Ухвала

від 29.07.2020 по справі 910/7995/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

29.07.2020Справа № 910/7995/20

За позовом Акціонерного товариства Київгаз

до Товариства з обмеженою відповідальністю Спеціалізована пересувна механізована колона-7

про стягнення 71 420, 23 грн та зобов`язання повернути майно,

Суддя Карабань Я.А.

Секретар судових засідань Саницька Б.В.

представники учасників справи:

від позивача: Шимко Л.М.;

від відповідача: не з`явився;

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Акціонерне товариство Київгаз (надалі - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю Спеціалізована пересувна механізована колона-7 (надалі-відповідач) в якій просить суд:

- стягнути з відповідача грошові кошти в сумі 71 420, 23 грн;

- зобов`язати відповідача повернути позивачу лічильнику газу роторні ЕГЛ G-2,5 Ямполь у кількості 8 шт., лічильники газу роторні ЕГЛ G-2,5 Ямполь у кількості 14 шт.

Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем своїх обов`язків за договором №1200 виконання робіт з встановлення лічильників природнього газу населенню від 25.12.2015, в частині повного виконання робіт.

25.06.2020 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли заяви про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.06.2020 дану позовну заяву залишено без руху, встановлено позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.06.2020 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження в справі № 910/7995/20, постановлено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 29.07.2020.

27.07.2020 від представника відповідача надійшов відзив на позовну заяву, в якому останній заперечив проти позовних вимог, та просив відмовити в задоволенні позову повністю. В обґрунтування своєї позиції зазначив, що невиконання позивачем умов договору, а саме ненадання переліку адрес для виконання робіт призвело до порушення строків виконання відповідачем своїх зобов`язань, також, на думку відповідача, позивачем невірно розрахована кількість встановлених лічильників, а відтак сума заявлена до стягнення позивачем не є обґрунтованою.

28.07.2020 від представника відповідача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, у зв`язку з зайнятістю останнім в іншому судовому засіданні.

29.07.2020 через загальний відділ діловодства суду від представника позивача надійшли заперечення, в яких останній позовні вимоги просив задовольнити повністю. Також, зазначив, що позивачем було направлено на адресу відповідача лист, яким надав перелік адрес відповідно до умов договору. На підтвердження кількості встановлених лічильників надав суду відповідний розрахунок.

29.07.2020 в підготовче засідання з`явився представник позивача. Відповідач в засідання не з`явився, проте звернувся до суду з зазначеним вище клопотанням про відкладення. Суд, розглянувши клопотання представника відповідача про відкладення розгляду справи, протокольно задовольнив його.

Відповідно до ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу.

На підставі викладеного, керуючись ст. 183, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче засідання у справі №910/7995/20 на 18.08.20 о 10:20 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 21 .

2 . Позивачу в строк до 17.08.2020 надати суду:

- виписку банку про рух коштів між позивачем і відповідачем з 25.12.2015 та на даний час;

- докази отримання чи неотримання відповідачем вимоги від 13.04.2020 №877/09-1

- письмові пояснення щодо того, кому належали лічильники газу роторні ЕГЛ G-2, 5 Ямполь, які були встановлені згідно акту № 14 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 та документи для підтвердження таких обставин.

3 . Відповідачу в строк до 17.08.2020 надати суду:

- письмові пояснення щодо того, кому належали лічильники газу роторні ЕГЛ G-2, 5 Ямполь, які були встановлені згідно акту № 14 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 та документи для підтвердження таких обставин.

4. Викликати у підготовче засідання учасників справи та їх представників. У відповідності до ст. 60 ГПК України надати документи, що підтверджують повноваження представників учасників справи.

5. Попередити позивача про те, що у разі ненадання господарському суду без поважних причин документів або нез`явлення його представника у судове засідання, позов відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 226 ГПК України може бути залишений без розгляду.

6. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя Я.А.Карабань