Рішення

від 06.06.2017 по справі 910/4699/17

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2017Справа №910/4699/17

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ЄВРОПРОФ"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ДОМОБУДІВНА КОМПАНІЯ №7 ЛТД"

про стягнення 171 601,15 грн.

Суддя Мельник В.І.

Представники:

Від позивача Войціховська О.В., довіреність б/н від 21.02.2017

Від відповідача не з?явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄВРОПРОФ" (далі-позивач) подало на розгляд Господарського суду міста Києва позов до Товариства з обмеженою відповідальністю "ДОМОБУДІВНА КОМПАНІЯ №7 ЛТД" про стягнення 171 601,15 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.03.2017 порушено провадження у справі № 910/4699/17 та призначено розгляд на 28.04.2017.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.04.2017 суд відклав судовий розгляд справи на 06.06.2017р.

06.06.2017 представник позивача в судовому засіданні надав пояснення по суті спору, підтримав позовні вимоги в повному обсязі.

Представник відповідача у судове засідання не з'явився, про причини своєї відсутності суд не повідомив, вимог ухвали суду про порушення провадження у справі не виконав.

Суд вирішив задовольнити позовні вимоги позивача у повному обсязі.

Згідно ст.87 Господарського процесуального кодексу України повне рішення та ухвали надсилаються сторонам, прокурору, третім особам, які брали участь в судовому процесі, але не були присутні у судовому засіданні, рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше трьох днів з дня їх прийняття або за їх зверненням вручаються їм під розписку безпосередньо у суді.

Розглянувши подані документи та матеріали, з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

29 січня 2016 р. між ТОВ Домобудівна компанія №7 ЛТД (за Договором - Підрядник, надалі - Відповідач) та ТОВ Європроф (за Договором - Субпідрядник, надалі - Позивач) було укладено Договір підряду № 18/03/-2016/2901-5.

Відповідно до п.1 Договору і субпідрядник зобов'язаний виконати повний комплекс робіт у відповідності з ДСТУ-НБВ.2.6-146:2010 по виготовленню, монтажу, налагодженню та доставці метало пластикових виробів з профілю WDS 400 4 кам., колір білий, фурнітура ACCADO склопакетом 32 мм (4і* 10*4* 10*4), енергозберігаюче скло та підвіконня на будівництві житлових будинків з об'єктами обслуговування населення та паркінгом по вул. Онуфрія Трутенка, 3 у Голосіївському районі м. Києва, секція №8 за ГП (в подальшому - Об'єкт):

Разом з тим, відповідно до п 3.1. Договору 1 початок Робіт - 24 березня 2016 року. Завершення робіт - 24 квітня 2016 року, згідно графіку виконання робіт.

Відповідно до Акту приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2016 року від 29 квітня 2016 року, роботи були виконані належним чином, в повному обсязі, та прийняті Відповідачем.

В момент укладення Договору 1, сторони погодили наступний порядок розрахунків за виконані роботи:

11.1. Розрахунки за виконані Роботи будуть здійснюватися на підставі документів по обліку в капітальному будівництві (форма КБ-2В, КБ-3) з обов'язковим погодженням їх Замовником будівництва. Вартість виконаних Робіт, що підлягають оплаті визначається в момент вартості Робіт, передбачених договірною ціною, із урахуванням фактично виконаних обсягів Робіт та з урахуванням пункту 11.2. Договору.

Акти виконаних робіт ф.КБ-2в та Довідки ф.КБ-3 Субпідрядник зобов'язаний надати Підряднику з погодженням Замовника на розгляд не пізніше 20 числа звітного місяця. Підрядник перевіряє надані Субпідрядником Акти виконаних робіт ф.КБ-2в та підписує (або повертає з письмовими зауваженнями).

11.2. Попередня оплата у розмірі 50% вартості Договірної ціни здійснюється підрядником не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до початку робіт згідно з п. 3.1. Договору.

11.3. кінцевий розрахунок за виконані роботи у розмірі 50% від вартості Договірної ціни здійснюється протягом 10 днів після завершення повного комплексу робіт передбачених п.1.2. Договору.

Виходячи із матеріалів справи, після завершення повного комплексу робіт, передбачених п. 1.2. Договору і Відповідач не виконав свого зобов'язання по Договору, та оплатив надані роботи лише частково.

Станом на 12.12.2016 року заборгованість Відповідача по Договору №18/03- 2016/2901/5 від 29 квітня 2016 року становить 47 717,82 (сорок сім тисяч сімсот сімнадцять) гривень 82 копійки.

У відповідності до п. 14.6 Договору 1, у випадку порушення погоджених строків оплати робіт, передбачених Розділом 11 Договору, Підрядник сплачує Субпідряднику неустойку в розмірі 0,1% порушеної суми оплати, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період за який сплачується пеня, від вартості виконаних робіт за кожний день затримки.

Крім того, 29 березня 2016 р. між ТОВ Домобудівна компанія №7 ЛТД (за Договором - Підрядник, надалі - Відповідач) та ТОВ Європроф (за Договором - Субпідрядник, надалі - Позивач) було укладено Договір підряду № 2903-3 (надалі за текстом - Договір 2).

Відповідно до п.1 Договору 2 субпідрядник зобов'язаний виконати повний комплекс робіт у відповідності з ДСТУ-НБВ.2.6-146:2010 по виготовленню, монтажу, налагодженню та доставці метало пластикових виробів з профілю WDS 400 4 кам., колір

білий, фурнітура АССАБО склопакетом 32 мм (4і* 10*4* 10*4), енергозберігаюче скло та підвіконня на будівництві житлових будинків з об'єктами обслуговування населення та паркінгом по вул. Онуфрія Трутенка. З у Голосіївському районі м. Києва, секція №8 за ГП (в подальшому - Об'єкт):

Разом з тим, відповідно до п 3.1. Договору 2, початок Робіт - 11 квітня 2016 року.

