Ухвала

від 31.07.2019 по справі 914/923/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

31.07.2019 р. Справа № 914/923/19

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія ВІП-АЛЬЯНС (79026, м.Львів, вул.Стрийська, 108; 79026, м.Львів, вул.Володимира Великого, 2; ідент.код 41049786)

до Відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю ЛОФТ+ (80331, Львівська область, Жовківський район, с.Любеля, вул. Бутинця, 4А; ідент.код 41628018)

про стягнення грошових коштів у загальній сумі 544545,94грн.

Суддя: Стороженко О.Ф.

Секретар: Мазуркевич М.Р.

Представники:

Позивача : Кочірко Т.І. - Довіреність №07/05-1 від 07.05.2019;

Відповідача: не з`явився.

Процесуальні дії вчинено судом у приміщенні Господарського суду Львівської області: зал судового засідання №11.

Суд встановив:

Товариством з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія ВІП-АЛЬЯНС подано Позовну заяву з вимогами про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю ЛОФТ+ грошових коштів у загальній сумі 544545,94грн, а саме:

-боргу у сумі 212361,92грн, що виник у зв`язку з порушенням Відповідачем зобов`язань, передбачених умовами Договору підряду №21/08/18-1 від 21.08.2018;

-пені у сумі 95301,05грн, нарахованої за порушення строків виконання підрядних робіт;

-штрафу (у розмірі 25%) у сумі 132726,20грн за прострочення виконання робіт понад 10 днів;

-штрафу (у розмірі 5%) у сумі 26545,24грн за прострочення розпочатку робіт понад 20 днів;

-штрафної санкції (у розмірі суми ПДВ втраченого податкового кредиту) у сумі 35358,26грн за невиконання обов`язку з реєстрації Податкової накладної;

-три відсотки річних (від прострочених платежів) у сумі 7941,75грн та інфляційні втрати у сумі 34311,52грн, нараховані, згідно з нормою ч.2 ст.625 ЦК України, за прострочення повернення суми авансового платежу.

31.07.2019 Позивачем заявлено Клопотання про відкладення підготовчого засідання, - у зв`язку з неотриманням (на даний час) відповіді Головного управління ДФС у Львівській області на Адвокатський запит щодо реєстрації Відповідачем податкової накладної на отриману (від Позивача) попередню плату.

Враховуючи необхідність подання Позивачем важливого доказу щодо реєстрації Відповідачем податкової накладної, наявні підстави для задоволення зазначеного Клопотання Позивача (про відкладення підготовчого засідання).

Відповідачем вимог суду - не виконано, про причини - не повідомлено.

Враховуючи необхідність належної підготовки справи до розгляду по суті, наявні підстави, передбачені нормами статей 177, 182, 183 (п.3 ч.2) ГПК України, для відкладення підготовчого засідання та продовження строку підготовчого провадження у справі (враховуючи тривалість відпустки судді).

Виходячи з наведеного та керуючись нормами статей 169, 170, 177, 182, 183 (п.3 ч.2), 232, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, - суд

Ухвалив:

1.Задоволити Клопотання Позивача про відкладення підготовчого засідання.

2.Продовжити строк підготовчого провадження у справі до 18.09.2019 (враховуючи тривалість відпустки судді).

3.Відкласти підготовче судове засідання.

4.Призначити підготовче судове засідання на 18.09.19 р. о 14:20 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду за адресою: м.Львів, вул.Личаківська, 128 (2-й поверх, зала судових засідань).

5.Зобов`язати Сторін:

-виконати вимоги ст. 74 ГПК України (стосовно доведення обставин справи відповідними доказами) та Ухвал суду у справі;

-надати, для огляду, оригінали тих документів, копії яких подано (чи подаються) у суд;

-забезпечити (без будь-яких винятків) участь у судовому засіданні повноважних представників, яким відомо про обставини, що є підставою позову, і які, відповідно, можуть надати суду обґрунтовані пояснення (явка представників - обов`язкова);

-своєчасно надсилати (вручати) іншим Учасникам справи копії тих документів (заяв, клопотань, пояснень чи ін.), які подаються у суд (а докази надіслання - подавати для долучення до матеріалів справи).

6. Попередити Сторін про:

-обов`язковість вчинення процесуальних дій у встановлені строки (наслідки недотримання строків визначено нормами Господарського процесуального кодексу України, зокрема: ст. 118);

-обов`язковість подання доказів відповідно до вимог статей 80, 91, 96 ГПК;

-обов`язковість дотримання вимог ст.170 ГПК щодо форми та змісту заяв (клопотань).

7 .Повідомити Сторін, що інформація стосовно справи розміщується в мережі Інтернет за веб-адресою http://lv.arbitr.gov.ua.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення і не підлягає оскарженню окремо від рішення у справі.

Суддя Стороженко О.Ф.