Ухвала

від 14.05.2019 по справі 876/6/19

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

У Х В А Л А

14.05.2019 м.Дніпро Справа № 876/6/19

Суддя Центрального апеляційного господарського суду Орєшкіна Е.В.,

розглянувши заяву Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" про видачу наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" від 11.01.2019 у справі №14/36К-18

за позовом Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат", м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

до Товариства з обмеженою відповідальністю "СК Ремпарк", м. Кременчук Полтавської області

про стягнення 46 150,42 грн. за порушення умов договору підряду №1178 від 30.12.2016 (на капітальний ремонт) та витребування майна з чужого володіння,

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" звернулося до Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" з позовом про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "СК Ремпарк" на свою користь неустойки у вигляді штрафу за прострочення строку виконання робіт та зобов`язання Товариства з обмеженою відповідальністю "СК Ремпарк" повернути з незаконного володіння ТЗ - КАМАЗ 43101 державний № НОМЕР_1 , інвентарний №079164, який знаходиться на території виконавця робіт - відповідача, переданий для виконання ремонтних робіт, на користь законного володільця - Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат".

Рішенням Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" від 11.01.2019 у третейській справі № 14/36К-18 позов Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" задоволено у повному обсязі:

- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "СК Ремпарк" на користь Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" 46 150,42 грн. штрафу за порушення строків виконання робіт за умовами договору підряду №1178 від 30.12.2016 (на капітальний ремонт);

- витребувано з чужого незаконного володіння Товариства з обмеженою відповідальністю "СК Ремпарк" на користь Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" наступне рухоме майно: транспортний засіб - КАМАЗ 43101 державний № НОМЕР_1 , інвентарний №079164, який знаходиться на території виконавця робіт - Товариства з обмеженою відповідальністю "СК Ремпарк", переданий для виконання ремонтних робіт за умовами договору підряду №1178 від 30.12.2016 (на капітальний ремонт);

- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "СК Ремпарк" на користь Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" 850,00 грн. та 1 020,00 грн. витрат, пов`язаних з вирішенням спору третейським судом.

Приватне акціонерне товариство "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" звернулося до Центрального апеляційного господарського суду із заявою про видачу наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" від 11.01.2019 у справі №14/36К-18, якою просить видати судовий наказ про примусове стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "СК Ремпарк" на користь Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" 46 150,42 грн. за порушення мов договору підряду №1178 від 30.12.2016 (на капітальний ремонт) та витребування майна з чужого володіння.

Ухвалою Центрального господарського суду 23.04.2019 у справі №876/6/19 (суддя Пархоменко Н.В.) заяву Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" про видачу наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" від 11.01.2019 у справі №14/36К-18 задоволено; ухвалено видати наказ; з Товариства з обмеженою відповідальністю "СК Ремпарк" на користь Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" стягнуто 960 грн. 50 коп. судового збору за подання заяви про видачу судового наказу на примусове виконання рішення третейського суду.

13.05.2019 розпорядженням керівника апарату суду, відповідно до пунктів 2.3.50, 2.6.2 Засад використання автоматизованої систему документообігу суду, призначено повторний автоматизований розподіл справи №876/6/19, у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю судді Пархоменко Н.В.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 13.05.2019 справу №876/6/19 передано судді Орєшкіній Е.В.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 32, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Центральний апеляційний господарський суд, -

У Х В А Л И В:

Справу 876/6/19 прийняти до свого провадження.

Суддя Е.В.Орєшкіна