Ухвала

від 18.07.2024 по справі 904/1067/24

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження

та призначення справи до судового розгляду по суті

18.07.2024м. ДніпроСправа № 904/1067/24

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Технохімреагент" (Запорізька обл., м.Запоріжжя)

до Публічного акціонерного товариства "Арселорміттал Кривий Ріг" (Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг)

про стягнення заборгованості

та за зустрічним позовом Публічного акціонерного товариства "Арселорміттал Кривий Ріг" (Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Технохімреагент" (Запорізька обл., м. Запоріжжя)

про стягнення штрафних санкцій

Суддя: Татарчук В.О.

Секретар судового засідання: Анділахай В.В.

Представники:

від позивача: Волтер О.В.;

від відповідача: Крят Л.Б.

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Технохімреагент" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до Публічного акціонерного товариства "Арселорміттал Кривий Ріг" про стягнення заборгованості в загальному розмірі 444200,65грн, з якої: 434484,39грн основного боргу, 3900,19грн трьох відсотків річних, 5816,07грн інфляційних втрат. Судові витрати по сплаті судового збору просить покласти на відповідача.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов договору підряду №313 від 19.02.2019.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.03.2024 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Технохімреагент" залишено без руху на підставі статей 162, 164 Господарського процесуального кодексу України та надано позивачу строк для усунення недоліків.

19.03.2024 до канцелярії суду через систему "Електронний суд" від ТОВ "Технохімреагент" надійшли уточнена позовна заява, яка містить попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи, а також докази направлення відповідачу копії уточненої позовної заяви, та заява про усунення недоліків позовної заяви, відповідно до змісту якої позивач надав докази сплати судового збору у встановлених порядку і розмірі та копію довіреності, що підтверджує повноваження представника позивача, та усунув недоліки позовної заяви.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 25.03.2024 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Вирішено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без виклику (повідомлення) учасників за наявними в матеріалах справи документами. Зобов`язано відповідача протягом 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі надати відзив на позовну заяву.

10.04.2024 до канцелярії суду через систему "Електронний суд" від ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг" надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач просить відмовити в задоволенні позовних вимог у повному обсязі, судові витрати покласти на позивача, а також залучити до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору - Офіс генерального прокурора.

Крім того, 10.04.2024 до канцелярії суду через систему "Електронний суд" від відповідача надійшов зустрічний позов, в якому просить стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Технохімреагент" на користь Публічного акціонерного товариства "Арселорміттал Кривий Ріг" неустойку за несвоєчасне виконання робіт за договором підряду №313 від 19.02.2019 у сумі 138735,33грн.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.04.2024 зустрічну позовну заяву Публічного акціонерного товариства "Арселорміттал Кривий Ріг" залишено без руху на підставі статті 164 Господарського процесуального кодексу України.

16.04.2024 до канцелярії суду через систему "Електронний суд" від ТОВ "Технохімреагент" надійшла відповідь на відзив на первісний позов.

Також, 16.04.2024 до канцелярії суду через систему "Електронний суд" від ТОВ "Технохімреагент" надійшла заява про зменшення розміру позовних вимог за первісним позовом, відповідно до змісту якої ТОВ "Технохімреагент" просить стягнути з ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг" 269800,12грн основного боргу, 3900,19грн трьох відсотків річних, 5816,07грн інфляційних втрат.

17.04.2024 до канцелярії суду через систему "Електронний суд" від ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг" надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви, до якої надано докази сплати судового збору у встановлених порядку і розмірі.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.04.2024 зустрічну позовну заяву Публічного акціонерного товариства "Арселорміттал Кривий Ріг" прийнято до спільного розгляду з первісним позовом.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.04.2024 вирішено перейти від спрощеного позовного провадження до розгляду справи №904/1067/24 за правилами загального позовного провадження та розпочати розгляд справи зі стадії відкриття провадження у справі. Призначено підготовче засідання на 14.05.2024.

01.05.2024 до канцелярії суду через систему "Електронний суд" від ТОВ "Технохімреагент" надійшла заява про зменшення розміру позовних вимог за первісним позовом, відповідно до змісту якої ТОВ "Технохімреагент" просить стягнути з ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг" 206800,12грн основного боргу, 3900,19грн трьох відсотків річних, 5816,07грн інфляційних втрат.

08.05.2024 до канцелярії суду через систему "Електронний суд" від ТОВ "Технохімреагент" надійшов відзив на зустрічну позовну заяву, в якому просить відмовити в задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

14.05.2024 до канцелярії суду через систему "Електронний суд" від ТОВ "Технохімреагент" надійшло клопотання про витребування доказів, в якому ТОВ "Технохімреагент" просить витребувати у ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг" журнал обліку параметрів роботи зворотного осмосу хімічного цеху ТЕЦ-1 ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг" за період червень-вересень 2023р.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 14.05.2024 відкладено підготовче засідання на 06.06.2024.

15.05.2024 до канцелярії суду через систему "Електронний суд" від ТОВ "Технохімреагент" надійшла заява на виконання вимог ухвали суду від 14.05.2024, а саме: письмові пояснення щодо заяви ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг" про залучення до участі у справі як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору - Офіс генерального прокурора.

