Ухвала

від 10.07.2018 по справі 910/2256/18

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua УХВАЛА м. Київ 10.07.2018Справа №  910/2256/18 За позовом Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» в особі Відокремленого підрозділу «Південно-Західна електроенергетична система» державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Спеціалізоване виробниче бюро «Центуріон» про стягнення 379 528,80 грн. та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Спеціалізоване виробниче бюро «Центуріон» до Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» в особі Відокремленого підрозділу «Південно-Західна електроенергетична система» державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» про стягнення 1 441 710,07 грн. Суддя Васильченко Т.В. Представники учасників справи: не викликались ОБСТАВИНИ СПРАВИ: Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго» в особі Відокремленого підрозділу «Південно-Західна електроенергетична система» державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»           (далі – позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Спеціалізоване виробниче бюро «Центуріон» про стягнення 379                528,80 грн. пені та штрафу за прострочення строків виконання робіт за укладеним договором №70-4/1289-17 від 24.052017. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач порушив строки виконання робіт за договором підряду №70-4/1289-17 від 24.05.2017, у зв'язку з чим на підставі п.7.2 договору нараховані пеня та штраф. Ухвалою господарського суду міста Києва від 03.03.2018 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі №910/2256/18, ухвалено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження. 22.03.2018 від відповідача надійшла зустрічна позовна заява до Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» в особі Відокремленого підрозділу «Південно-Західна електроенергетична система» державного підприємства “Національна енергетична компанія «Укренерго» про стягнення 1 441 710,07 грн. заборгованості за виконанні по договору підряду №70-4/1289-17 від 24.05.2017 роботи, яка складається з 1 335 720 грн. – основного боргу; 13 613,37 грн. – 3% річних; 58 351,91 грн. – інфляційних втрат; 34 024,79 грн. – пені. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 24.05.2017 між сторонами укладено договір виконання робіт №70-4/1289-17, відповідно до умов якого підрядник (відповідач за первісним позовом) виконав обумовлені договором роботи, втім замовник (позивач за первісним позовом) не розрахувався за виконанні роботи, сплативши лише авансовий внесок в сумі 560 880,00 грн. Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.03.2018 прийнято до розгляду з первісним позовом у справі №910/2256/18 зустрічний позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Спеціалізоване виробниче бюро «Центуріон» про стягнення грошових коштів. Ухвалою господарського суду міста Києва від 02.07.2018 судове засідання у справі №910/2256/18 призначено на 13.07.2018. Втім, у зв'язку із призначенням співбесіди з суддею в межах кваліфікаційного оцінювання суддів, слід визначити іншу дату судового засідання. Керуючись ст.ст. 120, 121, 181, 182, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, - УХВАЛИВ: 1. Розгляд справи №910/2256/18 по суті призначити на 24.07.18      о 12:20 год. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань №13. 2. Викликати для участі у судовому засіданні представників учасників справи, повноваження яких оформити відповідно до вимог, викладених у статті 60 Господарського процесуального кодексу України, та надати суду документи, що підтверджують повноваження представників. 3. Попередити учасників справи про наслідки неявки в судове засідання відповідно до вимог ст. 202 Господарського процесуального кодексу України. 4. Повідомити учасників справи, що інформація по справі, що розглядається, доступна на офіційному веб - порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням:://court.gov.ua/fair/ та на інформаційному сайті за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua/. 5. Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості забезпечення учасникам справи права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку її функціонування. 6. Згідно ч. 1 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили негайно після її підписання. Дана ухвала не підлягає оскарженню окремо від рішення суду. Суддя                                                                                                                                        Т.В. Васильченко   Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді. Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно: 1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua. 2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.           Учасники процесу можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України - http://ki.arbitr.gov.ua/sud5011/gromadyanam/csz/