Ухвала

від 31.07.2012 по справі 5006/9/85/2012

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

cpg1251

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

У Х В А Л А

31.07.12 р. Справа № 5006/9/85/2012

Господарський суд Донецької області у складі судді Стукаленко К.І., при секретарі судового засідання Шевчук Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-фінансова ліга», м. Донецьк

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «ДонбассЖилСтрой», м. Донецьк

про стягнення штрафу у розмірі 15 842грн. та зобов'язання виконати свої зобов'язання по замовленню та фінансуванню будівництва відносно організації будівництва об'єкту інвестування та своєчасно ввести його в експлуатацію, а також оформити власними силами та за свій рахунок право власності довірителів на житло

за участю представників сторін:

від позивача: Бешуля К.С. - за довіреністю від 10.09.2010р.

від відповідача: Ярук А.І. - за довіреністю від 11.03.2012р.

ВСТАНОВИВ:

Позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельно-фінансова ліга», м. Донецьк, звернувся до господарського суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «ДонбассЖилСтрой», м. Донецьк, про стягнення штрафу у розмірі 15 842грн. за порушення строку вводу до експлуатації об'єкту будівництва та зобов'язання виконати свої зобов'язання за договором №1/09 про замовлення та фінансування будівництва від 07.09.2007р. по замовленню та фінансуванню будівництва відносно організації будівництва об'єкту інвестування та своєчасно ввести його в експлуатацію, а також оформити власними силами та за свій рахунок право власності довірителів на житло.

Ухвалою суду від 26.06.2012р. вказаний позов був прийнятий судом до розгляду, порушено провадження у справі №5006/9/85/2012, судове засідання призначено на 10.07.2012р. з подальшим відкладенням справи на 19.07.2012р. та на 26.07.2012р.

У судовому засіданні 26.07.2012р. на підставі ст. 77 Господарського процесуального кодексу України судом було оголошено перерву до 31.07.2012р.

У судовому засіданні 31.07.2012р. представник відповідача звернувся до суду з клопотанням, в якому просить суд зупинити провадження у справі №5006/9/85/2012 до розгляду господарським судом Донецької області справи №5006/9/140пд/2012 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ДонбассЖилСтрой», м. Донецьк, до Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-фінансова ліга», м. Донецьк, про визнання недійсним договору №1/09 про замовлення та фінансування будівництва від 07.09.2007р., провадження у якій порушено ухвалою суду від 30.07.2012р.

З урахуванням того, що розглядувані в межах справи №5006/9/85/2012 вимоги ґрунтуються на невиконанні зобов'язань за договором №1/09 про замовлення та фінансування будівництва від 07.09.2007р., дійсність якого є предметом розгляду у справі №5006/9/140пд/2012, отже, результати розгляду справи №5006/9/140пд/2012 можуть визначальним чином вплинути на встановлення істотних обставин у справі №5006/9/85/2012, господарський суд дійшов висновку про необхідність зупинення провадження у справі №5006/9/85/2012 у зв'язку з неможливістю розгляду даної справи до вирішення пов'язаною із нею справи №5006/9/140пд/2012 відповідно до вимог ч. 1 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України.

На підставі викладеного, керуючись ч.1 ст.79, ст.86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В:

Зупинити провадження у справі №5006/9/85/2012 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-фінансова ліга», м. Донецьк, до Товариства з обмеженою відповідальністю «ДонбассЖилСтрой», м. Донецьк, про стягнення штрафу у розмірі 15 842грн. за порушення строку вводу до експлуатації об'єкту будівництва та зобов'язання виконати свої зобов'язання за договором №1/09 про замовлення та фінансування будівництва від 07.09.2007р. по замовленню та фінансуванню будівництва відносно організації будівництва об'єкту інвестування та своєчасно ввести його в експлуатацію, а також оформити власними силами та за свій рахунок право власності довірителів на житло, до вирішення господарським судом Донецької області справи №5006/9/140пд/2012 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ДонбассЖилСтрой», м. Донецьк, до Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-фінансова ліга», м. Донецьк, про визнання недійсним договору №1/09 про замовлення та фінансування будівництва від 07.09.2007р.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення місцевим господарським судом.

Апеляційна скарга подається через місцевий господарський суд, який розглянув справу.

Суддя Стукаленко К.І.