Рішення

від 08.12.2014 по справі 916/4089/14

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

cpg1251

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"08" грудня 2014 р.Справа № 916/4089/14

Позивач: Одеське обласне спеціалізоване ремонтно-будівельне підприємство протипожежних робіт добровільного пожежного товариства України;

Відповідач: Публічне акціонерне товариство „Одеський нафтопереробний завод"

Про: стягнення 320728,16 грн.

Суддя Демешин О. А.

Представники:

від позивача: Петрова І. М. - за довіреністю;

від відповідача: не з'явивсяю

СУТЬ СПОРУ : Одеське обласне спеціалізоване ремонтно-будівельне підприємство протипожежних робіт добровільного пожежного товариства України (далі - позивач) звернулось до господарського суду Одеської області з позовом до Публічного акціонерного товариства „Одеський нафтопереробний завод" (далі - відповідач) про стягнення 320728,16 грн., з яких: 306744,00 грн. - сума основного боргу; 10294,83 грн. - пеня; 1235,38 грн. - 3% річних; 2453,95 грн. - інфляційні витрати.

Відповідач відзиву на позов не надав, тому справа розглядається за наявними в ній матеріалами, в порядку ст. 75 ГПК України, враховуючи сплив строку розгляду справи.

В С Т А Н О В И В :

21.11.2013 року між Одеським обласним спеціалізованим ремонтно-будівельним підприємством протипожежних робіт добровільного пожежного товариства України (підрядник) та Публічним акціонерним товариством „Одеський нафтопереробний завод" (замовник) було укладено Договір підряду № 13/327, відповідно п. 1.1. якого Підрядник зобов'язався виконати роботи по вогнезахистній обробці опірних металевих конструкцій обладнання та трубопроводів на установці вісбрекінг та комплексі гідро очистки, а також скласти та узгодити із Головним управлінням ГСЧС України в Одеській області Акти КБ-2 в на виконані роботи. Обсяг робіт визначені сторонами Договору в Дефектному акті, доданому до даного Договору, що є невід'ємною його частиною. Об'єкти розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова гора, 1/1 (далі - теріторія Замовника), відповідно до п. 1.1. Договору.

Підрядник за цим Договором зобов'язався виконати власними силами та засобами всі обумовлені роботи даним Договором. Роботи здати у передбачені договором строки в повній відповідності з умовами цього Договору по Актам приймання виконаних підрядних робіт за приблизною формою КБ-2в із додаванням Довідок вартості виконаних підрядних робіт за приблизною формою КБ-3.

Відповідно розділу 2 Договору, вартість робіт за даним Договором, визначена на підставі договірної вартості, яка додана до даного Договору (Додаток № 2) та є його невід'ємною частиною і складає 313407,60 гривень. Вартість матеріалів та запасних частин, необхідних для виконання робіт, враховано у зазначену вартість Робіт, відповідно п. 2.1. Договору.

Замовник в строк до 15 березня 2014 року на підставі рахунку Підрядника зобов'язаний перерахувати аванс на поточний рахунок Підрядника в сумі 69 600, 00 гривень, в т.ч. ПДВ 20% - 11 600,00 гривень, згідно п. 2.2. Договору.

Як передбачено п. 2.3. Договору, остаточний розрахунок за виконані роботи в розмірі, 243 807, 60 гривень, в т.ч. ПДВ 20 % -40 634, 60 гривень здійснюється Замовником у термін 10 (десяти) банківських днів з моменту отримання рахунку та при наявності підписаних сторонами Акта КБ-2в та Довідки КБ-3.

Відповідно Додаткової Угоди № 2 від 30.05.2014 року до Договору № 13/327 від 21.11.2013 року сторони домовились внести зміни до розділу 2 Договору, а саме п.п. 2.1, 2.3. , відповідно до яких вартість робіт визначена на підставі договірної вартості, яка додана до даного Договору (Додаток № 2) та є його невід'ємною частиною, та складає 376 344, 00 гривні, в тому числі ПДВ 20 % - 62 724,00 гривень. Вартість матеріалів та запасних частин, необхідних для виконання робіт, враховано у зазначену вартість Робіт. Та остаточний розрахунок за виконані роботи в розмірі, 306 744, 00 гривні, в т.ч. ПДВ 20 % - 51 124,00 гривень здійснюється Замовником у термін 10 (десяти) банківських днів з моменту отримання рахунку та при наявності підписаних сторонами Акта КБ-2в та Довідки КБ-3.

