Ухвала

від 11.12.2019 по справі 910/11338/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

11.12.2019Справа № 910/11338/19 За заявою Публічного акціонерного товариства "Український інститут по проектуванню об`єктів газової промисловості "Укргазпроект" (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців,77, ідентифікаційний код 00158592)

про банкрутство

Суддя Яковенко А.В.

секретар судового засідання Бабич М.А.

Представники учасників:

від ПАТ Інжинірингово-виробниче підприємство ВНІПІТРАНСГАЗ - Адвена І.М.,

від АТ Укртрансгаз - Кравченко С.В.,

ліквідатор - Кравченко С.О.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У серпні 2019 року ліквідатор Публічного акціонерного товариства "Український інститут по проектуванню об`єктів газової промисловості "Укргазпроект" (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців,77, ідентифікаційний код 00158592) звернувся до суду з заявою про порушення справи про своє банкрутство у зв`язку з виявленням в ході ліквідаційної процедури кредиторської заборгованості, активи для погашення якої відсутні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.08.2019р. № 910/11338/19 заяву Публічного акціонерного товариства "Український інститут по проектуванню об`єктів газової промисловості "Укргазпроект" (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців,77, ідентифікаційний код 00158592) було прийнято до розгляду, засідання призначено на 04.09.2019 р.,визначеного автоматизованою системою арбітражну керуючу Зубкову А.М. зобов`язно подати заяву про участь у справі.

23.08.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Фірсова Г.В. про участь у справі.

27.08.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Баскакова О.В. про участь у справі

03.09.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Кравченка С.О. про участь у справі.

04.09.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява заявника про призначення ліквідатора у справі.

04.09.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява заявника про долучення до матеріалів справи додаткових документів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 04.09.2019 відкрито провадження у справі №910/11338/19 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Український інститут по проектуванню об`єктів газової промисловості "Укргазпроект" та призначено наступний розгляд справи у підсумковому засіданні на 11.09.2019.

05.09.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Зубкової А.М. про неможливість участі у справі.

10.09.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Публічного акціонерного товариства "Український інститут по проектуванню об`єктів газової промисловості "Укргазпроект" про долучення до матеріалів справи додаткових документів, зокрема, протоколу Наглядової ради від 09.04.2019.

Постановою Господарського суду м. Києва від 11.09.2019 боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Кравченка С.О.

15.10.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Акціонерного товариства "Укртрансгаз" з грошовими вимогами до боржника на суму 69 359,29грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 17.10.2019 повідомлено Акціонерному товариству "Укртрансгаз" про недоліки заяви про грошові вимоги кредиторів, що виявилися у відсутності доказів сплати судового збору за подання такої кредиторської заяви. Встановлено Акціонерному товариству "Укртрансгаз" строк до 07.11.2019 р .

22.10.2019 до суду надійшла заява ліквідатора Кравченка С.О. про виправлення описки в ухвалі Господарського суду м. Києва від 16.10.2019 у справі № 910/11338/19 про банкрутство ПАТ Укргазпроект .

25.10.2019 до Господарського суду м. Києва від АТ "Укртрансгаз" надійшли докази усунення недоліків встановлених в ухвалі Господарського суду м. Києва від 17.10.2019.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 15.11.2019 заяву Акціонерного товариства "Укртрансгаз" про визнання кредитором боржника на суму 69 359,29грн. прийнято та призначено до розгляду у судовому засіданні на 25.11.2019.

22.11.2019 до Господарського суду м. Києва надійшов відзив ліквідатора за заяву Акціонерного товариства "Укртрансгаз" про визнання кредитором боржника на суму 69 359,29грн.

Судове засідання, призначене на 25.11.2019, не відбулось, у зв`язку з перебуванням судді А.В. Яковенко на лікарняному.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.12.2019 призначено розгляд заяви Акціонерного товариства Укртрансгаз про визнання кредитором боржника на суму 69 359,29 грн. у судовому засіданні на 11.12.2019.

У судове засідання, призначене на 11.12.2019, з`явилися представники ПАТ Інжинірингово-виробниче підприємство ВНІПІТРАНСГАЗ , АТ Укртрансгаз та ліквідатор арбітражний керуючий Кравченко С.О.