Завершення робіт - 15 травня 2016 року, згідно графіку виконання робіт.

Відповідно до Актів приймання виконаних будівельних робіт за червень 2016 року від 30 квітня 2016 року, роботи були виконані належним чином, в повному обсязі, та прийняті Відповідачем.

В момент укладення Договору 2, сторони погодили наступний порядок розрахунків за виконані роботи:

11.1. Розрахунки за виконані Роботи будуть здійснюватися на підставі документів по обліку в капітальному будівництві (форма КБ-2В, КБ-3) з обов'язковим погодженням їх Замовником будівництва. Вартість виконаних Робіт, що підлягають оплаті визначається в момент вартості Робіт, передбачених договірною ціною, із урахуванням фактично виконаних обсягів Робіт та з урахуванням пункту 11.2. Договору.

Акти виконаних робіт ф.КБ-2в та Довідки ф.КБ-3 Субпідрядник зобов'язаний надати Підряднику з погодженням Замовника на розгляд не пізніше 20 числа звітного місяця. Підрядник перевіряє надані Субпідрядником Акти виконаних робіт ф.КБ-2в та підписує (або повертає з письмовими зауваженнями).

11.2. Попередня оплата у розмірі 70% вартості Договірної ціни здійснюється підрядником не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до початку робіт згідно з п.

3.1. Договору.

11.3. кінцевий розрахунок за виконані роботи у розмірі 30% від вартості Договірної ціни здійснюється протягом 10 днів після завершення повного комплексу робіт передбачених п. 1.2. Договору.

Після завершення повного комплексу робіт, передбачених п. 1.2 Договору Відповідач не виконав свого зобов'язання по Договору, та не оплатив виконані роботи.

Так, станом на 18.05.2016 року заборгованість Відповідача по Договору №2903-3 від 29 березня 2016 року становить 94 730,72 (дев'яносто чотири тисячі сімсот тридцять) гривень 72 копійки.

У відповідності до п. 14.6 Договору 2, у випадку порушення погоджених строків оплати робіт, передбачених Розділом 11 Договору. Підрядник сплачує Субпідряднику неустойку в розмірі 0,1% порушеної суми оплати, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період за який сплачується пеня, від вартості виконаних робіт за кожний день затримки.

Згідно з вимогами ст.ст. 525, 526, 530, 629, 837 ЦК України зобов'язання повинні виконуватись належним чином відповідно до договору; замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу; одностороння відмова від виконання зобов'язання не допускається.

Статтею 837 Цивільного кодексу України визначено, що за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Згідно ст. 854 ЦК України, якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний оплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або за згодою замовника - достроково.

Відповідно до ст. 875 Цивільного кодексу України, за договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх. Договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов'язаних з місцезнаходженням об'єкта.

Згідно ст. 877 Цивільного кодексу України, підрядник зобов'язаний здійснювати будівництво та пов'язані з ним будівельні роботи відповідно до проектної документації, що визначає обсяг і зміст робіт та інші вимоги, які ставляться до робіт та до кошторису, що визначає ціну робіт. Підрядник зобов'язаний виконати усі роботи, визначені у проектній документації та в кошторисі (проектно- кошторисній документації), якщо інше не встановлено договором будівельного підряду. Договором будівельного підряду мають бути визначені склад і зміст проектно-кошторисної документації, а також має бути визначено, яка із сторін і в який строк зобов'язана надати відповідну документацію.

Відповідно до 629 ЦК України, договір є обов'язковим для виконання.

Відповідно до ч. 2 ст.193 ГК України, кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язань, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Відповідно до ст. 173 ГК України, один суб'єкт господарського зобов'язання повинен вчинити певну дію на користь іншого суб'єкта, а інший суб'єкт має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Відповідно до ст. 220 ГК України, - 1. Боржник, який прострочив виконання господарського зобов'язання, відповідає перед кредитором за збитки, завдані простроченням, і за неможливість виконання, що випадково виникла після прострочення.

Згідно ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини справи, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Вина відповідача, в порушенні зобов'язань по оплаті вартості виконаних робіт за договором підряду, доведена матеріалами справи.

На підставі викладеного, враховуючи, що наявні у справі матеріали свідчать про обґрунтованість вимог позивача, перевіривши наданий позивачем розрахунок, позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ст. 49 ГПК України суми, які підлягають сплаті за витрати, пов'язані з розглядом справи, при задоволенні позову, покладаються на відповідача у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 173, 193, ГК України, ст.ст. 22, 33, 49, 75, 81-1, 82-85 ГПК України, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Домобудівна компанія №7 лтд (03061, м. Київ, пр.-т Відрадний, буд. 103, код ЄДРПОУ 38577550) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Європроф (08131, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул.. Леніна, 46 оф.12, код ЄДРПОУ 36578259) заборгованість в розмірі 142 448,54 (сто сорок дві тисячі чотириста сорок вісім) гривень 54 копійки; неустойку у розмірі 29 152, 61 (двадцять дев'ять тисяч сто п'ятдесят дві) гривні, 61 копійку та судовий збір у розмірі 2 574 (дві тисячі п'ятсот сімдесят чотири) грн. 02 коп.

Видати наказ відповідно до ст. 116 ГПК України.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

(Повний текст рішення складено 30.06.2017р. )

Суддя В.І.Мельник