Ухвала

від 30.01.2024 по справі 910/3029/21

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

У Х В А Л А

30.01.2024Справа № 910/3029/21

За заявою Державної установи "Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова Національної академії медичних наук України"

про заміну сторони її правонаступником

у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-монтажний комплекс "Енергомонтажвентиляція"</a>

до Державної установи "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова" Національної академії медичних наук України

про стягнення 5786407,44 грн.,

зустрічним позовом Державної установи "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова" Національної академії медичних наук України

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-монтажний комплекс "Енергомонтажвентиляція"</a>,

третя особа Товариство з обмеженою відповідальністю "Проект-Студія"

про стягнення 1187774,57 грн.,

Суддя Паламар П.І.

Представники: не з`явились.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Рішенням господарського суду міста Києва від 30 березня 2023 р., залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 26 вересня 2023 р., стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-монтажний комплекс "Енергомонтажвентиляція"</a> на користь Державної установи "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова" Національної академії медичних наук України пеню за прострочення виконання робіт у розмірі 539633,29 грн., штраф за прострочення виконання робіт у розмірі 397624,53 грн., заборгованість з компенсації витрат за спожиту електроенергію та водопостачання і водовідведення у розмірі 58220,37 грн., за прострочення компенсації витрат за спожиту електроенергію та водопостачання і водовідведення пеню у розмірі 662,95 грн. та штраф у розмірі 7164,94 грн., судовий збір у розмірі 15049,59 грн.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 24 жовтня 2023 р., стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-монтажний комплекс "Енергомонтажвентиляція"</a> на користь Державної установи "Національний Інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова" Національної академії медичних наук України 2684 грн. судового збору за подання апеляційної скарги.

Додатковою постановою Північного апеляційного господарського суду від 24 жовтня 2023 р. стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-монтажний комплекс "Енергомонтажвентиляція"</a> на користь Державної установи "Національний Інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова" Національної академії медичних наук України 33000 грн. витрат на професійну правничу допомогу.

29 листопада 2023 р. на виконання вказаних судових рішень видано три накази.

У січні 2024 року Державна установа "Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова Національної академії медичних наук України" звернулася в суд із заявами про заміну Державної установи "Національний Інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова" Національної академії медичних наук України її правонаступником.

Боржник письмових пояснень на заяву не подав, представники сторін у судове засідання не з`явилися, про час і місце його проведення повідомлені в установленому порядку.

Суд вважає можливим розглянути заяви відповідно до вимог ч. 3 ст. 334 ГПК України у відсутності представників сторін за наявними матеріалами, що містять достатньо відомостей про їх права і взаємовідносини.

З матеріалів справи вбачається, що на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 червня 2023 р. № 582-р та постанови бюро Президії Національної академії медичних наук України від 4 липня 2023 р. № 13/1 Державну установу "Національний Інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова" Національної академії медичних наук України було реорганізовано шляхом злиття з Державною установою "Інститут нефрології Національної академії медичних наук України" з утворенням Державної установи "Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова Національної академії медичних наук України".

Згідно з ч. 5. ст. 4 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" у разі злиття юридичних осіб здійснюється державна реєстрація новоутвореної юридичної особи та державна реєстрація припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті злиття. Злиття вважається завершеним з дати державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті злиття.злиття вважається завершеним з дати державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті злиття.

Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вищевказана реорганізція шляхом злиття завершена 7 листопада 2023 р.

Таким чином, зібраними у справі доказами підтверджується, що Державна установа "Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова Національної академії медичних наук України" є правонаступником Державної установи "Національний Інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова" Національної академії медичних наук України - стягувача у справі .

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 334 ГПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.

З урахуванням наведеного заяви про заміну стягувача Державної установи "Національний Інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова" Національної академії медичних наук України її правонаступником Державною установою "Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова Національної академії медичних наук України" підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст. 232-234, 334 ГПК України, суд

У Х В А Л И В:

заяви Державної установи "Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова Національної академії медичних наук України" про заміну сторони її правонаступником задовольнити.

Замінити стягувача Державну установу "Національний Інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова" Національної академії медичних наук України (03680, м. Київ, вулиця Героїв Севастополя, 30, ідентифікаційний код 02011953) її правонаступником Державною установою "Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова" Національної академії медичних наук України" (03680, м. Київ, вулиця Героїв Севастополя, 30, ідентифікаційний код 45233967).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та підлягає оскарженню в порядку розділу IV ГПК України.

Суддя господарського суду міста Києва П.І.Паламар