Дослідивши заяву Акціонерного товариства Укртрансгаз з грошовими вимогами до боржника на суму 65 359,29 грн., судом встановлено наступне.

20.10.2017 між ПАТ Укртрансгаз (надалі - Замовник) та ПАТ Український інститут по проектуванню об`єктів газової промисловості Укргазпроект (надалі - Підрядник) було укладено Договір про розробку проектної документації № 1710000480.

Згідно з п. 1.1. Договору, Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик власними та залученими силами і засобами виконати Проектно-вишукувальні роботи по визначеному об`єкту.

Відповідно до п. 1.3. Договору склад, обсяги та вартість робіт, що доручається на виконання Підряднику, визначені завданням на проектування (Додаток №1) та кошторисом на проектно-вишукувальні роботи (Додаток №2), які є невід`ємними частинами Договору.

Згідно з п. 1.4. Договору, Підрядник зобов`язується виконати роботи протягом 210 календарних днів з дати отримання від Замовника письмового розпорядження на початок виконання робіт.

На виконання пункту 1.4. Договору, Замовником було надіслано Підряднику лист Щодо надання дозволу на початок виконання робіт від 25.10.2017 №2401ВИХ-17-805.

Відповідно до п. 2.1. Договору його ціна становить 277 437,18 грн.

Боржник не виконав вчасно роботи по вищезазначеному Договору та відповідно допустив прострочення виконання взятих на себе зобов`язань.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно з ст. 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Згідно з ст. 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ч. 1 ст. 611 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема у вигляді сплати неустойки.

Згідно з п. 8.5. Договору за порушення строків виконання робіт Боржник сплачує Кредитору пеню в розмірі 0,1 відсотка вартості робіт, з яких допущено порушення строку виконання, за кожен день такого прострочення, а за прострочення виконання робіт понад 30 днів, Боржник додатково сплачує штраф у розмірі 7 відсотків вартості робіт, з яких допущено порушення.

На підставі вищезазначеного, АТ Укртрансгаз нарахувало Боржнику пеню за неналежне виконання зобов`язань за Договором у зв`язку з порушенням належного строку виконання робіт у розмірі 49 938,69 грн. та 7 відсотків штрафу від вартості невиконаних робіт понад 30 днів у розмірі 19 240,60 грн.

Відповідно до пояснень ліквідатора, останнім вимоги Акціонерного товариства Укртрансгаз визнано у повному обсязі.

Згідно з ч.1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Враховуючи, що грошові вимоги Акціонерного товариства Укртрансгаз складаються зі штрафних санкцій за неналежне виконання зобов`язань за Договором № 1710000480 від 20.10.2017 про розробку проектної документації, відповідно до статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства відносяться до шостої черги задоволення вимог кредиторів.

Зважаючи на встановлені судом фактичні обставини справи, Головне управління ДПС у м. Києві підлягає визнанню кредитором боржника на суму 69 359,29 грн. боргу, з віднесенням до шостої черги задоволення вимог кредиторів.

Поряд з вищеописаною заборгованістю, також підлягає внесенню до реєстру вимог кредиторів 3 842,00 грн. - витрати кредитора, понесені при сплаті судового збору за подання кредиторської заяви.

Таким чином, Акціонерне товариство Укртрансгаз підлягає визнанню кредитором боржника на суму 73 201,29 грн.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 44, 45, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 234,235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва -

УХВАЛИВ:

1. Визнати Акціонерне товариство Укртрансгаз кредитором Публічного акціонерного товариства Український інститут по проектуванню об`єктів газової промисловості Укргазпроект на загальну суму 73 201,29 грн., з яких 3 842,00 грн. - вимоги першої черги, 69 359,29 грн. - вимоги шостої черги задоволення.

2. Ліквідатору внести відповідні відомості до реєстру вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства Український інститут по проектуванню об`єктів газової промисловості Укргазпроект .

3. Копію ухвали направити кредитору та ліквідатору.

Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена.

Повний текст ухвали складено 13.01.2020

Суддя А.В.Яковенко