Ухвала

від 08.10.2018 по справі 908/1262/18

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи 18/71/18

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

08.10.2018 справа № 908/1262/18

м.Запоріжжя Запорізької області

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Буденерголіт» (69076, АДРЕСА_1)

до відповідача приватного акціонерного товариства «Запоріжкокс» (69600, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 4)

про стягнення 292646,18 грн.

та за зустрічним позовом приватного акціонерного товариства «Запоріжкокс» (69600, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 4)

до відповідача товариства з обмеженою відповідальністю «Буденерголіт» (69076, АДРЕСА_1)

про стягнення 167106,17 грн.

Суддя Носівець В.В.

Без виклику учасників справи

ВСТАНОВИВ:

До господарського суду Запорізької області 03.07.2018 надійшла позовна заява товариства з обмеженою відповідальністю «Буденерголіт» № б/н від 02.07.2018 про стягнення з приватного акціонерного товариства «Запоріжкокс» 292646,18 грн. заборгованості за виконані роботи згідно договору № 1957 (підряду на поточні ремонти і технічне обслуговування) від 31.08.2015.

Ухвалою суду від 09.07.2018 відкрито загальне позовне провадження у справі № 908/1262/18, присвоєно справі номер провадження 18/71/18, призначено підготовче судове засідання на 01.08.2018; ухвалою суду від 25.07.2018 підготовче засідання перенесено на 07.08.2018.

Приватним акціонерним товариством «Запоріжкокс» 30.07.2018 подано до суду зустрічний позов до товариства з обмеженою відповідальністю «Буденерголіт» про стягнення 167106,17 грн. неустойки за прострочення строку виконання робіт за договором № 1957 (підряду на поточні ремонти і технічне обслуговування) від 31.08.2015.

Ухвалою від 02.08.2018 зустрічний позов приватного акціонерного товариства «Запоріжкокс» до товариства з обмеженою відповідальністю «Буденерголіт» про стягнення 167106,17 грн. неустойки за прострочення строку виконання робіт за договором № 1957 (підряду на поточні ремонти і технічне обслуговування) від 31.08.2015 прийнято до спільного розгляду з первісним позовом, які об'єднано в одне провадження в рамках справи № 908/1262/18; зустрічну позовну заяву призначено до розгляду разом із первісним позовом у підготовчому засіданні 07.08.2018.

Ухвалою від 07.08.2018 строк підготовчого провадження продовжено на тридцять днів, оголошено перерву у підготовчому засіданні до 18.09.2018.

У зв'язку з перебуванням судді Носівець В.В. з 11.09.2018 на лікарняному, судове засідання, призначене на 18.09.2018 о/об 11 год. 00 хв. не відбулося. На адресу сторін направлено повідомлення про неможливість проведення судового засідання з розгляду справи та перенесення судового засідання на 08.10.2018 о/об 11 год. 40 хв.

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне призначити підготовче засідання для подальшого розгляду справи.

За змістом ч. 2 ст. 232 ГПК України процедурні питання, пов'язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, вирішуються судом шляхом постановлення ухвал.

Керуючись ст.ст. 120, 232, 234, 248 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Підготовче судове засідання призначити на 08.10.2018 об 11 год. 40 хв.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Гетьманська, 4, корпус ІІ, зал № 215.

Електронна адреса господарського суду Запорізької області: inbох@zp.arbitr.gov.ua, телефон інформаційного центру суду: (061) 224-08-88.

Отримати інформацію по справі можливо в Єдиному державному реєстрі судових рішень на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/sud5009/ .

2. Зобов'язати учасників справи виконати вимоги ухвали суду від 07.08.2018 в повному обсязі.

3. Викликати у судове засідання учасників справи та визнати їх явку обов'язковою .

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Ухвалу підписано 08.10.2018

Суддя В.В. Носівець