Ухвала

від 23.06.2020 по справі 876/25/20

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

У Х В А Л А

23.06.2020 м.Дніпро Справа № 876/25/20

Центральний апеляційний господарський суд у складі головуючого судді: Іванова О.Г. (доповідача),

секретар судового засідання: Логвіненко І.Г.

Представники сторін:

представники сторін в судове засідання не з`явились;

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву Приватного акціонерного товариства "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" про видачу наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" (у складі третейських суддів: головуючого - Палій Є.А., судді-доповідача - Петрової Т.А., судді - Манелюка Д.М.) від 14.02.2020 у справі № 14/22К-19

за позовом Приватного акціонерного товариства "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат", м. Кривий Ріг

до Товариства з обмеженою відповідальністю "АВАРІК", м. Рівне Рівненської області

про стягнення заборгованості у сумі 1 335 640,30 грн

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" у складі третейських суддів: головуючого - Палій Є.А., судді-доповідача - Петрової Т.А., судді - Манелюка Д.М., від 14.02.2020 у справі № 14/22К-19 позов Приватного акціонерного товариства "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" до Товариства з обмеженою відповідальністю "АВАРІК" про стягнення 1 335 640,30 грн заборгованості за договором підряду на капітальний ремонт № 1369-10-10 від 01.09.2017 задоволено у повному обсязі.

Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "АВАРІК" на користь Приватного акціонерного товариства "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" 354 905,40 грн - суми попередньої оплати, сплаченої за договором №1369-10-10 від 01.09.2017 (підряду на капітальний ремонт), 106 471,62 грн - штрафу за порушення строків виконання робіт за договором №1369-10-10 від 01.09.2017 (підряду на капітальний ремонт), 802 796,03 грн - пені за порушення строків виконання робіт за договором №1369-10-10 від 01.09.2017 (підряду на капітальний ремонт), 71 467,25 грн - 15% річних за користування попередньою оплатою, сплаченою за договором №1369-10-10 від 01.09.2017 (підряду на капітальний ремонт).

Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "АВАРІК" на користь Приватного акціонерного товариства "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" 13 356,40 грн витрат, пов"язаних з вирішенням спору третейським судом.

10.06.2020 на адресу Центрального апеляційного господарського суду від Приватного акціонерного товариства "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" надійшла заява про видачу наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" у складі третейських суддів: головуючого - Палій Є.А., судді-доповідача - Петрової Т.А., судді - Манелюка Д.М., від 14.02.2020 у справі №14/22К-19.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 12.06.2020 прийнято до розгляду заяву Приватного акціонерного товариства "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду, судове засідання з розгляду заяви призначено на 23.06.2020; витребувано у Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" третейську справу № 14/22К-19 за позовом Приватного акціонерного товариства "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" до Товариства з обмеженою відповідальністю "АВАРІК" про стягнення 1 335 640,30 грн заборгованості за договором підряду на капітальний ремонт № 1369-10-10 від 01.09.2017; зобов`язано кожну із сторін третейського спору та третейський суд надати суду письмову інформацію про дану справу: чи наявне третейське застереження і чи не визнавалось воно недійсним; чи не скасоване рішення Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" компетентним судом; чи є в провадженні інших судів заяви про оскарження чи скасування рішення Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група".

Вказану ухвалу направлено всім учасникам процесу та постійно діючому третейському суду рекомендованою кореспонденцією.

В судове засідання 23.06.2020 представники сторін не з`явились; доказів отримання учасниками процесу ухвали суду про прийняття заяви до розгляду та призначення судового засідання матеріали справи не містять, як не містять інформації про вручення ухвали суду постійно діючому третейському суду, в зв"язку з чим на запит суду третейську справу не надіслано.

Згідно ч.11 ст.270 ГПК України суд апеляційної інстанції відкладає розгляд справи в разі неявки у судове засідання учасника справи, стосовно якого немає відомостей щодо його повідомлення про дату, час і місце судового засідання, або за його клопотанням, коли повідомлені ним причини неявки будуть визнані судом поважними.

Зважаючи на неявку в судове засідання представників сторін, відсутність інформації про належне повідомлення Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" про витребування справи, з метою об`єктивного повного та всебічного розгляду заяви, дотримання рівності сторін та змагальності процесу, Центральний апеляційний господарський суд дійшов висновку, що розгляд заяви потрібно відкласти.

Враховуючи зазначені обставини, керуючись ст.ст.234, 235, ч.11, ч.13 статті 270, ч.2 ст.354 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Розгляд заяви Приватного акціонерного товариства "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" про видачу наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" від 14.02.2020 у справі № 14/22К-19 відкласти на 07.07.2020 на 10:30 год.

Засідання відбудеться в приміщенні Центрального апеляційного господарського суду за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 65, в залі засідань № 207 .

Сторонам забезпечити явку повноважних представників у судове засідання.

Витребувати у Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" третейську справу № 14/22К-19 за позовом Приватного акціонерного товариства "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" до Товариства з обмеженою відповідальністю "АВАРІК" про стягнення 1 335 640,30 грн заборгованості за договором підряду на капітальний ремонт № 1369-10-10 від 01.09.2017.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Інформацію по справі учасники справи можуть отримати на сторінці Центрального апеляційного господарського суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою https://court.gov.ua/fair/sud4876/ або переглянути процесуальні документи по справі на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua/

Головуючий суддя О.Г. Іванов