Ухвала

від 12.01.2015 по справі 916/4665/14

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

cpg1251

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

"12" січня 2015 р. Справа № 916/4665/14

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю „ЛИК ПЛЮС" (65058, м. Одеса, пров. Ботанічний, 6, код ЄДРПОУ 38352354)

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю „ЕКО-БУД-МОНТАЖ" (65039, м. Одеса, пров. Середньофонтанський, 16/18, офіс 503, код ЄДРПОУ 38351999)

про стягнення неустойки в розмірі 23 287,19 грн.

Суддя Шаратов Ю.А.

Представники не викликались.

СУТЬ СПОРУ: Товариство з обмеженою відповідальністю „ЛИК ПЛЮС" звернулось до господарського суду Одеської області із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю „ЕКО-БУД-МОНТАЖ" про стягнення неустойки за прострочення виконання зобов'язань за договорами: поставки від 03.12.2012; підряду від 11.12.2012; підряду від 01.11.2013 № ЛП/ЕБМ/2013/1; підряду від 01.11.2013 № ЛП/ЕБМ/2013/20 у розмірі 23 287,19 грн.

Ухвалою суду від 20.11.2014 позовну заяву прийнято до розгляду, порушено провадження у справі та призначено судове засідання.

Ухвалою суду від 20.11.2014 зупинено провадження у справі №916/4665/14.

Відповідно до частини третьої статті 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

З огляду на те що сплив місячний строк для заявлення грошових вимог кредиторів до боржника ТОВ „ЕКО-БУД-МОНТАЖ", суд дійшов висновку про необхідність поновлення провадження у справі №916/4665/14.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 79, 86, 93, 106 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Поновити провадження у справі № 916/4665/14 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „ЛИК ПЛЮС" до Товариства з обмеженою відповідальністю „ЕКО-БУД-МОНТАЖ" про стягнення неустойки за прострочення виконання зобов'язань за договорами: поставки від 03.12.2012; підряду від 11.12.2012; підряду від 01.11.2013 № ЛП/ЕБМ/2013/1; підряду від 01.11.2013 № ЛП/ЕБМ/2013/20 у розмірі 23 287,19 грн.

2 . Призначити справу до розгляду на "28" січня 2015р. о 14 год. 30 хв.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Одеської області в залі №530, 5 поверх.

3. Зобов'язати позивача та ліквідатора - надати відомості щодо звернення ТОВ „ЛИК ПЛЮС" з заявою про визнання кредиторських вимог до боржника - ТОВ „ЕКО-БУД-МОНТАЖ" відповідно до Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Примірник ухвали надіслати: ТОВ „ЛИК ПЛЮС" (65058, м. Одеса, пров. Ботанічний, 6), ТОВ „ЕКО-БУД-МОНТАЖ" (65039, м. Одеса, пров. Середньофонтанський, 16/18, офіс 503) ліквідатору Гайдаржи М.М. (Одеська обл., Болградський р-н, с. Городик, пр. Західний, 19).

Суддя Шаратов Ю.А.