Також Додатковою Угодою № 3 від 27.06.2014 року до Договору № 13/327 віл 21.11.2013 року було встановлено , що всі роботи , передбачені умовами Договору, повинні бути виконані Підрядником та здані Замовникові в строк до 30.07.2014 року.

Також було змінено розділ 11 Договору, а саме до п. 11.1., де сторонами було викладено:

„Даний договір набирає чинності з моменту його укладання та діє до 15 серпня 2014 року, а в частині гарантійних зобов'язань Підрядником - до закінчення гарантійного строку на виконані Роботи. У Випадку, якщо на момент закінчення дії Договору сторони не закінчили розрахунки між собою, строк дії договору в частині виконання грошових зобов'язань підлягає автоматичній прологації до повного виконання розрахунків між сторонами."

Підрядником були належним чином виконані умови Договору та Додаткових угод до Договору.

24.07.2014 року сторонами були підписані Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3) та складено Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в). Акт підписаний сторонами без зауважень.

Відповідно до п. 2.3. Договору зі змінами остаточний розрахунок проводиться Замовником протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту отримання виставленого рахунку та при наявності підписаних сторонами Акта КБ-2в та Довідки КБ-3, тому дата остаточного розрахунку 08 серпня 2014 року.

За виконані роботи Відповідач розрахувався частково, сплативши 69600 гривень, в т.ч. ПДВ 20% - 11600гривень. Станом на день звернення до суду розмір основної заборгованості складає 306744 гривні.

Відповідно ч. 1 ст. 837 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Відповідно до ч.1 ст.882 ЦК України, Замовник, який одержав повідомлення підрядника про готовність до передання робіт, виконаних за договором будівельного підряду, або, якщо це передбачено договором, етапу робіт, зобов'язаний негайно розпочати їх прийняття. Не підписання однією стороною (замовником) акту не звільняє останнього від обов'язку негайно прийняти та оплатити виконавцю обумовлену Договором ціну після остаточної здачі робіт.

Статтею 526 ЦК України передбачено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

За таких обставин, суд вважає обґрунтованими позовні вимоги в частині стягнення з відповідача суми основного боргу в розмірі 306744 гривень.

Що стосується решти позовних вимог, ту у їх задоволенні слід відмовити, виходячи з наступного:

Пунктом 2.3. Договору в редакції Додаткової Угоди № 2 від 30.05.2014р. встановлено, що остаточний розрахунок проводиться Замовником протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту отримання виставленого рахунку та при наявності підписаних сторонами Акта КБ-2в та Довідки КБ-3.

Позивач вважає, що датою остаточного розрахунку є 08 серпня 2014 року. Виходячи з цієї дати позивачем розраховано10294 гривні 83коп. пені, 1235 гривень 38коп. сплати 3% річних та 2453 гривні 95коп. інфляційних.

Ухвалою від 18.11.2014р. суд зобов`язав позивача надати докази отримання відповідачем оригіналу рахунку на сплату за виконані роботи. Однак, таких доказів позивачем не надано.

За таких обставин, нарахування відповідачу вищевказаних сум пені, 3-х відсотків річних та інфляційних, виходячи з дати прострочення (08.08.2014р.) - позивачем здійснено безпідставно, оскільки не доведено факту і дати отримання відповідачем оригіналу рахунку на оплату за виконані роботи.

Таким чином, у задоволенні позову в цій частині слід відмовити.

З огляду на вищевикладене, суд вважає, що позов підлягає частковому задоволенню з покладенням на відповідача судових витрат в розмірі пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 44, 49, 82-85 ГПК України, суд

В И Р І Ш И В :

1. Позов задовольнити частково

2. Стягнути з Публічного акціонерного товариства „Одеський нафтопереробний завод" (код - 00152282, 65041, м. Одеса, вул. Шкодова гора, 1/1.) на користь Одеського обласного спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємство протипожежних робіт добровільного пожежного товариства України (код - 00183058, 65045, м. Одеса, вул. Л. Толстого, 6): 306744 гривні боргу та 6134 гривень 88коп. судового збору.

3. В решті позову відмовити.

Рішення суду набирає законної сили в порядку ст..85 ГПК України.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Суддя О.А. Демешин