Також 15.05.2024 до канцелярії суду через систему "Електронний суд" від представника ТОВ "Технохімреагент" надійшла заява про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференці, в якій, між іншим, просить у випадку неможливості прийняти участь у режимі відеоконференції через відключення світла та Інтернету розглянути справу без участі представника позивача.

20.05.2024 до канцелярії суду через систему "Електронний суд" від ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг" надійшла відповідь на відзив на зустрічний позов.

05.06.2024 до канцелярії суду через систему "Електронний суд" від ТОВ "Технохімреагент" надійшла заява про зменшення розміру позовних вимог за первісним позовом, відповідно до змісту якої ТОВ "Технохімреагент" просить стягнути з ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг" 3900,19грн трьох відсотків річних, 5816,07грн інфляційних втрат. В обґрунтування наведеної заяви зазначає, що ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг" після відкриття провадження у справі оплатив основну заборгованість за договором підряду №313 від 19.02.2019.

06.06.2024 до канцелярії суду через систему "Електронний суд" від ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг" надійшли заперечення на клопотання ТОВ "Технохімреагент" про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 06.06.2024 прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Технохімреагент" про зменшення розміру позовних вимог за первісним позовом, продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та відкладено підготовче засідання на 18.07.2024.

11.07.2024 до канцелярії суду через систему "Електронний суд" від ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг" надійшли додаткові пояснення з урахуванням заяви ТОВ "Технохімреагент" про зменшення розміру позовних вимог за первісним позовом.

18.07.2024 до канцелярії суду через систему "Електронний суд" від ТОВ "Технохімреагент" надійшла заява, до якої надано контррозрахунок неустойки, заявленої у зустрічній позовній заяві з урахуванням обставин, викладених у відзиві на зустрічну позовну заяву.

Також 18.07.2024 до канцелярії суду через систему "Електронний суд" від ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг" надійшла заява про приєднання до матеріалів справи детального контрольного розрахунку за первісним позовом з урахуванням дати, суми здійснених відповідачем платежів за спірними актами.

У судовому засіданні 18.07.2024 представник ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг" звернувся із заявою про залишення без розгляду поданого ним раніше клопотання про залучення до участі у справі як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору - Офіс генерального прокурора.

Враховуючи викладене, суд не вбачає підстав для розгляду клопотання ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг" про залучення до участі у справі як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору - Офіс генерального прокурора.

Відповідно до частини другої статті 177 Господарського процесуального кодексу України, підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого провадження.

Згідно з пунктом 3 частини другої статті 185 Господарського процесуального кодексу України, за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду (частина третя статті 177 Господарського процесуального кодексу України).

Суд з метою належного виконання свого процесуального обов`язку щодо розгляду справи по суті керується пунктом 10 частини третьої статті 2 Господарського процесуального кодексу України, що кореспондується із статтею 129 Конституції України, за якою однією з основних засад (принципів) господарського судочинства є також розумність строків розгляду справи судом.

Таким чином, суд вважає за можливе закрити підготовче провадження та призначити справу до розгляду по суті.

Крім того, під час судового засідання 18.07.2024 представник ТОВ "Технохімреагент" звернувся з клопотанням про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів, а саме за допомогою комплексних засобів та підсистеми відеоконференцзв`язку ЄСІТС.

За змістом статті 197 Господарського процесуального кодексу України, учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов`язковою. Учасник справи подає заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання. Копія заяви в той самий строк надсилається іншим учасникам справи. Учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та електронного підпису згідно з вимогами Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положень, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).

Враховуючи викладене, а також необхідність забезпечення права на доступ до правосуддя та своєчасного розгляду справи, суд вважає за можливе задовольнити заявлене клопотання.

Керуючись статтями 177-185, 197, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження.

2. Справу призначити до розгляду по суті в засіданні на 08.08.2024 об 11:30год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань № 1-402 (4 поверх) за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

3. Задовольнити клопотання представника ТОВ "Технохімреагент" про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів, а саме за допомогою комплексних засобів та підсистеми відеоконференцзв`язку ЄСІТС.

4. Роз`яснити учасникам справи можливість подання заяв по суті справи чи заяв з процесуальних питань на адресу суду:

- за допомогою електронної пошти: inbox@dp.arbitr.gov.ua з використанням електронного цифрового підпису;

- за допомогою сервісу "Електронний суд";

- засобами поштового зв`язку: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Роз`яснити учасникам справи, що відповідні заяви по суті справи повинні відповідати вимогам статей 161-168, 178, 179, 184 Господарського процесуального кодексу України та мають бути подані у строк, визначений в ухвалі.

Роз`яснити учасникам справи, що заяви з процесуальних питань повинні відповідати вимогам статей 169, 170 Господарського процесуального кодексу України.

5. Учасник, що бере участь у судовому засіданні в режимі відеоконференцзв`язку, зобов`язаний: зайти та авторизуватися в Системі за 10 хвилин до часу судового засідання; активувати технічні засоби (мікрофон, навушники та камера) та перевірити їх працездатність шляхом тестування за допомогою Системи; очікувати запрошення секретаря до участі в судовому засіданні. Підтвердження особи учасника відбувається шляхом його авторизації в Системі із застосуванням електронного підпису. Система не дає можливості участі в судовому засіданні у режимі відеоконференції не авторизованим учасникам.

6. Повідомити учасників справи про те, що інформація у цій справі доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя В.О. Татарчук