ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА
"20" лютого 2023 р. Справа № 909/692/22
м. Львів
Західний апеляційний господарський суд в складі колегії суддів:
Гриців В.М. (доповідач), Зварич О.В., Малех І.Б.
розглянув матеріали апеляційної скарги Акціонерного товариства "Укртрансгаз" на рішення Господарського суду Івано-Франківської області (суддя Стефанів Т. В.) від 21 грудня 2022 року у справі №909/962/22 за позовом Акціонерного товариства "Укртрансгаз" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Кулев-Інвест" про стягнення пені за прострочення виконання зобов`язання за договором підряду в сумі 299614,91 грн
ВСТАНОВИВ:
24 січня 2023 року до Західного апеляційного господарського суду надійшла апеляційна скарга Акціонерного товариства "Укртрансгаз" на рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 21 грудня 2022 року у справі №909/962/22.
Господарський суд Івано-Франківської області рішенням від 21 грудня 2022 року у справі №909/962/22 ухвалив:
- позов Акціонерного товариства "Укртрансгаз" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Кулев-Інвест" про стягнення пені за прострочення виконання зобов`язання за договором підряду в сумі 299614 грн 91 к. - задоволити частково;
- стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Кулев-Інвест" (вул. А.Мельника, буд. 1 А, м. Івано-Франківськ, 76018; ідентифікаційний код 37409577) на користь Акціонерного товариства "Укртрансгаз" (Кловський узвіз, буд. 9/1, м. Київ, 01021; ідентифікаційний код 30019801) 149807 (сто сорок дев`ять тисяч вісімсот сім) грн 45,5 к. пені та 4494 (чотири тисячі чотириста дев`яносто чотири) грн 22 к. судового збору;
- наказ видати після набрання рішенням законної сили;
- в частині заявленої вимоги Акціонерного товариства "Укртрансгаз" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Кулев-Інвест" про стягнення пені в сумі 149807 (сто сорок дев`ять тисяч вісімсот сім) грн 45,5 к. - відмовити.
В апеляційній скарзі Акціонерне товариство "Укртрансгаз" просить скасувати рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 21 грудня 2022 року у справі №909/962/22 в частині відмови у стягненні 149 807,45 грн пені та прийняти нове рішення, яким позов Акціонерного товариства "Укртрансгаз" задовольнити у повному обсязі. Також скаржник просить здійснити перерозподіл судових витрат та покласти такі на Товариство з обмеженою відповідальністю "Кулев-Інвест".
Повний текст рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 21 грудня 2022 року у справі №909/962/22 складено 02 січня 2023 року. Апеляційна скарга сформована в системі "Електронний суд" 23 січня 2023 року.
Суддя-доповідач Західного апеляційного господарського суду Гриців В.М. ухвалою від 01 лютого 2023 року апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Укртрансгаз" на рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 21 грудня 2022 року у справі №909/962/22 залишила без руху та вказала надати суду докази сплати 2977,00 грн судового збору, а також докази надсилання копії скарги з додатками листом з описом вкладення відповідачу.
Скаржник надіслав докази сплати 2 977,00 грн судового збору та докази надсилання копії скарги з додатками листом з описом вкладення відповідачу.
Апеляційна скарга Акціонерного товариства "Укртрансгаз" на рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 21 грудня 2022 року у справі №909/962/22 відповідає вимогам статті 258 ГПК України і подана з дотриманням положень статті 256 ГПК України.
Відповідно до статті 262 ГПК України про відкриття апеляційного провадження у справі суд апеляційної інстанції постановляє ухвалу. В ухвалі про відкриття апеляційного провадження зазначається строк для подання учасниками справи відзиву на апеляційну скаргу та вирішується питання про витребування матеріалів справи.
Керуючись статями 234, 235, 256, 258, 262 ГПК України, суд
УХВАЛИВ:
1. Відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою Акціонерного товариства "Укртрансгаз" на рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 21 грудня 2022 року у справі №909/962/22.
2. Учасники справи мають право подати відзив на апеляційну скаргу і докази надсилання відзиву учасникам справи у строк, не пізніше п`яти днів з дня отримання ухвали про відкриття апеляційного провадження.
3. Учасникам справи повідомити суду їхні офіційні електронні адреси з метою здійснення судових викликів та повідомлень у порядку, що визначений статтями 120, 242 ГПК України шляхом надсилання судових рішень в електронній формі.
4. Господарському суду Івано-Франківської області надіслати матеріали справи №909/962/22.
5. Копію ухвали надіслати учасникам справи та Господарському суду Івано-Франківської області.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та оскарженню не підлягає.
Суддя В.М. Гриців
Суддя О.В. Зварич
Суддя І.Б. Малех
Дата ухвалення рішення | 20.02.2023 |
Оприлюднено | 23.02.2023 |
Номер документу | 109126920 |
Судочинство | Господарське |
Суть | стягнення пені за прострочення виконання зобов`язання за договором підряду в сумі 299614,91 грн |
Господарське
Західний апеляційний господарський суд
Гриців Віра Миколаївна
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні