Ухвала

від 10.10.2019 по справі 914/923/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

10.10.2019 р. Справа №914/923/19

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія ВІП-АЛЬЯНС (79026, м.Львів, вул.Стрийська, 108; 79026, м.Львів, вул.Володимира Великого, 2; ідент.код 41049786)

до Відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю ЛОФТ+ (80331, Львівська область, Жовківський район, с.Любеля, вул. Бутинця, 4А; ідент.код 41628018)

про стягнення грошових коштів у загальній сумі 519193,98грн.

Суддя: Стороженко О.Ф.

Суд встановив:

Товариством з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія ВІП-АЛЬЯНС подано Позовну заяву з вимогами про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю ЛОФТ+ грошових коштів у загальній сумі 544545,94грн, а саме:

-боргу у сумі 212361,92грн, що виник у зв`язку з порушенням Відповідачем зобов`язань, передбачених умовами Договору підряду №21/08/18-1 від 21.08.2018;

-пені у сумі 95301,05грн, нарахованої за порушення строків виконання підрядних робіт;

-штрафу (у розмірі 25%) у сумі 132726,20грн за прострочення виконання робіт понад 10 днів;

-штрафу (у розмірі 5%) у сумі 26545,24грн за прострочення розпочатку робіт понад 20 днів;

-штрафної санкції (у розмірі суми ПДВ втраченого податкового кредиту) у сумі 35358,26грн за невиконання обов`язку з реєстрації Податкової накладної;

-трьох відсотків річних (від простроченого платежу) у сумі 3176,70грн та інфляційних втрат у сумі 13724,61грн, нарахованих, згідно з нормою ч.2 ст.625 ЦК України, за прострочення повернення суми авансового платежу.

Головним управлінням ДФС у Львівській області надано витребувану судом Інформаційну довідку, у якій зазначено про відсутність факту реєстрації Відповідачем Податкової накладної.

Відповідачем вимог суду - не виконано, про причини - не повідомлено.

У судовому засіданні 10.10.2019 судом оголошено перерву до 24.10.2019 (14:30), що зумовлює наявність підстав, передбачених нормою ч.1 ст.120 ГПК України, для виклику Відповідача (його представника) у судове засідання, яке відбудеться 24.10.2019 (14:30).

Виходячи з наведеного та керуючись нормами статей 120 (ч.1), 232, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, - суд

Ухвалив:

1. Викликати Відповідача (його повноважного представника) у судове засідання у справі №914/923/19, яке відбудеться (після перерви) 24.10.2019, о 14:30.

Ухвала набирає законної сили з моменту підписання (суддею) і не підлягає оскарженню окремо від рішення у справі.

Суддя Стороженко О.Ф.