розірванням договору;
- 4 000 грн. витрат на правову допомогу;
- 1 609 грн. 50 коп. витрат по сплаті судового збору.
Представник позивача позовні вимоги підтримав з мотивів, викладених в позовній заяві.
Відповідач у запереченнях на позовну заяву та його представник в судовому засіданні позовні вимоги не визнав вважаючи їх необґрунтованими посилаючись на те, що: однією із причин розірвання договору є порушення строку виконання робіт у зв?язку з відсутністю необхідних механізмів для виконання визначеного договором об?єму робіт, що покладено на Підрядника (позивача); позивачем не виконано однієї з основних умов договору -не додано проект виконання робіт, що унеможливлює виконання Генпідрядником одного з основних взятих на себе зобов?язань, передбаченого п.4.1.11 договору, а саме забезпечити виконання робіт згідно діючих нормативів, що в подальшому є грубим порушенням організації будівельного виробництва і стягнення з відповідача збитків, які завдані через розірвання договору у вигляді упущеної вигоди є безпідставними.
Суд, вислухавши представників сторін, та враховуючи обставини справи, вважає за необхідне надати сторонам час для врегулювання спору у позасудовому порядку, а розгляд справи відкласти.
Керуючись ст.ст. 77, 86 ГПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Розгляд справи відкласти на 10 год. 00 хв. 08 травня 2012 р.
Повідомити сторони про час і місце розгляду справи.
Сторонам подати раніше не подані докази.
Суддя Єфіменко В.В.
Суд | Господарський суд Черкаської області |
Дата ухвалення рішення | 17.04.2012 |
Оприлюднено | 24.04.2012 |
Номер документу | 23604525 |
Судочинство | Господарське |
Господарське
Господарський суд Черкаської області
Єфіменко В.В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні