Рішеннявід 19.09.2011 по справі 34-14/167-09-4143ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕС ЬКОЇ ОБЛАСТІ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
"19" вересня 2011 р. Справа № 34-14/167-09-4143
За позовом Приватног о акціонерного товариства „К иївстар Дж.Ес.Ем.” в особі філі ї Приватного акціонерного т овариства „Київстар Дж.Ес.Ем .” у м. Одесі
до відповідача Фірми "ХІ МЗАХИСТ" у формі товариства з обмеженою відповідальністю
про стягнення 130035,90грн.
Су ддя Фаєр Ю.Г.
суддя Петров В.С.
суддя Невінгловська Ю.М.
Представники
від заявника: ОСОБА_1, дію ча на підставі довіреності № 142 від 15.03.11р.;
від відповідача: ОСОБА_2 , діючий на підставі довірено сті від 11.05.10р.;
СУТЬ СПОРУ: розгляда ється в порядку ст.112 ГПК Украї ни
Закрите акціонерне товари ство „Київстар Дж.Ес.Ем.” в осо бі філії Закритого акціонерн ого товариства „Київстар Дж. Ес.Ем.” у м. Одесі звернулося д о господарського суду Одеськ ої області з позовом про стяг нення з відповідача договірн ої санкції за перевищення пе редбачених договором строкі в закінчення робіт у сумі 222817,25г рн.
Рішенням господарського с уду Одеської області від 14.07.2010р . (головуючий суддя Горячук Н.О ., судді Панченко О.Л. та Цісель ський О.В.) по справі №14/167-09-4143 у поз ові ЗАТ „Київстар Дж.Ес.Ем.” в особі філії ЗАТ „Київстар Дж .Ес.Ем.” у м. Одесі про стягненн я з Фірми "ХІМЗАХИСТ" у формі Т ОВ 222817,25грн. договірної санкції , передбаченої п.8.3. договору №Г П 01/2006 від 15.05.2006р. відмовлено повні стю.
08.02.2011р. ЗАТ „Київстар Дж.Ес.Ем.” в особі філії ЗАТ „Київстар Д ж.Ес.Ем.” у м. Одесі звернулося до господарського суду Одес ької області з заявою про пер егляд рішення господарськог о суду Одеської області від 14. 07.2010р. по справі №14/167-09-4143 за нововия вленими обставинами.
Під час розгляду заяви пози вач звернувся до господарськ ого суду з уточненням до позо ву та просив стягнути з відпо відача 130035,90грн. договірної сан кції за порушення строків ви конання робіт.
Рішенням господарського с уду Одеської області від 02.03.2011р . заяву ЗАТ „Київстар Дж.Ес.Ем. ” в особі філії ЗАТ „Київстар Дж.Ес.Ем.” у м. Одесі про перегл яд рішення за нововиявленими обставинами задоволено. Ріш ення господарського суду Оде ської області від 14.07.2010р. по спр аві №14/167-09-4143 скасовано, позов зад оволено, стягнуто з Фірми "ХІМ ЗАХИСТ" у формі ТОВ на користь ЗАТ „Київстар Дж.Ес.Ем.” в осо бі філії ЗАТ „Київстар Дж.Ес.Е м.” у м. Одесі 130035,90грн. договірни х санкцій, 1300,35грн. держмита та 31 2,50грн. витрат на ІТЗ судового п роцесу.
Під час розгляду заяви в апе ляційній інстанції задоволе но клопотання позивача, здій снено заміну найменування по зивача з Закритого акціонерн ого товариства „Київстар Дж. Ес.Ем.” на Приватне акціонерн е товариство „Київстар Дж.Ес .Ем.”.
Постановою Одеського апел яційного господарського суд у від 12.05.2011р. рішення господарсь кого суду Одеської області в ід 02.03.2011р. у справі №14/167-09-4143 скасова но внаслідок порушення вимо г п.2 ч.3 ст.104 ГПК України та прийн ято нове, яким позовні вимоги Приватного акціонерного тов ариства „Київстар Дж.Ес.Ем.” в особі філії Приватного акці онерного товариства „Київст ар Дж.Ес.Ем.” у м. Одесі задовол ено, стягнуто з Фірми "ХІМЗАХИ СТ" у формі ТОВ 130035,90грн. договір них санкцій, 1300,35грн. держмита т а 312,50грн. витрат на ІТЗ судовог о процесу.
Постановою Вищого господа рського суду України від 21.07.11р . касаційну скаргу Фірми "ХІМЗ АХИСТ" у формі ТОВ задоволено частково, постанову Одесько го апеляційного господарськ о суду від 12.05.11р. у справі №14/167-09-4143 т а рішення господарського суд у Одеської області від 02.03.2011р. с касовано, справу передано на новий розгляд до господарсь кого суду Одеської області.
Згідно розподілу справ між суддями автоматизованої сис теми документообігу господа рського суду Одеської област і визначено наступний склад колегії суддів по розгляду с прави №14/167-09-4143: головуючий суддя Фаєр Ю.Г., суддя Петров В.С., суд дя Невінгловська Ю.М.
Ухвалою господарського су ду Одеської області від 08.08.2011р. прийнято справу №14/167-09-4143 до коле гіального провадження з прис воєнням №34-14/167-09-4143.
В обґрунтування заяви про п ерегляд рішення по справі №14/1 67-09-4143 від 14.07.2010р. за нововиявленим и обставинами заявник посила ється на те, що рішенням госпо дарського суду Одеської обла сті від 14.07.2010р. по даній справі у задоволенні позову було від мовлено у зв'язку з тим, що під ставою для нарахування догов ірної санкції було застосува ння умов п.8.3 договору Генерал ьного підряду від 15.05.2006р. №ГП 01/2006, який при прийнятті рішення у справі, станом на 14.07.2010р., був ви знаний судом недійсним.
Так, рішенням господарсько го суду Одеської області від 21.10.2009р. по справі №14/80-09-2056 за позово м ПАТ „Київстар Дж.Ес.Ем.” в ос обі філії ПАТ „Київстар Дж.Ес .Ем.” у м. Одесі до відповідача Фірми "ХІМЗАХИСТ" у формі ТОВ про стягнення 27249,95грн. та за зус трічним позовом Фірми "ХІМЗА ХИСТ" у формі ТОВ до ПАТ „Київ стар Дж.Ес.Ем.” в особі філії П АТ „Київстар Дж.Ес.Ем.” у м. Оде сі про визнання недійсним п.8.3 договору генерального підря ду №ГП 01/2006 від 15.05.2006р. первісний п озов задоволено частково, ст ягнуто з Фірми на користь Тов ариства 11600,60грн. договірних са нкцій, 116грн. держмита та 118грн. в итрат на ІТЗ судового процес у, в решті позову відмовлено, у задоволенні зустрічного поз ову Фірми до Товариства відм овлено повністю.
Постановою Одеського апел яційного господарського суд у від 26.11.2009р. рішення господарсь кого суду Одеської області в ід 21.10.2009р. по справі №14/80-09-2056 скасов ано, у первісному позові відм овлено, зустрічний позов зад оволено, визнано недійсним п .8.3 договору генерального підр яду №ГП 01/2006 від 15.05.2006р., укладеног о між Товариством та Фірмою.
Постановою Вищого господа рського суду України від 03.03.2010р . по справі №14/80-09-2056 постанову Оде ського апеляційного господа рського суду від 26.11.2009р. залишен о без змін.
Постановою Верховного Суд у України від 22.11.2010р. постанову Вищого господарського суду У країни від 03.03.2010р. по справі №14/80-09 -2056 скасовано, справу направле но на новий розгляд до суду ка саційної інстанції.
Постановою Вищого господа рського суду України від 12.01.2011р . постанову Одеського апеляц ійного господарського суду в ід 26.11.2009р. по справі №14/80-09-2056 скасов ано, рішення господарського суду Одеської області від 21.10.20 09р. по справі №14/80-09-2056 залишено бе з змін.
Таким, чином, оскільки стано м на день розгляду даної заяв и судом касаційної інстанції підтверджене право замовник а нараховувати підряднику до говірну санкцію у розмірі 0,1% в ід вартості невиконаних або неналежно виконаних робіт за кожний день прострочення їх виконання на підставі п.8.3 дог овору генерального підряду № ГП 01/2006 від 15.05.2006р., та вказані факт и мають істотне значення для справи й не були відомі позив ачу, заявник просить перегля нути рішення господарського суду Одеської області №14/167-09-4143 в ід 14.07.2010р. за нововиявленими обс тавинами та прийняти нове рі шення, яким позовні вимоги ПА Т "Київстар Дж.Ес.Ем." задоволь нити.
Фірма "ХІМЗАХИСТ" у формі то вариства з обмеженою відпові дальністю проти заяви запере чує та вважає, що за вимогами, які висунуті позивачем сплин ув строк позовної давності. Т ак, відповідно до умов п.п.8.3, 8.5. д оговору Генерального підряд у №ГП 01/2006 від 15.05.2006р., договірна са нкція є не що інше як пеня. Згі дно ст.546 Цивільного Кодексу У країни виконання зобов'язанн я може забезпечуватися неуст ойкою (штрафом, пенею), порукою , гарантією, заставою, притрим анням, завдатком. Договором а бо законом можуть бути встан овлені інші види забезпеченн я виконання зобов'язання. Нар ахування „договірної санкці ї” позивачем здійснено з ура хуванням п.6 ст.232 ГК України, як а визначає відповідальність за невиконання зобов'язання в строк. Стаття 546 ЦК України на яку посилається позивач виз начає види забезпечення вико нання зобов'язання, тому в сил у п.5 ст.261 ЦК України перебіг ст року позовної давності почин ається зі спливом строку вик онання зобов' язання.
На думку Фірми "ХІМЗАХИСТ" у формі ТОВ, процесуальний стр ок про стягнення штрафних са нкцій за додатковими угодами до договору Генерального пі дряду №ГП 01/2006 від 15.05.2006р. підпадає під норми ст.258 ЦК України, який є граничним і не може бути від новлений оскільки не був зуп инений і не може бути перерва ним. Строк позовної давності за вимогами, які заявлені поз ивачем ЗАТ „Київстар Дж.Ес.Ем ." у заяві про уточнення позовн их вимог стосовно: додатково ї угоди №144/12007-144 від 30.12.2006р. сплинув - 06.08.2009р.; додаткової угоди №145/12007-145 від 30.12.2006р. сплинув - 20.06.2009р.; додатк ової угоди №146/12007-146 від 30.12.2006р. спли нув - 29.11.2009р.; додаткової угоди №14 7/12007-147 від 30.12.2006р. сплинув - 23.08.2009р.; дод аткової угоди №150/12007-150 від 30.12.2006р. с плинув - 18.11.2009р.; додаткової угод и №151/12007-151 від 30.12.2006р. сплинув - 11.12.2009р; д одаткової угоди №156/12007-156 від 30.12.2006р . сплинув - 11.12.2009р.; додаткової уго ди №157/12007-157 від 30.12.2006р. сплинув - 29.11.2009р .; додаткової угоди №158/12007-158 від 30.1 2.2006р. сплинув - 29.11.2009р.; додаткової угоди №159/12007-159 від 30.12.2006р. сплинув - 03.10.2009р.; додаткової угоди №166/12007-166 в ід 02.02.2007р. сплинув - 16.12.2009р.; додатко вої угоди №170/12007-170 від 02.02.2007р. сплин ув - 16.12.2009р.; додаткової угоди №171/12 007-171 від 10.02.2007р. сплинув - 29.08.2009р.; дода ткової угоди №172/12007-172 від 10.02.2007р. сп линув - 29.08.2009р.; додаткової угоди №175/12007-175 від 19.02.2007р. сплинув - 16.12.2009р.; д одаткової угоди №176/12007-176 від 19.02.2007р . сплинув - 16.12.2009р.; додаткової уго ди №180/12007-180 від 24.02.2007р. сплинув - 31.10.2009р .; додаткової угоди №183/12007-183 від 17.0 2.2007р. сплинув - 29.07.2009р.; додаткової угоди №184/12007-184 від 17.02.2007р. сплинув - 29.07.2009р.; додаткової угоди №186/12007-186 в ід 21.03.2007р. сплинув - 16.12.2009р.; додатко вої угоди №187/12007-187 від 12.04.2007р. сплин ув - 20.12.2009р.; додаткової угоди №188/12 007-188 від 12.04.2007р. сплинув - 11.12.2009р.; дода ткової угоди №189/12007-189 від 12.04.2007р. сп линув - 25.11.2009р.; додаткової угоди №190/12007-190 від 12.04.2007р. сплинув - 11.12.2009р.; д одаткової угоди №191/12007-191 від 30.03.2007р . сплинув - 30.08.2009р.; додаткової уго ди N192/12007-192 від 30.03.2007р. сплинув - 29.10.2009р.; додаткової угоди №193/12007-193 від 12.04. 2007р. сплинув - 20.12.2009р.; додаткової у годи №194/12007-194 від 12.04.2007р. сплинув - 25.12 .2009р.; додаткової угоди №199/12007-199 ві д 23.04.2007р. сплинув - 17.12.2009р.; додатков ої угоди №203/12007-203 від 28.04.2007р. сплину в - 29.11.2009р.; додаткової угоди №204/12007- 204 від 28.04.2007р. сплинув - 08.11.2009р.; додат кової угоди №205/12007-205 від 22.05.2007р. спл инув - 19.07.2009р.; додаткової угоди № 206/12007-206 від 22.05.2007р. сплинув - 29.10.2009р.; дод аткової угоди №207/12007-207 від 22.05.2007р. с плинув - 29.10.2009р.; додаткової угод и №208/12007-208 від 22.05.2007р. сплинув - 29.10.2009р.; додаткової угоди №209/12007-209 від 22.05.2 007р. сплинув - 16.07.2009р.; додаткової у годи №210/12007-210 від 30.05.2007р. сплинув - 17.12 .2009р.; додаткової угоди №212/12007-212 ві д 05.06.2007р. сплинув - 20.12.2009р.; додатков ої угоди №265/12007-265 від 30.10.2007р. сплину в - 13.11.2009р.; додаткової угоди №268/12007- 268 від 14.11.2007р. сплинув - 30.10.2009р.; додат кової угоди №270/12007-270 від 14.11.2007р. спл инув - 29.10.2009р.; додаткової угоди № 273/12007-273 від 14.11.2007р. сплинув - 29.10.2009р.; дод аткової угоди №274/12007-274 від 14.11.2007р. с плинув - 17.12.2009р.; додаткової угод и №277/12007-277 від 15.11.2007р. сплинув - 27.12.2009р.; додаткової угоди №278/12007-278 від 26.11.2 007р. сплинув - 20.12.2009р.; додаткової у годи №279/12007-279 від 26.11.2007р. сплинув - 20.12 .2009р.; додаткової угоди №280/12007-280 ві д 07.12.2007р. сплинув - 20.12.2009р.; додатков ої угоди №281/12007-281 від 10.12.2007р. сплину в - 12.12.2009р.; додаткової угоди №282/12007- 282 від 07.12.2007р. сплинув - 20.12.2009р.; додат кової угоди №284/12007-284 від 10.12.2007р. спл инув - 20.12.2009р.; додаткової угоди № 285/12007-285 від 07.12.2007р. сплинув - 13.12.2009р.; дод аткової угоди №286/12007-286 від 10.12.2007р. с плинув - 16.12.2009р.; додаткової угод и №287/12007-287 від 10.12.2007р. сплинув - 16.12.2009р.; додаткової угоди №288/12007-288 від 10.12.2 007р. сплинув - 16.12.2009р.; додаткової у годи №289/12007-289 від 07.12.2007р. сплинув - 08.11 .2009р.; додаткової угоди №290/12007-290 ві д 07.12.2007р. сплинув - 08.11.2009р.; додатков ої угоди №291/12007-291 від 07.12.2007р. сплину в - 26.11.2009р.; додаткової угоди №292/12007- 292 від 07.12.2007р. сплинув - 20.12.2009р.
Розглянувши матеріали спр ави, суд встановив.
15.05.2006р. між закритим акціонер ним товариством „Київстар Дж .Ес.Ем.” (замовник) та товарист вом з обмеженою відповідальн істю "ХІМЗАХИСТ" (підрядник) ук ладено договір генерального підряду №ГП01/2006 на будівництво об'єктів ЗАТ „Київстар Дж.Ес.Е м.”, відповідно до умов якого п ідрядник зобов' язався від і мені та за дорученням замовн ика виконати згідно з заявка ми та/або завданнями замовни ка комплекс робіт "під ключ" по будівництву об' єктів замов ника та/або монтажу базових с танцій на таких об' єктах зг ідно з окремими додатковими угодами до цього договору, в о бумовлені договором та додат ковими угодами до нього стро ки, а також ліквідовувати за с вій рахунок можливі недоліки та дефекти в роботах, що виник ли з вини Підрядника та були в иявлені у ході прийняття роб іт, виявлені Замовником прот ягом гарантійних строків екс плуатації об'єктів та/або баз ових станцій, а Замовник - св оєчасно та в повному обсязі о платити належним чином викон ані Підрядником роботи згідн о з додатковими угодами до до говору (п.1.1 договору).
Відповідно до умов пп.2.1.1. п.2.1. з амовник зобов'язався надати підряднику необхідні для які сного та своєчасного виконан ня робіт по цьому договору та додатковим угодам до нього н аявні у замовника вихідні да ні (технічне завдання). Склада ння та оформлення інших техн ічних даних, необхідних для в иконання підрядником робіт з а договором, які відсутні у за мовника, здійснюються підряд ником його силами та засобам и із обов'язковим письмовим з атвердженням таких даних Зам овником до початку виконання підрядником робіт.
Згідно п.2.3.1 зазначеного розд ілу підрядник зобов' язаний , зокрема, якісно виконати та з дати замовнику усі роботи в о бсягах і у строки, що передбач ені умовами договору та відп овідними додатковими угодам и до договору.
Згідно з п.3.2, п.3.3 договору вар тість окремих видів робіт є ф іксованою та встановлюється в додатку №1 до договору. Пере д виконанням Підрядником буд ь-яких робіт сторонами склад ається та підписується відпо відна додаткова угода до дог овору, в якій вказуються обся ги, вартість та строки викона ння робіт.
Пунктом 4.1. договору передба чено, що роботи виконуються у строки, які вказані у відпові дних додаткових угодах до До говору. Підрядник зобов' яза ний приступити до виконання робіт не пізніше дат, вказани х в додаткових угодах щодо ві дповідних об' єктів (п.5.2. дого вору).
За п.5.6. договору після викона ння всіх передбачених відпов ідною додатковою угодою до д оговору робіт і відповідност і їх умовам договору та додат кової угоди, підрядник надає письмове повідомлення замов нику про завершення виконанн я робіт.
Приймання-передача викона них робіт відбувається протя гом 10 робочих днів з моменту з авершення виконання робіт пі дрядником та отримання замов ником від підрядника повідом лення про завершення їх вико нання (п.5.7. договору).
Згідно п.5.8. договору заверше нням будівельно-монтажних ро біт на об' єкті є момент пере дачі замовнику дозвільної та виконавчої документації на об' єкт будівництва (додатки №2-3 за виключенням Акту держа вної приймальної комісії та санітарного паспорту) та пер едачі об' єкта (БС) замовнику для здійснення пусконалагод жувальних робіт.
Відповідно до п.8.1. договору з а порушення взятих за догово ром зобов' язань сторони нес уть відповідальність згідно діючого законодавства Украї ни та відповідно до положень цього договору.
Згідно п.8.3. договору у разі п орушення строків виконання р обіт, передбачених у відпові дних додаткових угодах та/аб о строків усунення недоліків та/або дефектів, які вказані в Акті погодження (п.5.10) та/або ст років усунення недоліків та/ або дефектів, які вказані в Ак ті рекламації (п.7.4.) з вини підр ядника, замовник має право на рахувати підряднику договір ну санкцію в розмірі 0,1% від вар тості невиконаних або ненале жно виконаних робіт та/або ро біт з усунення недоліків, за к ожний день прострочення їх н алежного виконання. У разі по рушення строків виконання ро біт більше, ніж на 15 днів, замов ник має право розірвати в одн осторонньому порядку відпов ідну додаткову угоду, направ ивши підряднику повідомленн я про розірвання, та вимагати від підрядника відшкодуванн я збитків, завданих таким пор ушенням.
Згідно п.4.2. цей договір наби рає чинності з моменту його п ідписання та діє до 15.05.2008р., а у ча стині відповідальності та фі нансових взаєморозрахунків - до повного виконання стор онами своїх обов' язків за н им.
Додатковою угодою №144/12007-144 від 30.12.2006р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'яз ку до договору Генерального підряду №ГП від 15.05.2006р., підрядн ик прийняв на себе зобов'язан ня закінчити всі роботи пере дбачені додатковою угодою по базовій станції NIK-768, розташов аній за адресою: Миколаївськ а обл., Новобугський р-н, с.Добр а Воля, ПОСП «Золота Нива» до 3 0.06.2007р. Технічне завдання видан о підряднику 27.12.2006р. Згідно акту виконаних робіт №1021 від 05.08.2008р. п ідрядник передав, а замовник прийняв проектні роботи та р оботи по оформленню проектно ї документації базової станц ії мобільного зв' язку NIK-768, а с аме висновки СЕС за проектом (експертиза проекту) та вигот овлення санітарного паспорт у та погодження з СЕС на загал ьну суму 5150грн.
Додатковою угодою №145/12007-145 від 30.12.2006р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'яз ку до договору, підрядник при йняв на себе зобов'язання зак інчити всі роботи передбачен і додатковою угодою по базов ій станції NIK-765, розташованій з а адресою: Миколаївська обл., Н овобугський район, с. Баратів ка, Баратівський психоневрол огічний інтернат до 30.06.2007р. Техн ічне завдання видано підрядн ику 20.12.2006р. Згідно акту виконани х робіт №463 від 19.09.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв р оботи, а саме геологію та геод езію та комплекс робіт з прив ' язування до місцевості тип ових проектів і проекти ріше нь з встановлення БС (у т.ч. роз рахунок фундаментів, металок онструкцій, кріплень) на зага льну суму 21000грн.
Додатковою угодою №146/12007-146 від 30.12.2006 р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базово ї станції стільникового зв'я зку до договору, підрядник пр ийняв на себе зобов'язання за кінчити всі роботи передбаче ні додатковою угодою по базо вій станції NIK-765, розташованій за адресою: Миколаївська обл ., Новобугський р-н, с.Баратівк а, Баратівський психоневроло гічний інтернат до 30.06.2007р. Техні чне завдання видано підрядни ку 27.12.2006р. Згідно акту виконаних робіт №2358 від 28.11.2008р. підрядник п ередав, а замовник прийняв ро боти, а саме проектні роботи т а роботи по оформленню проек тної документації базової ст анції NIK-765, що розташована за ад ресою: Миколаївська обл., Ново бугський р-н, с. Баратівка, Бар атівський психоневрологічн ий центр, а саме: акт державної приймальної комісії, на зага льну суму 4500грн.
Додатковою угодою №147/12007-147 від 30.12.2006р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'яз ку до договору, підрядник при йняв на себе зобов'язання зак інчити всі роботи передбачен і додатковою угодою по базов ій станції ODЕ-256, розташованій з а адресою: Одеська обл., Тарути нський район, с.Богданівка до 15.07.2007р. Технічне завдання видан о підряднику 27.12.2006р. Згідно акту виконаних робіт №1171 від 22.08.2008р. п ідрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проект ні роботи та роботи по оформл енню проектної документації базової станції ODЕ-256, а саме: ге ологію та геодезію, комплекс робіт з прив' язування до мі сцевості типових проектів і проекти рішень з встановленн я БС(у т.ч розрахунок фундамен тів, металоконструкцій, кріп лень), попереднє погодження С ЕС місця розташування БС на з агальну суму 21500грн.
Додатковою угодою №150/12007-150 від 30.12.2006р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'яз ку до договору, підрядник при йняв на себе зобов'язання зак інчити всі роботи передбачен і додатковою угодою по базов ій станції NIK-999, розташованій з а адресою: м.Миколаїв, вул.Чигр ина до 30.03.2007р. Технічне завдання видано підряднику 13.12.2006р. Згідн о акту виконаних робіт №1854 від 09.10.2008р. підрядник передав, а зам овник прийняв роботи, а саме п роектні роботи та роботи по о формленню проектної докумен тації базової станції мобіль ного зв' язку NIK-999 (акт державн ої приймальної комісії), що ро зташована за адресою: м.Микол аїв, вул.Чигрина, 29, на будівлі Т ОВ „Перший завод загального машинобудівництва”, на загал ьну суму 4500грн. Згідно акту вик онаних робіт №2160 від 17.11.2008р. підр ядник передав, а замовник при йняв роботи, а саме проектні р оботи та роботи по оформленн ю проектної документації баз ової станції мобільного зв' язку NIK-999 - технічне обстеженн я стану технічних споруд і бу дівель (оцінення несучих мож ливостей перекриттів) для ро зміщення обладнання, що розт ашована за адресою: м.Миколаї в, вул.Чигрина,29, на будівлі ТОВ „Перший завод загального ма шинобудівництва” на загальн у суму 4000грн.
Додатковою угодою №151/12007-151 ві д 30.12.2006р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базово ї станції стільникового зв'я зку до договору, підрядник пр ийняв на себе зобов'язання за кінчити всі роботи передбаче ні додатковою угодою по базо вій станції NIK-751, розташованої за адресою: Миколаївська обл ., Миколаївський район, с.Радса д, вул. Миру, 2 до 30.03.2007р. Технічне з авдання видано підряднику 13.12 .2006р. Згідно акту виконаних роб іт №1815 від 02.10.2008р. підрядник пере дав, а замовник прийняв робот и, а саме проектні роботи та ро боти по оформленню проектної документації базової станці ї мобільного зв' язку NIK-751 - по переднє погодження СЕС місця розташування БС, висновки СЕ С за проектом (експертиза про екту), виготовлення санітарн ого паспорта та погодження з СЄС на загальну суму 5650грн. Згі дно акту виконаних робіт №2161 в ід 17.11.2008р. підрядник передав, а з амовник прийняв роботи, а сам е проектні роботи та роботи п о оформленню проектної докум ентації базової станції мобі льного зв' язку NIK-751 - технічн е обстеження стану технічних споруд і будівель (оцінення н есучих можливостей перекрит тів) для розміщення обладнан ня, за вказаною адресою на заг альну суму 4000грн. Згідно акту в иконаних робіт №2275 від 28.11.2008р. пі дрядник передав, а замовник п рийняв роботи, а саме проектн і роботи та роботи по оформле нню проектної документації б азової станції мобільного зв ' язку NIK-751 - акт державної при ймальної комісії, за зазначе ною адресою на загальну суму 4500грн. Згідно акту виконаних р обіт №2754 від 10.12.2008р. підрядник пе редав, а замовник прийняв роб оти, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проект ної документації базової ста нції мобільного зв' язку NIK-751 - прив' язку типового проекту щогли на даху будівлі на зага льну суму 5000грн.
Додатковою угодою №156/12007-156 від 30.12.2006р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'яз ку до договору, підрядник при йняв на себе зобов'язання зак інчити всі роботи передбачен і додатковою угодою по базов ій станції NIK-766, розташованій з а адресою: Миколаївська обл., Н овобугський район, м. Новий Бу г, вул. 2-го П'ятиріччя, Новобузь кий райавтодор до 10.07.2007р. Техніч не завдання видано підрядник у 27.12.2006р. Згідно акту виконаних робіт №1822 від 02.10.2008р. підрядник п ередав, а замовник прийняв ро боти, а саме проектні роботи т а роботи по оформленню проек тної документації базової ст анції мобільного зв' язку NIK-7 66 - попереднє погодження СЕС місця розташування БС, розта шованої за адресою: Миколаїв ська обл., Новобугський район , м. Новий Буг, вул. 2-го П'ятирічч я, Новобузький райавтодор на загальну суму 500грн. Згідно ак ту виконаних робіт №2765 від 10.12.2008р . підрядник передав, а замовни к прийняв роботи, а саме проек тні роботи та роботи по оформ ленню проектної документаці ї базової станції мобільного зв' язку NIK-766 - роботи пов' яз ані з отриманням ТУ, окремого проекту з енергозабезпеченн я, отримання рішення на загал ьну суму 4000грн.
Додатковою угодою №157/12007-157 від 30.12.2006р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'яз ку до договору, підрядник при йняв та себе зобов'язання зак інчити всі роботи передбачен і додатковою угодою по базов ій станції NIK-766, розташованій з а адресою: Миколаївська обл., Н овобугський район, м. Новий Бу г, вул. 2-го П'ятиріччя, Новобузь кий райавтодор до 10.07.2007р. Техніч не завдання видано підрядник у 27.12.2006р. Згідно акту виконаних робіт №2357 від 28.11.2008р. підрядник п ередав, а замовник прийняв ро боти, а саме проектні роботи т а роботи по оформленню проек тної документації базової ст анції мобільного зв' язку NIK-7 66 - акт державної приймально ї комісії на загальну суму 4500г рн.
Додатковою угодою №158/12007-158 від 30.12.2006р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'яз ку до договору, підрядник при йняв на себе зобов'язання зак інчити всі роботи передбачен і додатковою угодою по базов ій станції NIK-726, розташованій з а адресою: Миколаївська обл., Б ерезнегуватський район, с. Ле петиха, територія сільради д о 15.07.2007р. Технічне завдання вида но підряднику 27.12.2006р. Згідно акт у виконаних робіт №744 від 18.07.2008р. підрядник передав, а замовни к прийняв роботи, а саме проек тні роботи та роботи по оформ ленню проектної документаці ї базової станції мобільного зв' язку NIK-726 - висновки СЕС з а проектом (експертиза проек ту) та виготовлення санітарн ого паспорта та погодження з СЕС на загальну суму 5150грн. Згі дно акту виконаних робіт №2276 в ід 28.11.2008р. підрядник передав, а з амовник прийняв роботи, а сам е проектні роботи та роботи п о оформленню проектної докум ентації базової станції мобі льного зв' язку NIK-726 - акт держа вної приймальної комісії на загальну суму 4500грн.
Додатковою угодою №159/12007-159 від 30.12.2006р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'яз ку до договору, підрядник при йняв на себе зобов'язання зак інчити всі роботи передбачен і додатковою угодою по базов ій станції NIK-726, розташованій з а адресою: Миколаївська обл., Б ерезнегуватський район, с.Ле петиха, територія сільради д о 15.07.2007р. Технічне завдання вида но підряднику 27.12.2006р. Згідно акт у виконаних робіт №1156 від 27.08.2008р. підрядник передав, а замовни к прийняв роботи, а саме проек тні роботи та роботи по оформ ленню проектної документаці ї базової станції мобільного зв' язку NIK-726 - загальний прое кт, комплекс робіт з прив' яз ування до місцевості типових проектів і проекти рішень з в становленя БС(в т.ч. розрахуно к фундаментів, металоконстру кцій, кріплень), землевідвід+д оговір оренди, попереднє пог одження СЕС місця розташуван ня БС на загальну суму 39500грн. З гідно акту виконаних робіт № 1814 від 02.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а с аме проектні роботи та робот и по оформленню проектної до кументації базової станції м обільного зв' язку NIK-726 - геол огія та геодезія на загальну суму 9000грн.
Додатковою угодою №166/12007-166 від 02.02.2007р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'яз ку до договору, підрядник при йняв на себе зобов'язання зак інчити всі роботи передбачен і додатковою угодою по базов ій станції ODЕ-678, розташованій з а адресою: Одеська обл., м. Сара та, вул. Вокзальна, територія с ільради до 25.07.2007р. Технічне завд ання видано підряднику 19.01.2007р. З гідно акту виконаних робіт № 1146 від 22.08.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а с аме проектні роботи та робот и по оформленню проектної до кументації базової станції м обільного зв' язку ODЕ-678 - виг отовлення санітарного паспо рта та погодження з СЕС на заг альну суму 4600грн. Згідно акту в иконаних робіт №3006 від 15.12.2008р. пі дрядник передав, а замовник п рийняв роботи, а саме проектн і роботи та роботи по оформле нню проектної документації б азової станції мобільного зв ' язку ODЕ-678 - акт державної пр иймальної комісії на загальн у суму 4500грн.
Додатковою угодою №170/12007-170 від 02.02.2007р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'яз ку до договору, підрядник при йняв на себе зобов'язання зак інчити всі роботи передбачен і додатковою угодою по базов ій станції ODЕ-2662, розташованій за адресою: Одеська обл., Савра нський район, с. Кам'яне, вул. Ле ніна, біля БК до 25.07.2007р. Технічне завдання видано підряднику 19.01.2007р. Згідно акту виконаних ро біт №1813 від 02.10.2008р. підрядник пер едав, а замовник прийняв робо ти, а саме проектні роботи та р оботи по оформленню проектно ї документації базової станц ії мобільного зв' язку ODЕ-2662 - виготовлення санітарного па спорта та погодження з СЕС на загальну суму 4600грн. Згідно ак ту виконаних робіт №3007 від 15.12.2008р . підрядник передав, а замовни к прийняв роботи, а саме проек тні роботи та роботи по оформ ленню проектної документаці ї базової станції мобільного зв' язку ODЕ-2662 - акт державної приймальної комісії на зага льну суму 4500грн.
Додатковою угодою №171/12007-171 від 10.02.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'яз ку до договору, підрядник при йняв на себе зобов'язання зак інчити всі роботи передбачен і додатковою угодою по базов ій станції ODЕ-189, розташованій з а адресою: Одеська обл., Ананьї вський район, с.Великобоярка , територія сільради до 30.07.2007р. Т ехнічне завдання видано підр яднику 23.01.2007р. Згідно акту викон аних робіт №1220 від 28.08.2008р. підряд ник передав, а замовник прийн яв роботи, а саме проектні роб оти та роботи по оформленню п роектної документації базов ої станції мобільного зв' яз ку ODЕ-189 - комплекс робіт з прив ' язування до місцевості тип ових проектів і проекти ріше нь з встановлення БС (у т.ч. роз рахунок фундаментів, металок онструкцій, кріплень) на зага льну суму 12000грн.
Додатковою угодою №172/12007-172 від 10.02.2007р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'яз ку до договору, підрядник при йняв на себе зобов'язання зак інчити всі роботи передбачен і додатковою угодою по базов ій станції ODЕ-189, розташованій з а адресою: Одеська обл., Ананьї вський район, с. Великобоярка , територія сільради до 30.07.2007р. Т ехнічне завдання видано підр яднику 23.01.2007р. Згідно акту викон аних робіт №1219 від 28.08.2008р. підряд ник передав, а замовник прийн яв роботи, а саме проектні роб оти та роботи по оформленню п роектної документації базов ої станції мобільного зв' яз ку ODЕ-189 - виготовлення саніта рного паспорта та погодження з СЕС на загальну суму 4600грн.
Додатковою угодою №175/12007-175 від 19.02.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'яз ку до договору, підрядник при йняв на себе зобов'язання зак інчити всі роботи передбачен і додатковою угодою по базов ій станції ODЕ-241, розташованій з а адресою: Одеська обл., Ширяїв ський район, с. Миколаївка, тер иторія сільради до 05.08.2007р. Техні чне завдання видано підрядни ку 01.02.2007р. Згідно акту виконаних робіт №1271 від 29.08.2008р. підрядник п ередав, а замовник прийняв ро боти, а саме проектні роботи т а роботи по оформленню проек тної документації базової ст анції мобільного зв' язку ODЕ -241- загальний проект на загаль ну суму 10000грн. Згідно акту вико наних робіт №2769 від 11.12.2008р. підря дник передав, а замовник прий няв роботи, а саме проектні ро боти та роботи по оформленню проектної документації базо вої станції мобільного зв' я зку ODЕ-241 - попереднє погоджен ня СЕС місця розташування БС на загальну суму 500грн. Згідно акту виконаних робіт №3016 від 15 .12.2008р. підрядник передав, а замо вник прийняв роботи, а саме пр оектні роботи та роботи по оф ормленню проектної документ ації базової станції мобільн ого зв' язку ODЕ-241 - геологія т а геодезія на загальну суму 900 0грн.
Додатковою угодою №176/12007-176 від 19.02.2007р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'яз ку до договору, підрядник при йняв на себе зобов'язання зак інчити всі роботи передбачен і додатковою угодою по базов ій станції ODЕ-241, розташованій з а адресою: Одеська обл., Ширяїв ський район, с. Миколаївка, тер иторія сільради до 05.08.2007р. Техні чне завдання видано підрядни ку 01.02.2007р. Згідно акту виконаних робіт №1811 від 02.10.2008р. підрядник п ередав, а замовник прийняв ро боти, а саме проектні роботи т а роботи по оформленню проек тної документації базової ст анції мобільного зв' язку ODЕ -241 - висновки СЕС за проектом (експертиза проекту) на загал ьну суму 550грн. Згідно акту вик онаних робіт №3024 від 15.12.2008р. підр ядник передав, а замовник при йняв роботи, а саме проектні р оботи та роботи по оформленн ю проектної документації баз ової станції мобільного зв' язку ODЕ-241 - виготовлення сані тарного паспорта та погоджен ня з СЕС на загальну суму 4600грн .
Додатковою угодою №180/12007-180 від 24.02.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'яз ку до дговору, підрядник прий няв на себе зобов'язання закі нчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базові й станції NIK-714, розташованій за адресою: Миколаївська обл., Ми колаївський район, с. Новобог данівка, вул.Нова до 15.08.2007р. Техн ічне завдання видано підрядн ику 06.02.2007р. Згідно акту виконани х робіт №1804 від 02.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв р оботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню прое ктної документації базової с танції мобільного зв' язку N IK-714 - роботи пов' язані з отри манням ТУ, окремого проекту з енергозабезпечення, отриман ня рішення на загальну суму 400 0грн. Згідно акту виконаних ро біт №1817 від 02.10.2008р. підрядник пер едав, а замовник прийняв робо ти, а саме проектні роботи та р оботи по оформленню проектно ї документації базової станц ії мобільного зв' язку NIK-714 - г еологія та геодезія на загал ьну суму 9000грн. Згідно акту вик онаних робіт №2004 від 30.10.2008р. підр ядник передав, а замовник при йняв роботи, а саме проектні р оботи та роботи по оформленн ю проектної документації баз ової станції мобільного зв' язку NIK-714 - комплекс робіт з пр ив' язування до місцевості т ипових проектів і проекти рі шень з встановлення БС(у т.ч. р озрахунок фундаментів, метал оконструкцій, кріплень) на за гальну суму 12000грн.
Додатковою угодою №183/12007-183 від 17.02.2007р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'яз ку до договору, підрядник при йняв на себе зобов'язання зак інчити всі роботи передбачен і додатковою угодою по базов ій станції КНЕ-255, розташовані й за адресою: Херсонська обл., Білозерський район, с. Радянс ьке, на території райдержадм іністрації до 17.08.2007р. Технічне з авдання видано підряднику 14.02 .2007р. Згідно акту виконаних роб іт №842 від 28.07.2008р. підрядник перед ав, а замовник прийняв роботи , а саме проектні роботи та роб оти по оформленню проектної документації базової станці ї мобільного зв' язку КНЕ-255 - висновки СЕС за проектом (екс пертиза проекту) та виготовл ення санітарного паспорта та погодження з СЕС на загальну суму 5150грн.
Додатковою угодою №184/12007-184 від 17.02.2007р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'яз ку до договору, підрядник при йняв на себе зобов'язання зак інчити всі роботи передбачен і додатковою угодою по базов ій станції КНЕ-255, розташовані й за адресою: Херсонська обл., Білозерський район, с. Радянс ьке, на території райдержадм іністрації до 17.08.2007р. Технічне з авдання видано підряднику 14.02 .2007р. Згідно акту виконаних роб іт №841 від 28.07.2008р. підрядник перед ав, а замовник прийняв роботи , а саме проектні роботи та роб оти по оформленню проектної документації базової станці ї мобільного зв' язку КНЕ-255 - загальний проект, геологія т а геодезія, комплекс робіт з п рив' язування до місцевості типових проектів і проекти р ішень з встановлення БС(у т.ч. розрахунок фундаментів, мета локонструкцій, кріплень), поп ереднє погодження СЕС місця розташування БС на загальну суму 31500грн.
Додатковою угодою №186/12007-186 від 21.03.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'яз ку до договору, підрядник при йняв на себе зобов'язання зак інчити всі роботи передбачен і додатковою угодою по базов ій станції ODЕ-682, розташованій з а адресою: Одеська обл., Білгор од-Дністровський район, с.Коз ацьке, територія сільради до 15.12.2007р. Додатковою угодою №186.1/12007-1 86 від 01.02.2008р. строк виконання роб іт подовжено до 30.04.2008р. Технічне завдання видано Підряднику 13.03.2007р. Згідно акту виконаних ро біт №1327 від 29.08.2008р. підрядник пер едав, а замовник прийняв робо ти, а саме проектні роботи та р оботи по оформленню проектно ї документації базової станц ії мобільного зв' язку ODЕ-682 - загальний проект на загальну суму 10000грн. Згідно акту викона них робіт №1810 від 02.10.2008р. підрядн ик передав, а замовник прийня в роботи, а саме проектні робо ти та роботи по оформленню пр оектної документації базово ї станції мобільного зв' язк у ODЕ-682 - геологія та геодезія н а загальну суму 9000грн. Згідно а кту виконаних робіт №2846 від 15.12.2 008р. підрядник передав, а замов ник прийняв роботи, а саме про ектні роботи та роботи по офо рмленню проектної документа ції базової станції мобільно го зв' язку ODЕ-682 - попереднє п огодження СЕС місця розташув ання БС на загальну суму 500грн .
Додатковою угодою №187/12007-187 від 12.04.2007р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'яз ку до договору, підрядник при йняв на себе зобов'язання зак інчити всі роботи передбачен і додатковою угодою по базов ій станції КНЕ-261, розташовані й за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Садов е, територія сільради до 20.12.2007р. Технічне завдання видано пі дряднику 22.03.2007р. Згідно акту вик онаних робіт №3145 від 19.12.2008р. підр ядник передав, а замовник при йняв роботи, а саме проектні р оботи та роботи по оформленн ю проектної документації баз ової станції мобільного зв' язку КНЕ-261 - акт державної пр иймальної комісії на загальн у суму 4500грн. Згідно акту викон аних робіт №1265 від 29.08.2008р. підряд ник передав, а замовник прийн яв роботи, а саме проектні роб оти та роботи по оформленню п роектної документації базов ої станції мобільного зв' яз ку КНЕ-261 - висновки СЕС за про ектом (експертиза проекту) на загальну суму 550грн. Згідно ак ту виконаних робіт №1867 від 09.10.2008р . підрядник передав, а замовни к прийняв роботи, а саме проек тні роботи та роботи по оформ ленню проектної документаці ї базової станції мобільного зв' язку КНЕ-261 - виготовленн я санітарного паспорта та по годження з СЕС на загальну су му 4600грн.
Додатковою угодою №188/12007-188 від 12.04.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'яз ку до договору, підрядник при йняв на себе зобов'язання зак інчити всі роботи передбачен і додатковою угодою по базов ій станції КНЕ-261, розташовані й за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с.Садов е, територія сільради до 20.12.2007р. Технічне завдання видано пі дряднику 22.03.2007р. Згідно акту вик онаних робіт №1170 від 27.08.2008р. підр ядник передав, а замовник при йняв роботи, а саме проектні р оботи та роботи по оформленн ю проектної документації баз ової станції мобільного зв' язку КНЕ-261 - загальний проект , попереднє погодження СЕС мі сця розташування БС на загал ьну суму 10500грн. Згідно акту вик онаних робіт №2144 від 17.11.2008р. підр ядник передав, а замовник при йняв роботи, а саме проектні р оботи та роботи по оформленн ю проектної документації баз ової станції мобільного зв' язку КНЕ-261 - геологія та геод езія на загальну суму 9000грн. Зг ідно акту виконаних робіт №2755 від 10.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а са ме проектні роботи та роботи по оформленню проектної док ументації базової станції мо більного зв' язку КНЕ-261 - ком плекс робіт з прив' язування до місцевості типових проек тів і проекти рішень з встано влення БС(у т.ч. розрахунок фун даментів, металоконструкцій , кріплень) на загальну суму 12000 грн.
Додатковою угодою №189/12007-189 від 12.04.2007р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'яз ку до договору, підрядник при йняв на себе зобов'язання зак інчити всі роботи передбачен і додатковою угодою по базов ій станції КНЕ-1920, розташовані й за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с.Олекс іївка до 20.12.2007р. Технічне завдан ня видано підряднику 22.03.2007р. Згі дно акту виконаних робіт №1866 в ід 09.10.2008р. підрядник передав, а з амовник прийняв роботи, а сам е проектні роботи та роботи п о оформленню проектної докум ентації базової станції мобі льного зв' язку КНЕ-1920 - виго товлення санітарного паспор ту та погодження СЕС на загал ьну суму 4600грн. Згідно акту вик онаних робіт №2158 від 24.11.2008р. підр ядник передав, а замовник при йняв роботи, а саме проектні р оботи та роботи по оформленн ю проектної документації баз ової станції мобільного зв' язку КНЕ-1920 - висновки СЕС за п роектом (експертиза проекту) на загальну суму 550грн.
Додатковою угодою №190/12007-190 від 12.04.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'яз ку до договору, підрядник при йняв на себе зобов'язання зак інчити всі роботи передбачен і додатковою угодою по базов ій станції КНЕ-1920, розташовані й за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Олекс іївка, територія сільради до 20.12.2007р. Технічне завдання видан о підряднику 22.03.2007р. Згідно акту виконаних робіт №1258 від 22.08.2008пр. підрядник передав, а замовни к прийняв роботи, а саме проек тні роботи та роботи по оформ ленню проектної документаці ї базової станції мобільного зв' язку КНЕ-1920 - загальний п роект, попереднє погодження СЕС місця розташування БС на загальну суму 10500грн. Згідно ак ту виконаних робіт №2143 від 17.11.2008р . підрядник передав, а замовни к прийняв роботи, а саме проек тні роботи та роботи по оформ ленню проектної документаці ї базової станції мобільного зв' язку КНЕ-1920 - геологія та геодезія на загальну суму 9000г рн. Згідно акту виконаних роб іт №2756 від 10.12.2008р. підрядник пере дав, а замовник прийняв робот и, а саме проектні роботи та ро боти по оформленню проектної документації базової станці ї мобільного зв' язку КНЕ-1920 - комплекс робіт з прив' язува ння до місцевості типових пр оектів і проекти рішень з вст ановлення БС (у т.ч. розрахунок фундаментів, металоконструк цій, кріплень) на загальну сум у 12000грн.
Додатковою угодою №191/12007-191 від 30.03.2007р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'яз ку до договору, підрядник при йняв себе зобов'язання закін чити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-1916, розташованої з а адресою: Херсонська обл., Гол опристанський р-н, с. Нова Збур івка до 25.12.2007р. Технічне завданн я видано підряднику 22.03.2007р. Згід но акту виконаних робіт №1095 ві д 29.08.2008р. підрядник передав, а за мовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної докуме нтації базової станції мобіл ьного зв' язку КНЕ-1916 - висно вки СЕС за проектом (експерти за проекту), виготовлення сан ітарного паспорта та погодже ння з СЕС на загальну суму 5150гр н.
Додатковою угодою №192/12007-192 від 30.03.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'яз ку до договору, підрядник при йняв на себе зобов'язання зак інчити всі роботи передбачен і додатковою угодою по базов ій станції КНЕ-1916, розташовані й за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Нова З бурівка, вул.Карла Маркса, вет лікарня, територія сільради до 25.12.2007р. Технічне завдання вид ано підряднику 22.03.2007р. Згідно ак ту виконаних робіт №1097 від 29.08.2008р . підрядник передав, а замовни к прийняв роботи, а саме проек тні роботи та роботи по оформ ленню проектної документаці ї базової станції мобільного зв' язку КНЕ-1916 - загальний п роект, геологія та геодезія, п опереднє погодження СЕС місц я розташування БС на загальн у суму 19500грн. Згідно акту викон аних робіт №1983 від 28.10.2008р. підряд ник передав, а замовник прийн яв роботи, а саме проектні роб оти та роботи по оформленню п роектної документації базов ої станції мобільного зв' яз ку КНЕ-1916 - комплекс робіт з при в' язування до місцевості ти пових проектів і проекти ріш ень з встановлення БС (у т.ч. ро зрахунок фундаментів, метало конструкцій, кріплень) на заг альну суму 12000грн.
Додатковою угодою №193/12007-193 від 12.04.2007 р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базово ї станції стільникового зв'я зку до договору, підрядник пр ийняв на себе зобов'язання за кінчити всі роботи передбаче ні додатковою угодою по базо вій станції КНЕ-1912, розташован ій за адресою: Херсонська обл ., м. Берислав, вул. 1-го Травня, 115, П П Славутич плюс до 25.12.2007р. Техні чне завдання видано підрядни ку 22.03.2007р. Згідно акту виконаних робіт №3146 від 19.12.2008р. підрядник п ередав, а замовник прийняв ро боти, а саме проектні роботи т а роботи по оформленню проек тної документації базової ст анції мобільного зв' язку КН Е-1912 - висновки СЕС за проекто м (експертиза проекту), вигото влення санітарного паспорта та погодження з СЕС на загаль ну суму 5150грн.
Додатковою угодою №194/12007-194 від 12.04.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'яз ку до договору, підрядник при йняв на себе зобов'язання зак інчити всі роботи передбачен і додатковою угодою по базов ій станції КНЕ-1912, розташовані й за адресою: Херсонська обл., м. Берислав, вул.1-го Травня, 115, ПП Славутич плюс до 15.12.2007р.
Додатковою угодою №194.1/12007-194 ві д 06.02.2008р. строк виконання робіт продовжено до 30.04.2008р. Технічне з авдання видано підряднику 22.03 .2007р. Згідно акту виконаних роб іт №2860 від 13.12.2008р. підрядник пере дав, а замовник прийняв робот и, а саме проектні роботи та ро боти по оформленню проектної документації базової станці ї мобільного зв' язку КНЕ-1912 - загальний проект, геологія т а геодезія на загальну суму 190 00грн. Згідно акту виконаних ро біт №3147 від 19.12.2008р. підрядник пер едав, а замовник прийняв робо ти, а саме проектні роботи та р оботи по оформленню проектно ї документації базової станц ії мобільного зв' язку КНЕ-1912 - комплекс робіт з прив' язув ання до місцевості типових п роектів і проекти рішень з вс тановлення БС (у т.ч. розрахуно к фундаментів, металоконстру кцій, кріплень) на загальну су му 12500грн. Згідно акту виконани х робіт №3677 від 24.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв р оботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню прое ктної документації базової с танції мобільного зв' язку К НЕ-1912 - роботи пов' язані з от риманням ТУ, окремого проект у з енергозабезпечення, отри мання рішення на загальну су му 4000грн.
Додатковою угодою №199/12007-199 від 28.04.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'яз ку до договору, підрядник при йняв на себе зобов'язання зак інчити всі роботи передбачен і додатковою угодою по базов ій станції ODЕ-673, розташованій з а адресою: м. Одеса, вул. Андріє вського, територія транзитно го вантажного терміналу Одес ького морського торговельно го порту до 31.12.2007р. Технічне зав дання видано підряднику 04.04.2007р . Згідно акту виконаних робіт №2993 від 16.12.2008р. підрядник переда в, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та робо ти по оформленню проектної д окументації базової станції мобільного зв' язку ODЕ-673 - роб оти пов' язані з отриманням ТУ, окремого проекту з енерго забезпечення, отримання ріше ння на загальну суму 4000грн.
Додатковою угодою №203/12007-203 від 28.04.2007р. на виконання будівельно -монтажних робіт з будівницт ва базової станції стільнико вого зв'язку до договору, підр ядник прийняв на себе зобов'я зання закінчити всі роботи п ередбачені додатковою угодо ю по базовій станції КНЕ-987, роз ташованій за адресою: Херсон ська обл., Білозерський район , с.Дніпровське, вул. Центральн а, 3б, с/р до 20.12.2007р. Технічне завда ння видано підряднику 23.04.2007р. Зг ідно акту виконаних робіт №1267 від 29.08.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а са ме проектні роботи та роботи по оформленню проектної док ументації базової станції мо більного зв' язку КНЕ-987 - ви сновки СЕС за проектом (експе ртиза проекту) на загальну су му 550грн. Згідно акту виконани х робіт №1914 від 17.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв р оботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню прое ктної документації базової с танції мобільного зв' язку К НЕ-987 - виготовлення санітарн ого паспорта та погодження з СЕС на загальну суму 4600грн. Згі дно акту виконаних робіт №2278 в ід 28.11.2008р. підрядник передав, а з амовник прийняв роботи, а сам е проектні роботи та роботи п о оформленню проектної докум ентації базової станції мобі льного зв' язку КНЕ-987- акт дер жавної приймальної комісії н а загальну суму 4500грн.
Додатковою угодою №204/12007-204 від 28.04.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'яз ку до договору, підрядник при йняв на себе зобов'язання зак інчити всі роботи передбачен і додатковою угодою по базов ій станції КНЕ-987, розташовані й за адресою: Херсонська обл., Білозерський район, с. Дніпро вське, вул.Центральна, 3б, с/р до 20.12.2007р. Технічне завдання видан о підряднику 23.04.2007р. Згідно акту виконаних робіт №1169 від 27.08.2008р. п ідрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проект ні роботи та роботи по оформл енню проектної документації базової станції мобільного зв' язку КНЕ-987 - загальний пр оект та попереднє погодження СЕС місця розташування БС на загальну суму 10500грн. Згідно ак ту виконаних робіт №1915 від 17.10.2008р . підрядник передав, а замовни к прийняв роботи, а саме проек тні роботи та роботи по оформ ленню проектної документаці ї базової станції мобільного зв' язку КНЕ-987 - комплекс робі т з прив' язування до місцев ості типових проектів і прое кти рішень з встановлення БС (у т.ч. розрахунок фундаментів , металоконструкцій, кріплен ь) на загальну суму 12000грн. Згід но акту виконаних робіт №2076 ві д 07.11.2008р. підрядник передав, а за мовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної докуме нтації базової станції мобіл ьного зв' язку КНЕ-987 геологія та геодезія на загальну суму 9000грн.
Додатковою угодою №205/12007-205 від 28.05.2007р. з будівництва базової с танції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийн яв на себе зобов'язання закін чити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-259, розташованій з а адресою: Херсонська обл., Чап линський район, с.Кучерявово лодимирівка, вул.Космічна, 62 д о 10.02.2008р. Технічне завдання вида но підряднику 23.04.2007р. Згідно акт у виконаних робіт №893 від 18.07.2008р. підрядник передав, а замовни к прийняв роботи, а саме проек тні роботи та роботи по оформ ленню проектної документаці ї базової станції мобільного зв' язку КНЕ-259 - висновки СЕ С за проектом (експертиза про екту), виготовлення санітарн ого паспорту та погодження з СЕС на загальну суму 5150грн.
Додатковою угодою №206/12007-206 від 28.05.2007р. з будівництва базової с танції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийн яв на себе зобов'язання закін чити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-259, розташованій з а адресою: Херсонська обл., Чап линський район, с.Кучерявово лодимирівка, вул.Космічна, 62 д о 10.02.2008р. Технічне завдання вида но підряднику 11.05.2007р. Згідно акт у виконаних робіт №846 від 28.07.2008р. підрядник передав, а замовни к прийняв роботи, а саме проек тні роботи та роботи по оформ ленню проектної документаці ї базової станції мобільного зв' язку КНЕ-259 - загальний п роект, геологія та геодезія н а загальну суму 19000грн. Згідно а кту виконаних робіт №1823 від 02.10.2 008р. підрядник передав, а замов ник прийняв роботи, а саме про ектні роботи та роботи по офо рмленню проектної документа ції базової станції мобільно го зв' язку КНЕ-259 - попереднє погодження СЕС місця розташ ування БС на загальну суму 500г рн. Згідно акту виконаних роб іт №1982 від 28.07.2008р. підрядник пере дав, а замовник прийняв робот и, а саме проектні роботи та ро боти по оформленню проектної документації базової станці ї мобільного зв' язку КНЕ-259 - к омплекс робіт з прив' язуван ня до місцевості типових про ектів і проекти рішень з вста новлення БС (у т.ч. розрахунок фундаментів, металоконструк цій, кріплень) на загальну сум у 12000грн.
Додатковою угодою №207/12007-207 від 28.05.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'яз ку до договору, підрядник при йняв на себе зобов'язання зак інчити всі роботи передбачен і додатковою угодою по базов ій станції КНЕ-1906, розташовані й за адресою: Херсонська обл., Голопристанський район, с. Чу лаківка, вул. 1-го Травня до 01.02.2008р . Технічне завдання видано пі дряднику 11.05.2007р. Згідно акту вик онаних робіт №706 від 15.07.2008р. підря дник передав, а замовник прий няв роботи, а саме проектні ро боти та роботи по оформленню проектної документації базо вої станції мобільного зв' я зку КНЕ-1906 - загальний проект , геологія та геодезія, попере днє погодження СЕС місця роз ташування БС на загальну сум у 19500грн. Згідно акту виконаних робіт №1981 від 28.07.2008р. підрядник п ередав, а замовник прийняв ро боти, а саме проектні роботи т а роботи по оформленню проек тної документації базової ст анції мобільного зв' язку КН Е-1906 - комплекс робіт з прив' яз ування до місцевості типових проектів і проекти рішень з в становлення БС (у т.ч. розрахун ок фундаментів, металоконстр укцій, кріплень) на загальну с уму 12000грн.
Додатковою угодою №208/12007-208 від 22.05.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'яз ку до договору, підрядник при йняв на себе зобов'язання зак інчити всі роботи передбачен і додатковою угодою по базов ій станції ODЕ-2663, розташованій за адресою: Одеська область, Л юбашівський район, с.Гвоздав ка, на території сільради до 15 .02.2008р. Технічне завдання видан о підряднику 11.05.2007р. Згідно акту виконаних робіт №2000 від 28.07.2008р. п ідрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проект ні роботи та роботи по оформл енню проектної документації базової станції мобільного зв' язку ODЕ-2663 - комплекс робіт з прив' язування до місцево сті типових проектів і проек ти рішень з встановлення БС (у т.ч. розрахунок фундаментів, м еталоконструкцій, кріплень) на загальну суму 12000грн. Згідно акту виконаних робіт №748 від 18. 07.2008р. підрядник передав, а замо вник прийняв роботи, а саме пр оектні роботи та роботи по оф ормленню проектної документ ації базової станції мобільн ого зв' язку ODЕ-2663 - загальний проект, геологія та геодезія , попереднє погодження СЕС мі сця розташування БС на загал ьну суму 19500грн.
Додатковою угодою №209/12007-209 від 22.05.2007р. з будівництва базової с танції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийн яв на себе зобов'язання закін чити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-1906, розташованій з а адресою: Херсонська област ь, Голопристанський район, с.Ч улаківка, вул.1-го Травня, тери торія сільради до 01.02.2008р. Техніч не завдання видано підрядник у 11.05.2007р. Згідно акту виконаних робіт №705 від 15.07.2008р. підрядник пе редав, а замовник прийняв роб оти, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проект ної документації базової ста нції мобільного зв' язку КНЕ -1906 висновки СЕС за проектом (ек спертиза проекту, виготовлен ня санітарного паспорта та п огодження з СЕС на загальну с уму 5150грн.
Додатковою угодою №210/12007-210 від 30.05.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'яз ку до договору, підрядник при йняв на себе зобов'язання зак інчити всі роботи передбачен і додатковою угодою по базов ій станції ODЕ-260, розташованій з а адресою: Одеська область, Бе резівський район, с.Златоуст ове, територія с/р до 28.02.2008р. Техн ічне завдання видано підрядн ику 17.05.2007р. Згідно акту виконани х робіт №2195 від 21.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв р оботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню прое ктної документації базової с танції мобільного зв' язку O DЕ-260 - геологія та геодезія на загальну суму 9000грн. Згідно ак ту виконаних робіт №3077 від 16.12.2008р . підрядник передав, а замовни к прийняв роботи, а саме проек тні роботи та роботи по оформ ленню проектної документаці ї базової станції мобільного зв' язку ODЕ-260 - комплекс робіт з прив' язування до місцево сті типових проектів і проек ти рішень з встановлення БС (у т.ч. розрахунок фундаментів, м еталоконструкцій, кріплень) на загальну суму 12000грн.
Додатковою угодою №212/12007-212 від 05.06.2007р. з будівництва базової с танції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийн яв на себе зобов'язання закін чити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-823, розташованій з а адресою: Херсонська област ь, смтЧаплинка, вул.Леніна, 1, ве жа ХОРТПЦ до 30.09.2007р. Технічне за вдання видано підряднику 29.05.200 7р. Згідно акту виконаних робі т №3148 від 19.12.2008р. підрядник перед ав, а замовник прийняв роботи , а саме проектні роботи та роб оти по оформленню проектної документації базової станці ї мобільного зв' язку КНЕ-823 - доопрацювання загального пр оекту базової станції (други й стандарт), обстеження, розра хунок та виготовлення кресле нь на металоконструкції кріп лень однієї антени на загаль ну суму 13500грн. Згідно акту вико наних робіт №3149 від 19.12.2008р. підря дник передав, а замовник прий няв роботи, а саме проектні ро боти та роботи по оформленню проектної документації базо вої станції мобільного зв' я зку КНЕ-823 - попереднє погодже ння СЕС місця розташування Б С на загальну суму 500грн.
Додатковою угодою №265/12007-265 від 30.10.2007р. з будівництва базової с танції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийн яв на себе зобов'язання закін чити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-257, розташованій за адресою: Одеська область, Бал тський район, с.Перельоти, тер иторія сільської ради до 20.06.2008р . Технічне завдання видано пі дряднику 16.10.2007р. Згідно акту вик онаних робіт №2112 від 12.11.2008р. підр ядник передав, а замовник при йняв роботи, а саме проектні р оботи та роботи по оформленн ю проектної документації баз ової станції мобільного зв' язку ODЕ-257 - виготовлення сані тарного паспорта та погоджен ня з СЕС на загальну суму 4600грн .
Додатковою угодою №268/12007-268 від 14.11.2007р. з будівництва базової с танції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийн яв на себе зобов'язання закін чити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-2677, розташованій за адресою: Одеська область, Сар атський район, с.Успенівка, те риторія сільської ради до 30.06.20 08р. Технічне завдання видано п ідряднику 24.10.2007р. Згідно акту ви конаних робіт №1993 від 29.10.2008р. під рядник передав, а замовник пр ийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформлен ню проектної документації ба зової станції мобільного зв' язку ODЕ-2677 - виготовлення сані тарного паспорта та погоджен ня з СЕС, отримання позитивно го рішення в державних орган ах пожежної безпеки МНС Укра їни на загальну суму 5600грн
Додатковою угодою №269/12007-269 від 14.11.2007р. з будівництва базової с танції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийн яв на себе зобов'язання закін чити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-260, розташованій за адресою: Одеська область, Бер езівський район, с.Златоусто ве, територія с/р до 01.08.2008р. Техні чне завдання видано підрядни ку 24.10.2007р. Згідно акту виконаних робіт №3078 від 16.12.2008р. підрядник п ередав, а замовник прийняв ро боти, а саме проектні роботи т а роботи по оформленню проек тної документації базової ст анції мобільного зв' язку ODЕ -260 - висновки СЕС за проектом (експертиза проекту) виготов лення санітарного паспорта т а погодження з СЕС, отримання позитивного рішення в держа вних органах пожежної безпек и на загальну суму 6150грн.
Додатковою угодою №270/12007-270 від 14.11.2007р. з будівництва базової с танції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийн яв на себе зобов'язання закін чити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-264, розташованій за адресою: Одеська область, Сар атський район, с.Сергіївка, ву л.Першотравнева, 105 до 01.08.2008р. Тех нічне завдання видано підряд нику 24.10.2007р. Згідно акту виконан их робіт №1991 від 28.10.2008р. підрядни к передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні робот и та роботи по оформленню про ектної документації базової станції мобільного зв' язку ODЕ-264 - виготовлення санітарног о паспорта та погодження з СЕ С, отримання позитивного ріш ення в державних органах пож ежної безпеки МНС України на загальну суму 5600грн.
Додатковою угодою №273/12007-273 від 14.11.2007р. з будівництва базової с танції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийн яв на себе зобов'язання закін чити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-686, розташованій за адресою: Одеська область, Мик олаївський район, с.Антонівк а до 25.07.2008р. Технічне завдання в идано підряднику 24.10.2007р. Згідно акту виконаних робіт №1992 від 28 .10.2008р. підрядник передав, а замо вник прийняв роботи, а саме пр оектні роботи та роботи по оф ормленню проектної документ ації базової станції мобільн ого зв' язку ODЕ-686 - висновки СЕ С за проектом (експертиза про екту) виготовлення санітарно го паспорта та погодження з С ЕС, отримання позитивного рі шення в державних органах по жежної безпеки на загальну с уму 6150грн.
Додатковою угодою №274/12007-274 від 14.11.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'яз ку до договору, підрядник при йняв на себе зобов'язання зак інчити всі роботи передбачен і додатковою угодою по базов ій станції МК-988, розташованій за адресою: Миколаївська обл асть, м. Новий Буг, вул.Куйбише ва, 70, КП «Чисте місто»до 30.05.2008р. Т ехнічне завдання видано підр яднику 03.09.2007р. Згідно акту викон аних робіт №1865 від 09.10.2008р. підряд ник передав, а замовник прийн яв роботи, а саме проектні роб оти та роботи по оформленню п роектної документації базов ої станції мобільного зв' яз ку NIK-988 - геологія та геодезія, комплекс робіт з прив' язув ання до місцевості типових п роектів і проекти рішень з вс тановлення БС (у т.ч. розрахуно к фундаментів, металоконстру кцій, кріплень) на загальну су му 21000грн. Згідно акту виконани х робіт №1990 від 28.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв р оботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню прое ктної документації базової с танції мобільного зв' язку N IK-988 - отримання позитивного р ішення в державних органах п ожежної безпеки МНС України на загальну суму 1000грн. Згідно акту виконаних робіт №2994 від 16 .11.2008р. підрядник передав, а замо вник прийняв роботи, а саме пр оектні роботи та роботи по оф ормленню проектної документ ації базової станції мобільн ого зв' язку NIK-988 - комплекс ро біт по енергопостачанню об' єкту на загальну суму 6500грн.
Додатковою угодою №277/12007-277 від 15.11.2007р. з будівництва базової с танції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийн яв на себе зобов'язання закін чити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції NIK-771, розташованій за а дресою: Миколаївська область , м.Первомайськ, вул.Будьоного , 46 до 10.06.2008р. Технічне завдання в идано підряднику 16.10.2007р. Згідно акту виконаних робіт №2274 від 28 .11.2008р. підрядник передав, а замо вник прийняв роботи, а саме пр оектні роботи та роботи по оф ормленню проектної документ ації базової станції мобільн ого зв' язку NIK-771 - технічне об стеження стану технічних спо руд і будівель, акт державної приймальної комісії, погодж ення закінчених будівництво м об' єктів в органах держав ного архітектурного та будів ельного контролю, оформлення та підписання Акта державно ї приймальної комісії про пр ийняття закінченого будівни цтвом об' єкту(або Акта про п рийняття в експлуатацію закі нчених будівництвом об' єкт ів у сфері телекомунікацій) в експлуатацію представникам и державного архітектурного та будівельного контролю на загальну суму 10500грн. Згідно ак ту виконаних робіт №3680 від 26.12.2008р . підрядник передав, а замовни к прийняв роботи, а саме проек тні роботи та роботи по оформ ленню проектної документаці ї базової станції мобільного зв' язку NIK-771 - комплекс робіт по енергопостачанню об' єкт у на загальну суму 6500грн.
Додатковою угодою №278/12007-278 від 26.11.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'яз ку до договору, підрядник при йняв на себе зобов'язання зак інчити всі роботи передбачен і додатковою угодою по базов ій станції ODЕ-689, розташованій з а адресою: Одеська область, Ве ликомихайлівський район, ст. Мигаєво до 30.08.2008р. Технічне завд ання видано підряднику 20.11.2007р. З гідно акту виконаних робіт № 3127 від 19.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а с аме проектні роботи та робот и по оформленню проектної до кументації базової станції м обільного зв' язку ODЕ-689 - гео логія та геодезія, попереднє погодження СЕС місця розташ ування БС на загальну суму 9500г рн.
Додатковою угодою №279/12007-279 від 26.11.2007р. з будівництва базової с танції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийн яв на себе зобов'язання закін чити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-689, розташованої за адресою: Одеська область, Вел икомихайлівський район, ст. М игаєво до 30.08.2008р. Технічне завда ння видано підряднику 20.11.2007р. Зг ідно акту виконаних робіт №3128 від 19.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а са ме проектні роботи та роботи по оформленню проектної док ументації базової станції мо більного зв' язку ODЕ-689 - виго товлення санітарного паспор та та погодження з СЕС на зага льну суму 4600грн.
Додатковою угодою №280/12007-280 від 07.12.2007р. з будівництва базової с танції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийн яв на себе зобов'язання закін чити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції NIK-770, розташованій за а дресою: м.Миколаїв, вул.Новоза водська, 21 до 30.05.2008р. Технічне зав дання видано підряднику 20.12.2007р . Згідно акту виконаних робіт №1851 від 09.10.2008р. підрядник переда в, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та робо ти по оформленню проектної д окументації базової станції мобільного зв' язку NIK-770 - акт державної приймальної коміс ії на загальну суму 4500грн. Згід но акту виконаних робіт №3150 ві д 19.12.2008р. підрядник передав, а за мовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної докуме нтації базової станції мобіл ьного зв' язку NIK-770 - технічне обстеження стану технічних споруд і будівель, прив' язк а типового проекту щогли на д аху будівлі, виготовлення са нітарного паспорта та погодж ення СЕС, погодження закінче них будівництвом об' єктів в органах державного архітект урного та будівельного контр олю, оформлення та підписанн я Акта державної приймальної комісії про прийняття закін ченого будівництвом об' єкт у(або Акта про прийняття в екс плуатацію закінчених будівн ицтвом об' єктів у сфері тел екомунікацій) в експлуатацію представниками державного а рхітектурного та будівельно го контролю, договір про стро кове оплатне користування не рухомим майном (його окремою частиною) на загальну суму 20600г рн.
Додатковою угодою №281/12007-281 від 10.12.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'яз ку до договору, підрядник при йняв на себе зобов'язання зак інчити всі роботи передбачен і додатковою угодою по базов ій станції ODЕ-2700, розташованій за адресою: Одеська область, К одимський район, с.Пиріжна, те риторія с/р до 30.08.2008р. Технічне з авдання видано підряднику 23.11 .2007р. Згідно акту виконаних роб іт №2091 від 07.11.2008р. підрядник пере дав, а замовник прийняв робот и, а саме проектні роботи та ро боти по оформленню проектної документації базової станці ї мобільного зв' язку ODЕ-2700 - г еологія та геодезія, комплек с робіт з прив' язування до м ісцевості типових проектів і проекти рішень з встановлен ня БС (у т.ч. розрахунок фундам ентів, металоконструкцій, кр іплень) на загальну суму 21000грн . Згідно акту виконаних робіт №2772 від 11.12.2008р. підрядник переда в, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та робо ти по оформленню проектної д окументації базової станції мобільного зв' язку ODЕ-2700 - по переднє погодження СЕС місця розташування БС на загальну суму 500грн.
Додатковою угодою №282/12007-282 від 07.12.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'яз ку до договору, підрядник при йняв на себе зобов'язання зак інчити всі роботи передбачен і додатковою угодою по базов ій станції КНЕ-1925, розташовані й за адресою: Херсонська обла сть, Новотроїцький район, с.Ва сильєвка, територія с/р до 25.08.2008 р. Технічне завдання видано п ідряднику 14.11.2007р. Згідно акту ви конаних робіт №3133 від 19.12.2008р. під рядник передав, а замовник пр ийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформлен ню проектної документації ба зової станції мобільного зв' язку КНЕ-1925 - геологія та геод езія, попереднє погодження С ЕС місця розташування БС на з агальну суму 9500грн.
Додатковою угодою №284/12007-284 від 10.12.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'яз ку до договору, підрядник при йняв на себе зобов'язання зак інчити всі роботи передбачен і додатковою угодою по базов ій станції ОDЕ-2700, розташованій за адресою: Одеська область, К олимський район, с.Пиріжна, те риторія с/р до 27.08.2008р. Технічне з авдання видано підряднику 30.11 .2007р. Згідно акту виконаних роб іт №2092 від 07.11.2008р. підрядник пере дав, а замовник прийняв робот и, а саме проектні роботи та ро боти по оформленню проектної документації базової станці ї мобільного зв' язку ODЕ-2700 - в исновки СЕС за проектом (експ ертиза проекту) на загальну с уму 550грн. Згідно акту виконан их робіт №3124 від 19.12.2008р. підрядни к передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні робот и та роботи по оформленню про ектної документації базової станції мобільного зв' язку ODЕ-2700 - виготовлення санітарн ого паспорта та погодження з СЕС на загальну суму 4600грн.
Додатковою угодою №285/12007-285 від 07.12.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'яз ку до договору, підрядник при йняв на себе зобов'язання зак інчити всі роботи передбачен і додатковою угодою по базов ій станції ОDЕ-2701, розташованій за адресою: Одеська область, К олимський район, с.Олексіївк а, територія с/р до 10.08.2008р. Техніч не завдання видано підрядник у 10.08.2008р. Згідно акту виконаних робіт №2093 від 07.11.2008р. підрядник п ередав, а замовник прийняв ро боти, а саме проектні роботи т а роботи по оформленню проек тної документації базової ст анції мобільного зв' язку ODЕ -2701 - геологія та геодезія, ком плекс робіт з прив' язування до місцевості типових проек тів і проекти рішень з встано влення БС (у т.ч. розрахунок фу ндаментів, металоконструкці й, кріплень) на загальну суму 2 1000грн. Згідно акту виконаних р обіт №2770 від 12.12.2008р. підрядник пе редав, а замовник прийняв роб оти, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проект ної документації базової ста нції мобільного зв' язку ODЕ-27 01 - попереднє погодження СЕС місця розташування БС на заг альну суму 500грн.
Додатковою угодою №286/12007-286 від 10.12.2007р. з будівництва базової с танції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийн яв на себе зобов'язання закін чити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-2701, розташованої за адресою: Одеська область, Кол имський район, с.Олексіївка, т ериторія с/р до 27.08.2008р. Технічне завдання видано підряднику 30.11.2007р. Згідно акту виконаних ро біт №3018 від 15.12.2008р. підрядник пер едав, а замовник прийняв робо ти, а саме проектні роботи та р оботи по оформленню проектно ї документації базової станц ії мобільного зв' язку ODЕ-2701 - виготовлення санітарного па спорта та погодження з СЕС на загальну суму 4600грн.
Додатковою угодою №287/12007-287 від 10.12.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'яз ку до договору, підрядник при йняв на себе зобов'язання зак інчити всі роботи передбачен і додатковою угодою по базов ій станції ODЕ-267, розташованій з а адресою: Одеська область, Ми колаївський район, с.Улянівк а, територія с/р до 10.08.2008р. Техніч не завдання видано підрядник у 30.11.2007р. Згідно акту виконаних робіт №2115 від 11.11.2008р. підрядник п ередав, а замовник прийняв ро боти, а саме проектні роботи т а роботи по оформленню проек тної документації базової ст анції мобільного зв' язку ODЕ -267 - загальний проект, геологі я та геодезія на загальну сум у 19000грн. Згідно акту виконаних робіт №1301 від 29.08.2008р. підрядник п ередав, а замовник прийняв ро боти, а саме проектні роботи т а роботи по оформленню проек тної документації базової ст анції мобільного зв' язку ODЕ -267 - комплекс робіт по енерго постачанню об' єкту на загал ьну суму 6500грн. Згідно акту вик онаних робіт №2847 від 15.12.2008р. підр ядник передав, а замовник при йняв роботи, а саме проектні р оботи та роботи по оформленн ю проектної документації баз ової станції мобільного зв' язку ODЕ-267 - комплекс робіт з при в' язування до місцевості ти пових проектів і проекти ріш ень з встановлення БС (у т.ч. ро зрахунок фундаментів, метало конструкцій, кріплень) на заг альну суму 12000грн.
Додатковою угодою №288/12007-288 від 10.12.2007р. з будівництва базової с танції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийн яв на себе зобов'язання закін чити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-267, розташованій за адресою: Одеська область, Мик олаївський район, с.Улянівка до 10.08.2008р. Технічне завдання ви дано підряднику 30.11.2007р. Згідно а кту виконаних робіт №1330 від 29.08.2 008р. підрядник передав, а замов ник прийняв роботи, а саме про ектні роботи та роботи по офо рмленню проектної документа ції базової станції мобільно го зв' язку ODЕ-267 - висновки СЕ С за проектом (експертиза про екту), отримання позитивного рішення в державних органах пожежної безпеки МНС Україн и на загальну суму 1550грн. Згідн о акту виконаних робіт №2848 від 15.12.2008р. підрядник передав, а зам овник прийняв роботи, а саме п роектні роботи та роботи по о формленню проектної докумен тації базової станції мобіль ного зв' язку ODЕ-267 - виготовл ення санітарного паспорта та погодження з СЕС на загальну суму 4600грн.
Додатковою угодою №289/12007-289 від 07.12.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'яз ку до договору, підрядник при йняв на себе зобов'язання зак інчити всі роботи передбачен і додатковою угодою по базов ій станції ODЕ-268, розташованій з а адресою: Одеська область, Ко димський район, с.Будеї, терит орія сільради до 10.08.2008р. Технічн е завдання видано підряднику 30.11.2007р. Згідно акту виконаних р обіт №2088 від 07.11.2008р. підрядник пе редав, а замовник прийняв роб оти, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проект ної документації базової ста нції мобільного зв' язку ODЕ-26 8 - загальний проект, геологі я та геодезія, комплекс робіт з прив' язування до місцево сті типових проектів і проек ти рішень з встановлення БС (у т.ч. розрахунок фундаментів, м еталоконструкцій, кріплень) на загальну суму 31000грн.
Додатковою угодою №290/12007-290 від 07.12.2007р. з будівництва базової с танції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийн яв на себе зобов'язання закін чити всіроботи передбачені д одатковою угодою по базовій станції ODЕ-268, розташованій за а дресою: Одеська область, Коди мський район, с.Будеї до 10.08.2008р. Т ехнічне завдання видано підр яднику 30.11.2007р. Згідно акту викон аних робіт №2089 від 07.11.2008р. підряд ник передав, а замовник прийн яв роботи, а саме проектні роб оти та роботи по оформленню п роектної документації базов ої станції мобільного зв' яз ку ODЕ-268 - висновки СЕС, виготов лення санітарного паспорта т а погодження з СЕС, отримання позитивного рішення в держа вних органах пожежної безпек и МНС України на загальну сум у 6150грн.
Додатковою угодою №291/12007-291 від 07.12.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'яз ку до договору, підрядник при йняв на себе зобов'язання зак інчити всі роботи передбачен і додатковою угодою по базов ій станції ODЕ-2714, розташованій за адресою: Одеська область, К омінтернівський район, с.Кри жанівка, вул.Дніпропетровськ а дор., 149, територія ПП Тяков К.Д . до 10.08.2008р. Згідно акту виконани х робіт №2236 від 25.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв р оботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню прое ктної документації базової с танції мобільного зв' язку O DЕ-2714 - комплекс робіт по енерг опостачанню об' єкту на зага льну суму 6500грн.
Додатковою угодою №292/12007-292 від 10.12.2007р. з будівництва базової с танції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийн яв на себе зобов'язання закін чити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-1925, розташованій з а адресою: Херсонська област ь, Новотроїцький район, с.Васи льєвка, територія с/р до 25.08.2008р. Т ехнічне завдання видано підр яднику 14.11.2007р. Згідно акту викон аних робіт №3158 від 19.12.2008р. підряд ник передав, а замовник прийн яв роботи, а саме проектні роб оти та роботи по оформленню п роектної документації базов ої станції мобільного зв' яз ку КНЕ-1925 - висновки СЕС за про ектом (експертиза проекту) на загальну суму 550грн. Згідно ак ту виконаних робіт №3143 від 19.12.2008р . підрядник передав, а замовни к прийняв роботи, а саме проек тні роботи та роботи по оформ ленню проектної документаці ї базової станції мобільного зв' язку КНЕ-1925 - отримання п озитивного рішення в державн их органах пожежної безпеки МНС України на загальну суму 1000грн.
Підписавши зазначені дода ткові угоди до договору, відп овідач прийняв на себе обов'я зок виконати роботи у визнач ений ними термін, який простр очив, на підставі чого позива чем нараховано договірну сан кцію за перевищення строків закінчення робіт, з врахуван ням заяви про уточнення позо вних вимог, у сумі 130035,90грн. згід но п.8.3 договору Генерального підряду №ГП від 15.05.2006р.
Заслухавши представників сторін, розглянувши у відкри тому судовому засіданні мате ріали справи та заяву про пер егляд рішення господарськог о суду Одеської області від 14. 07.2010р. у справі №14/167-09-4143 за нововияв леними обставинами, оцінюючи надані докази в їх сукупност і суд дійшов наступних висно вків
Однією з підстав виникнен ня цивільних прав та обов'язк ів, згідно п.1 ч.2 ст.11 Цивільного кодексу України є договір, як ий в силу вимог ч.1 ст.629 цього Ко дексу є обов'язковим для вико нання сторонами.
Статтею 530 Цивільного кодек су України передбачено, що як що в зобов'язанні встановлен ий строк (термін) його виконан ня, то воно підлягає виконанн ю у цей строк.
Статтею 610 цього Кодексу вст ановлено, що порушенням зобо в'язання є його невиконання а бо виконання з порушенням ум ов, визначених змістом зобов 'язання (неналежне виконання ).
Відповідно до ст.612 зазначен ого Кодексу боржник вважаєть ся таким, що прострочив, якщо в ін не приступив до виконання зобов'язання або не виконав й ого у строк, встановлений дог овором або законом.
Як вже зазначалося вище, умо вами договору передбачено ви конання підрядником комплек су робіт "під ключ" по будівниц тву об'єктів замовника та/або монтажу базових станцій на т аких об'єктах за окремим дода тками і в обумовлені договор ом строки (п.1.1. договору). Замов ник зобов'язується надати Пі дряднику необхідні для якісн ого і своєчасного виконання робіт вихідні дані (технічне завдання) (п.2.1.1. договору). Робот и виконуються у строки визна чені у додаткових угодах дог овору (п: 4.1. договору), а перед по чатком робіт підрядником сто рони складають і підписують додаткову угоду до договору з визначенням обсягів, строк ів і порядку їх виконання та в артість (п.5.1. договору).
За порушення строків викон ання робіт, передбачених дод атковими угодами договору з вини підрядника, замовник ма є право нарахувати підрядник у договірну санкцію в розмір і 0,1% від вартості невиконаних або неналежно виконаних роб іт за кожний день прострочен ня їх належного виконання (п.8. 3. цього договору).
Як вбачається з матеріалів справи Фірма "ХІМЗАХИСТ" у фор мі товариства з обмеженою ві дповідальністю виконала роб оти згідно з додатковими уго дами до договору з порушення м строків закінчення робіт.
Доводи відповідача, що підп исані Акти виконаних робіт є доказом належного, тобто вик онаного у встановлений домов леністю сторін строк виконан ня робіт, не приймається до ув аги суду, оскільки відповіда ч неправомірно ототожнює пон яття «недоліки в виконаних р оботах»та «прострочення тер міну виконання робіт».
Згідно ст.883 Цивільного коде ксу України підрядник відпов ідає за недоліки збудованого об'єкта, за прострочення пере дання його замовникові та за інші порушення договору, якщ о не доведе, що ці порушення ст алися не з його вини; за невико нання або неналежне виконанн я обов'язків за договором буд івельного підряду підрядник сплачує неустойку, встановл ену договором або законом, та відшкодовує збитки у повном у обсязі.
Пункт 5.9. договору зазначає, щ о, якщо при прийнятті робіт ви явлено недоліки, що виникли з вини підрядника, замовник не приймає роботи до їх усуненн я за рахунок підрядника, не пі дписує акт виконаних робіт т а має право не здійснювати оп лату неякісно виконаних робі т.
В актах виконаних робіт, виз начено, що «документація, яка перелічена у даному акті вик онаних робіт, оформлена нале жним чином, надана у повному о бсязі та відповідає вимогам договору генерального підря ду в цілому».
Оскільки відсутні зауваже ння щодо якості виконаних ро біт з боку замовника та відсу тні будь-які зауваження з бок у підрядника, позовні вимоги стосуються лише строків вик онання робіт, за порушення як их договором прямо передбаче на відповідальність.
Крім того, підписавши Акти в иконаних робіт обидві сторон и зафіксували те, що роботи ви конані відповідачем саме в з азначену в акті дату, тобто з п орушенням строків виконання таких робіт.
Частиною 1 ст.216 та ч.2 ст.217 Госпо дарського кодексу України пе редбачена господарсько-прав ова відповідальність учасни ків господарських відносин з а правопорушення у сфері гос подарювання шляхом застосув ання до правопорушників госп одарських санкцій на підстав ах і в порядку, передбачених ц им Кодексом, іншими законами та договором, у вигляді відшк одування збитків, штрафних с анкцій та оперативно-господа рських санкцій.
У разі, якщо розмір штрафних санкцій законом не визначен о, санкції застосовуються у р озмірі передбаченому догово ром згідно із ч.4 ст.231 даного Ко дексу.
Відповідно до вимог ст.199 заз наченого Кодексу виконання г осподарського зобов'язання з абезпечується заходами захи сту прав та відповідальності учасників господарських від носин, передбаченими цим Код ексом та іншими законами. За п огодженням сторін можуть зас тосовуватися передбачені за коном або такі, що йому не супе речать, види забезпечення ви конання зобов'язань, які звич айно застосовуються у господ арському (діловому) обігу.
До відносин щодо забезпече ння виконання зобов'язань уч асників господарських відно син застосовуються відповід ні положення Цивільного коде ксу України.
Право учасників господарс ьких відносин встановлювати інші ніж передбачено Цивіль ним кодексом України види за безпечення виконання зобов'я зань визначено ч.2 ст.546 Цивільн ого кодексу України, що узгод жується із свободою договору , встановленою ст.627 цього коде ксу, коли сторони є вільними в укладені договору, виборі ко нтрагента та визначені умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів ци вільного законодавства, звич аїв ділового обороту, вимог р озумності та справедливості .
Отже, суб'єкти господарськи х відносин при укладенні дог овору наділені законодавцем правом забезпечення виконан ня господарських зобов'язань встановленням окремого виду відповідальності - договірн ої санкції, за невиконання чи неналежне виконання договір них зобов'язань, зокрема, пере дбаченої п.8.3. договору Генера льного підряду на будівництв о об' єктів „Київстар” №ГП01/20 06, яка не суперечить висновкам законодавства.
Вищезазначена позиція вик ладена Верховним Судом Украї ни у постанові від 22.11.2010р. у спра ві №14/80-09-2056 та Вищим господарськ им судом України в п.3 інформац ійного листа ВГСУ від 15.03.2011р. №01 -06-249.
Таким чином, договірна санк ція за своєю правовою природ ою не є передбаченою та врегу льованою законодавством неу стойкою (пенею, штрафом), а - є самостійним видом відповіда льності, визначеною безпосер едньо договором, яка діє без п орушення вимог норм чинного законодавства.
Відповідно до ст.257 Цивільно го кодексу України загальна позовна давність встановлює ться тривалістю у три роки.
Статтею 258 Цивільного кодек су України визначено, що для о кремих видів вимог законом м оже встановлюватися спеціал ьна давність скорочена або б ільш тривала порівняно із за гальною позовною давністю.
Спеціальна позовна давніс ть в один рік встановлена п.2 ч .2 ст.258 Цивільного кодексу Укра їни, застосовується, зокрема , до вимог про стягнення неуст ойки (штрафу, пені), а в даному в ипадку позивач просить стягн ути з відповідача договірну санкцію, яка не є ні штрафом, н і пенею.
Законодавцем не визначени й скорочений строк позовної давності для вимог по стягне ння інших не передбачених ЦК України видів забезпечення виконання зобов'язань, встан овлених договором, а також ок ремого виду відповідальност і, не передбаченого ЦК Україн и.
За таких обставин, до вимог про стягнення договірної сан кції, передбаченої п. 8.3. догово ру №ГП 01/2006 від 15.05.2006р. укладеного між сторонами по справі, має б ути застосований загальний с трок позовної давності - три р оки.
Таким чином, на момент зверн ення до суду 12.08.2009р. (вх№6153) позива чем не пропущений строк позо вної давності.
Відповідно до статті 112 Госп одарського процесуального к одексу України, господарськи й суд може переглянути прийн яте ним судове рішення, яке на брало законної сили, за новов иявленими обставинами, що ма ють істотне значення для спр ави і не могли бути відомі зая вникові.
При цьому, однією з умов пер егляду судового рішення за н ововиявленими обставинами є істотність цих обставин для вирішення спору. Тому резуль тат перегляду судового рішен ня за новоявленими обставина ми залежить від того, чи спрос товують ці обставини факти, я кі було покладено в основу су дового рішення.
До нововиявлених обставин відносяться матеріально-пра вові факти, на яких ґрунтують ся вимоги і заперечення стор ін, а також інші факти, які маю ть значення для правильного вирішення спору. Нововиявлен і обставини за своєю юридичн ою суттю є фактичними даними , що в установленому порядку с простовують факти, які було п окладено в основу судового р ішення. Ці обставини мають бу ти належним чином засвідчені .
Так, відповідно п.2 ч.2 ст.112 Гос подарського процесуального кодексу України підставою д ля перегляду рішення за ново виявленими обставинами є ска сування рішення, яке стало пі дставою для ухвалення рішенн я, що підлягає перегляду.
Господарський суд вправі з мінити або скасувати судове рішення за нововиявленими об ставинами лише за умови, що ці обставини впливають на юрид ичну оцінку обставин, здійсн ену судом у судовому рішенні , що переглядається.
Враховуючи наведене, а так ож те, що постановою Вищого го сподарського суду України ві д 12.01.2011р. рішення господарськог о суду Одеської області від 21. 10.2009р. по справі №14/80-09-2056 залишено б ез змін, п.8.3 договору Генераль ного підряду від 15.05.2006р. №ГП 01/2006 с таном на день розгляду заяви про перегляд судового рішен ня від 14.07.2010р. по справі №14/167-09-4143 за нововиявленими обставинами є дійсним, суд дійшов висновк у про наявність підстав для з адоволення заяви Приватного акціонерного товариства „Ки ївстар Дж.Ес.Ем.” в особі філії Приватного акціонерного тов ариства „Київстар Дж.Ес.Ем.” у м.Одесі про перегляд рішення по справі №14/167-09-4143 від 14.07.2010р. за но вовиявленими обставинами.
Керуючись ст.ст.86, 112, п.1 ч.5 ст.1 14 Господарського процесуаль ного кодексу України суд, -
УХВАЛИВ:
1. Заяву Приватного акц іонерного товариства „Київс тар Дж.Ес.Ем.” в особі філії Пр иватного акціонерного товар иства „Київстар Дж.Ес.Ем.” у м. Одесі про перегляд рішення п о справі №14/167-09-4143 від 14.07.2010р. за ново виявленими обставинами задо вольнити.
2. Рішення господарського су ду Одеської області від 14.07.2010р. по справі №14/167-09-4143 - скасувати.
3. Позов Приватного акціонер ного товариства „Київстар Дж .Ес.Ем.” в особі філії Приватн ого акціонерного товариства „Київстар Дж.Ес.Ем.” у м.Одесі до Фірми "ХІМЗАХИСТ" у формі т овариства з обмеженою відпов ідальністю про стягнення 130035,90 грн. - задовольнити.
4. Стягнути з Фірми "ХІМЗАХИС Т" у формі товариства з обмеже ною відповідальністю (код 22483654 ; адреса: м. Одеса, 19 км. Старокиї вської дороги, р/р 26004315276 в КБ „Пів денний, м.Одеса, МФО 328209) на корис ть Приватного акціонерного т овариства „Київстар Дж.Ес.Ем .” в особі філії Приватного ак ціонерного товариства „Київ стар Дж.Ес.Ем.” у м.Одесі (код 250440 56; адреса: 65076, м. Одеса, вул. Радісн а, 2/4, р/р 26005227777001 в філії Южне ГРУ Пр иватБанка, МФО 328704) договірну с анкцію за перевищення передб ачених договором строків зак інчення робіт у сумі 130035(сто тр идцять тисяч тридцять п' ять )грн. 90коп., державне мито у сумі 1300(одна тисяча триста)грн.35коп . та ІТЗ судового процесу у сум і 312(триста дванадцять)грн. 50коп .
Рішення господарського суду набирає законної сили в порядку ст. 85 ГПК України
Наказ видати відповідно зі ст.116 ГПК України.
Головуючий суддя Ю.Г. Фаєр
суддя В.С. Петров
суддя Ю.М. Невінгловсь ка
Повний текст рішення складено 21.09.2011р.
Чинне
| Суд | Господарський суд Одеської області |
| Дата ухвалення рішення | 19.09.2011 |
| Оприлюднено | 07.10.2011 |
| Номер документу | 18465094 |
| Судочинство | Господарське |
Судовий реєстр по справі —34-14/167-09-4143
Рішення від 19.09.2011
Господарське
Господарський суд Одеської області
Фаєр Ю.Г.
'/%3e%3cpath d='M13.07 23.33c-.52 0-.43-.19-.61-.69l-1.53-5.01 11.74-6.96' fill='%23c8daea'/%3e%3cpath d='M13.07 23.33c.4 0 .57-.18.8-.4.14-.13.85-.83 2.13-2.07l-2.66-1.61' fill='%23a9c9dd'/%3e%3cpath d='M13.34 19.25c3.87 2.86 6.02 4.45 6.45 4.77.73.4 1.26.19 1.45-.68.26-1.24 2.36-11.14 2.62-12.37.27-1.08-.41-1.57-1.11-1.25-1.54.59-13.87 5.35-15.42 5.94-1.05.43-1.04 1.01-.19 1.27.27.09 1.59.5 3.96 1.24 5.49-3.47 8.54-5.39 9.15-5.78.44-.26.83-.12.51.17' fill='url(%23b)'/%3e%3c/svg%3e){kind=small}
 --%3e%3c!DOCTYPE svg PUBLIC '-//W3C//DTD SVG 1.1//EN' 'http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd'%3e%3csvg version='1.1' id='US_UK_Download_on_the' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink' x='0px' y='0px' width='135px' height='40px' viewBox='0 0 135 40' enable-background='new 0 0 135 40' xml:space='preserve'%3e%3cg%3e %3cpath fill='%23A6A6A6' d='M130.197%2c40H4.729C2.122%2c40%2c0%2c37.872%2c0%2c35.267V4.726C0%2c2.12%2c2.122%2c0%2c4.729%2c0h125.468 C132.803%2c0%2c135%2c2.12%2c135%2c4.726v30.541C135%2c37.872%2c132.803%2c40%2c130.197%2c40L130.197%2c40z'/%3e %3cpath d='M134.032%2c35.268c0%2c2.116-1.714%2c3.83-3.834%2c3.83H4.729c-2.119%2c0-3.839-1.714-3.839-3.83V4.725 c0-2.115%2c1.72-3.835%2c3.839-3.835h125.468c2.121%2c0%2c3.834%2c1.72%2c3.834%2c3.835L134.032%2c35.268L134.032%2c35.268z'/%3e %3cg%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M30.128%2c19.784c-0.029-3.223%2c2.639-4.791%2c2.761-4.864c-1.511-2.203-3.853-2.504-4.676-2.528 c-1.967-0.207-3.875%2c1.177-4.877%2c1.177c-1.022%2c0-2.565-1.157-4.228-1.123c-2.14%2c0.033-4.142%2c1.272-5.24%2c3.196 c-2.266%2c3.923-0.576%2c9.688%2c1.595%2c12.859c1.086%2c1.553%2c2.355%2c3.287%2c4.016%2c3.226c1.625-0.067%2c2.232-1.036%2c4.193-1.036 c1.943%2c0%2c2.513%2c1.036%2c4.207%2c0.997c1.744-0.028%2c2.842-1.56%2c3.89-3.127c1.255-1.78%2c1.759-3.533%2c1.779-3.623 C33.507%2c24.924%2c30.161%2c23.647%2c30.128%2c19.784z'/%3e %3cpath fill='white' d='M26.928%2c10.306c0.874-1.093%2c1.472-2.58%2c1.306-4.089c-1.265%2c0.056-2.847%2c0.875-3.758%2c1.944 c-0.806%2c0.942-1.526%2c2.486-1.34%2c3.938C24.557%2c12.205%2c26.016%2c11.382%2c26.928%2c10.306z'/%3e %3c/g%3e %3c/g%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M53.645%2c31.504h-2.271l-1.244-3.909h-4.324l-1.185%2c3.909h-2.211l4.284-13.308h2.646L53.645%2c31.504z M49.755%2c25.955L48.63%2c22.48c-0.119-0.355-0.342-1.191-0.671-2.507h-0.04c-0.131%2c0.566-0.342%2c1.402-0.632%2c2.507l-1.105%2c3.475 H49.755z'/%3e %3cpath fill='white' d='M64.662%2c26.588c0%2c1.632-0.441%2c2.922-1.323%2c3.869c-0.79%2c0.843-1.771%2c1.264-2.942%2c1.264 c-1.264%2c0-2.172-0.454-2.725-1.362h-0.04v5.055h-2.132V25.067c0-1.026-0.027-2.079-0.079-3.159h1.875l0.119%2c1.521h0.04 c0.711-1.146%2c1.79-1.718%2c3.238-1.718c1.132%2c0%2c2.077%2c0.447%2c2.833%2c1.342C64.284%2c23.949%2c64.662%2c25.127%2c64.662%2c26.588z M62.49%2c26.666 c0-0.934-0.21-1.704-0.632-2.31c-0.461-0.632-1.08-0.948-1.856-0.948c-0.526%2c0-1.004%2c0.176-1.431%2c0.523 c-0.428%2c0.35-0.708%2c0.807-0.839%2c1.373c-0.066%2c0.264-0.099%2c0.48-0.099%2c0.65v1.6c0%2c0.698%2c0.214%2c1.287%2c0.642%2c1.768 s0.984%2c0.721%2c1.668%2c0.721c0.803%2c0%2c1.428-0.31%2c1.875-0.928C62.266%2c28.496%2c62.49%2c27.68%2c62.49%2c26.666z'/%3e %3cpath fill='white' d='M75.699%2c26.588c0%2c1.632-0.441%2c2.922-1.324%2c3.869c-0.789%2c0.843-1.77%2c1.264-2.941%2c1.264 c-1.264%2c0-2.172-0.454-2.724-1.362H68.67v5.055h-2.132V25.067c0-1.026-0.027-2.079-0.079-3.159h1.875l0.119%2c1.521h0.04 c0.71-1.146%2c1.789-1.718%2c3.238-1.718c1.131%2c0%2c2.076%2c0.447%2c2.834%2c1.342C75.32%2c23.949%2c75.699%2c25.127%2c75.699%2c26.588z M73.527%2c26.666 c0-0.934-0.211-1.704-0.633-2.31c-0.461-0.632-1.078-0.948-1.855-0.948c-0.527%2c0-1.004%2c0.176-1.432%2c0.523 c-0.428%2c0.35-0.707%2c0.807-0.838%2c1.373c-0.065%2c0.264-0.099%2c0.48-0.099%2c0.65v1.6c0%2c0.698%2c0.214%2c1.287%2c0.64%2c1.768 c0.428%2c0.48%2c0.984%2c0.721%2c1.67%2c0.721c0.803%2c0%2c1.428-0.31%2c1.875-0.928C73.303%2c28.496%2c73.527%2c27.68%2c73.527%2c26.666z'/%3e %3cpath fill='white' d='M88.039%2c27.772c0%2c1.132-0.393%2c2.053-1.182%2c2.764c-0.867%2c0.777-2.074%2c1.165-3.625%2c1.165 c-1.432%2c0-2.58-0.276-3.449-0.829l0.494-1.777c0.936%2c0.566%2c1.963%2c0.85%2c3.082%2c0.85c0.803%2c0%2c1.428-0.182%2c1.877-0.544 c0.447-0.362%2c0.67-0.848%2c0.67-1.454c0-0.54-0.184-0.995-0.553-1.364c-0.367-0.369-0.98-0.712-1.836-1.029 c-2.33-0.869-3.494-2.142-3.494-3.816c0-1.094%2c0.408-1.991%2c1.225-2.689c0.814-0.699%2c1.9-1.048%2c3.258-1.048 c1.211%2c0%2c2.217%2c0.211%2c3.02%2c0.632l-0.533%2c1.738c-0.75-0.408-1.598-0.612-2.547-0.612c-0.75%2c0-1.336%2c0.185-1.756%2c0.553 c-0.355%2c0.329-0.533%2c0.73-0.533%2c1.205c0%2c0.526%2c0.203%2c0.961%2c0.611%2c1.303c0.355%2c0.316%2c1%2c0.658%2c1.936%2c1.027 c1.145%2c0.461%2c1.986%2c1%2c2.527%2c1.618C87.77%2c26.081%2c88.039%2c26.852%2c88.039%2c27.772z'/%3e %3cpath fill='white' d='M95.088%2c23.508h-2.35v4.659c0%2c1.185%2c0.414%2c1.777%2c1.244%2c1.777c0.381%2c0%2c0.697-0.033%2c0.947-0.099l0.059%2c1.619 c-0.42%2c0.157-0.973%2c0.236-1.658%2c0.236c-0.842%2c0-1.5-0.257-1.975-0.77c-0.473-0.514-0.711-1.376-0.711-2.587v-4.837h-1.4v-1.6h1.4 v-1.757l2.094-0.632v2.389h2.35V23.508z'/%3e %3cpath fill='white' d='M105.691%2c26.627c0%2c1.475-0.422%2c2.686-1.264%2c3.633c-0.883%2c0.975-2.055%2c1.461-3.516%2c1.461 c-1.408%2c0-2.529-0.467-3.365-1.401s-1.254-2.113-1.254-3.534c0-1.487%2c0.43-2.705%2c1.293-3.652c0.861-0.948%2c2.023-1.422%2c3.484-1.422 c1.408%2c0%2c2.541%2c0.467%2c3.396%2c1.402C105.283%2c24.021%2c105.691%2c25.192%2c105.691%2c26.627z M103.479%2c26.696 c0-0.885-0.189-1.644-0.572-2.277c-0.447-0.766-1.086-1.148-1.914-1.148c-0.857%2c0-1.508%2c0.383-1.955%2c1.148 c-0.383%2c0.634-0.572%2c1.405-0.572%2c2.317c0%2c0.885%2c0.189%2c1.644%2c0.572%2c2.276c0.461%2c0.766%2c1.105%2c1.148%2c1.936%2c1.148 c0.814%2c0%2c1.453-0.39%2c1.914-1.168C103.281%2c28.347%2c103.479%2c27.58%2c103.479%2c26.696z'/%3e %3cpath fill='white' d='M112.621%2c23.783c-0.211-0.039-0.436-0.059-0.672-0.059c-0.75%2c0-1.33%2c0.283-1.738%2c0.85 c-0.355%2c0.5-0.533%2c1.132-0.533%2c1.895v5.035h-2.131l0.02-6.574c0-1.106-0.027-2.113-0.08-3.021h1.857l0.078%2c1.836h0.059 c0.225-0.631%2c0.58-1.139%2c1.066-1.52c0.475-0.343%2c0.988-0.514%2c1.541-0.514c0.197%2c0%2c0.375%2c0.014%2c0.533%2c0.039V23.783z'/%3e %3cpath fill='white' d='M122.156%2c26.252c0%2c0.382-0.025%2c0.704-0.078%2c0.967h-6.396c0.025%2c0.948%2c0.334%2c1.673%2c0.928%2c2.173 c0.539%2c0.447%2c1.236%2c0.671%2c2.092%2c0.671c0.947%2c0%2c1.811-0.151%2c2.588-0.454l0.334%2c1.48c-0.908%2c0.396-1.98%2c0.593-3.217%2c0.593 c-1.488%2c0-2.656-0.438-3.506-1.313c-0.848-0.875-1.273-2.05-1.273-3.524c0-1.447%2c0.395-2.652%2c1.186-3.613 c0.828-1.026%2c1.947-1.539%2c3.355-1.539c1.383%2c0%2c2.43%2c0.513%2c3.141%2c1.539C121.873%2c24.047%2c122.156%2c25.055%2c122.156%2c26.252z M120.123%2c25.699c0.014-0.632-0.125-1.178-0.414-1.639c-0.369-0.593-0.936-0.889-1.699-0.889c-0.697%2c0-1.264%2c0.289-1.697%2c0.869 c-0.355%2c0.461-0.566%2c1.014-0.631%2c1.658H120.123z'/%3e %3c/g%3e %3cg%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M49.05%2c10.009c0%2c1.177-0.353%2c2.063-1.058%2c2.658c-0.653%2c0.549-1.581%2c0.824-2.783%2c0.824 c-0.596%2c0-1.106-0.026-1.533-0.078V6.982c0.557-0.09%2c1.157-0.136%2c1.805-0.136c1.145%2c0%2c2.008%2c0.249%2c2.59%2c0.747 C48.723%2c8.156%2c49.05%2c8.961%2c49.05%2c10.009z M47.945%2c10.038c0-0.763-0.202-1.348-0.606-1.756c-0.404-0.407-0.994-0.611-1.771-0.611 c-0.33%2c0-0.611%2c0.022-0.844%2c0.068v4.889c0.129%2c0.02%2c0.365%2c0.029%2c0.708%2c0.029c0.802%2c0%2c1.421-0.223%2c1.857-0.669 S47.945%2c10.892%2c47.945%2c10.038z'/%3e %3cpath fill='white' d='M54.909%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.009%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.692%2c0-1.243-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.712-0.698 c0.692%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.669%2c0.688C54.708%2c9.757%2c54.909%2c10.333%2c54.909%2c11.037z M53.822%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.22-0.376-0.533-0.564-0.94-0.564c-0.421%2c0-0.741%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.714-0.191%2c0.94-0.574 C53.725%2c11.882%2c53.822%2c11.506%2c53.822%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M62.765%2c8.719l-1.475%2c4.714h-0.96l-0.611-2.047c-0.155-0.511-0.281-1.019-0.379-1.523h-0.019 c-0.091%2c0.518-0.217%2c1.025-0.379%2c1.523l-0.649%2c2.047h-0.971l-1.387-4.714h1.077l0.533%2c2.241c0.129%2c0.53%2c0.235%2c1.035%2c0.32%2c1.513 h0.019c0.078-0.394%2c0.207-0.896%2c0.389-1.503l0.669-2.25h0.854l0.641%2c2.202c0.155%2c0.537%2c0.281%2c1.054%2c0.378%2c1.552h0.029 c0.071-0.485%2c0.178-1.002%2c0.32-1.552l0.572-2.202H62.765z'/%3e %3cpath fill='white' d='M68.198%2c13.433H67.15v-2.7c0-0.832-0.316-1.248-0.95-1.248c-0.311%2c0-0.562%2c0.114-0.757%2c0.343 c-0.193%2c0.229-0.291%2c0.499-0.291%2c0.808v2.796h-1.048v-3.366c0-0.414-0.013-0.863-0.038-1.349h0.921l0.049%2c0.737h0.029 c0.122-0.229%2c0.304-0.418%2c0.543-0.569c0.284-0.176%2c0.602-0.265%2c0.95-0.265c0.44%2c0%2c0.806%2c0.142%2c1.097%2c0.427 c0.362%2c0.349%2c0.543%2c0.87%2c0.543%2c1.562V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M71.088%2c13.433h-1.047V6.556h1.047V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M77.258%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.01%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.693%2c0-1.244-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.711-0.698 c0.693%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.67%2c0.688C77.057%2c9.757%2c77.258%2c10.333%2c77.258%2c11.037z M76.17%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.219-0.376-0.533-0.564-0.939-0.564c-0.422%2c0-0.742%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.713-0.191%2c0.939-0.574 C76.074%2c11.882%2c76.17%2c11.506%2c76.17%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M82.33%2c13.433h-0.941l-0.078-0.543h-0.029c-0.322%2c0.433-0.781%2c0.65-1.377%2c0.65 c-0.445%2c0-0.805-0.143-1.076-0.427c-0.246-0.258-0.369-0.579-0.369-0.96c0-0.576%2c0.24-1.015%2c0.723-1.319 c0.482-0.304%2c1.16-0.453%2c2.033-0.446V10.3c0-0.621-0.326-0.931-0.979-0.931c-0.465%2c0-0.875%2c0.117-1.229%2c0.349l-0.213-0.688 c0.438-0.271%2c0.979-0.407%2c1.617-0.407c1.232%2c0%2c1.85%2c0.65%2c1.85%2c1.95v1.736C82.262%2c12.78%2c82.285%2c13.155%2c82.33%2c13.433z M81.242%2c11.813v-0.727c-1.156-0.02-1.734%2c0.297-1.734%2c0.95c0%2c0.246%2c0.066%2c0.43%2c0.201%2c0.553c0.135%2c0.123%2c0.307%2c0.184%2c0.512%2c0.184 c0.23%2c0%2c0.445-0.073%2c0.641-0.218c0.197-0.146%2c0.318-0.331%2c0.363-0.558C81.236%2c11.946%2c81.242%2c11.884%2c81.242%2c11.813z'/%3e %3cpath fill='white' d='M88.285%2c13.433h-0.93l-0.049-0.757h-0.029c-0.297%2c0.576-0.803%2c0.864-1.514%2c0.864 c-0.568%2c0-1.041-0.223-1.416-0.669s-0.562-1.025-0.562-1.736c0-0.763%2c0.203-1.381%2c0.611-1.853c0.395-0.44%2c0.879-0.66%2c1.455-0.66 c0.633%2c0%2c1.076%2c0.213%2c1.328%2c0.64h0.02V6.556h1.049v5.607C88.248%2c12.622%2c88.26%2c13.045%2c88.285%2c13.433z M87.199%2c11.445v-0.786 c0-0.136-0.01-0.246-0.029-0.33c-0.059-0.252-0.186-0.464-0.379-0.635c-0.195-0.171-0.43-0.257-0.701-0.257 c-0.391%2c0-0.697%2c0.155-0.922%2c0.466c-0.223%2c0.311-0.336%2c0.708-0.336%2c1.193c0%2c0.466%2c0.107%2c0.844%2c0.322%2c1.135 c0.227%2c0.31%2c0.533%2c0.465%2c0.916%2c0.465c0.344%2c0%2c0.619-0.129%2c0.828-0.388C87.1%2c12.069%2c87.199%2c11.781%2c87.199%2c11.445z'/%3e %3cpath fill='white' d='M97.248%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.008%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.691%2c0-1.242-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.713-0.698 c0.691%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.668%2c0.688C97.047%2c9.757%2c97.248%2c10.333%2c97.248%2c11.037z M96.162%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.221-0.376-0.533-0.564-0.941-0.564c-0.42%2c0-0.74%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.715-0.191%2c0.941-0.574 C96.064%2c11.882%2c96.162%2c11.506%2c96.162%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M102.883%2c13.433h-1.047v-2.7c0-0.832-0.316-1.248-0.951-1.248c-0.311%2c0-0.562%2c0.114-0.756%2c0.343 s-0.291%2c0.499-0.291%2c0.808v2.796h-1.049v-3.366c0-0.414-0.012-0.863-0.037-1.349h0.92l0.049%2c0.737h0.029 c0.123-0.229%2c0.305-0.418%2c0.543-0.569c0.285-0.176%2c0.602-0.265%2c0.951-0.265c0.439%2c0%2c0.805%2c0.142%2c1.096%2c0.427 c0.363%2c0.349%2c0.543%2c0.87%2c0.543%2c1.562V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M109.936%2c9.504h-1.154v2.29c0%2c0.582%2c0.205%2c0.873%2c0.611%2c0.873c0.188%2c0%2c0.344-0.016%2c0.467-0.049 l0.027%2c0.795c-0.207%2c0.078-0.479%2c0.117-0.814%2c0.117c-0.414%2c0-0.736-0.126-0.969-0.378c-0.234-0.252-0.35-0.676-0.35-1.271V9.504 h-0.689V8.719h0.689V7.855l1.027-0.31v1.173h1.154V9.504z'/%3e %3cpath fill='white' d='M115.484%2c13.433h-1.049v-2.68c0-0.845-0.316-1.268-0.949-1.268c-0.486%2c0-0.818%2c0.245-1%2c0.735 c-0.031%2c0.103-0.049%2c0.229-0.049%2c0.377v2.835h-1.047V6.556h1.047v2.841h0.02c0.33-0.517%2c0.803-0.775%2c1.416-0.775 c0.434%2c0%2c0.793%2c0.142%2c1.078%2c0.427c0.355%2c0.355%2c0.533%2c0.883%2c0.533%2c1.581V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M121.207%2c10.853c0%2c0.188-0.014%2c0.346-0.039%2c0.475h-3.143c0.014%2c0.466%2c0.164%2c0.821%2c0.455%2c1.067 c0.266%2c0.22%2c0.609%2c0.33%2c1.029%2c0.33c0.465%2c0%2c0.889-0.074%2c1.271-0.223l0.164%2c0.728c-0.447%2c0.194-0.973%2c0.291-1.582%2c0.291 c-0.73%2c0-1.305-0.215-1.721-0.645c-0.418-0.43-0.625-1.007-0.625-1.731c0-0.711%2c0.193-1.303%2c0.582-1.775 c0.406-0.504%2c0.955-0.756%2c1.648-0.756c0.678%2c0%2c1.193%2c0.252%2c1.541%2c0.756C121.068%2c9.77%2c121.207%2c10.265%2c121.207%2c10.853z M120.207%2c10.582c0.008-0.311-0.061-0.579-0.203-0.805c-0.182-0.291-0.459-0.437-0.834-0.437c-0.342%2c0-0.621%2c0.142-0.834%2c0.427 c-0.174%2c0.227-0.277%2c0.498-0.311%2c0.815H120.207z'/%3e %3c/g%3e %3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e){kind=small}
' spreadMethod='pad' id='linearGradient50'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300a0ff' offset='0' id='stop52' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300a1ff' offset='0.0066' id='stop54' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300beff' offset='0.2601' id='stop56' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300d2ff' offset='0.5122' id='stop58' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300dfff' offset='0.7604' id='stop60' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300e3ff' offset='1' id='stop62' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='43.8344' y1='171.9986' x2='19.637501' y2='171.9986' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient68'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ffe000' offset='0' id='stop70' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ffbd00' offset='0.4087' id='stop72' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:orange' offset='0.7754' id='stop74' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ff9c00' offset='1' id='stop76' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='34.827' y1='169.7039' x2='12.0687' y2='146.9456' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient82'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ff3a44' offset='0' id='stop84' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23c31162' offset='1' id='stop86' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='17.2973' y1='191.82381' x2='27.4599' y2='181.6613' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient92'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2332a071' offset='0' id='stop94' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%232da771' offset='0.0685' id='stop96' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2315cf74' offset='0.4762' id='stop98' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2306e775' offset='0.8009' id='stop100' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300f076' offset='1' id='stop102' /%3e%3c/linearGradient%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath110'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path112' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask114'%3e%3cg id='g116'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath110)' id='g118'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.2%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path120' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath126'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path128' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath130'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path132' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern134'%3e%3cg id='g136' /%3e%3cg id='g138'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath130)' id='g140'%3e%3cg id='g142'%3e%3cpath d='M 29.625%2c20.695 18.012%2c14.098 C 17.363%2c13.727 16.781%2c13.754 16.406%2c14.09 l -0.058%2c-0.063 0.058%2c-0.058 c 0.375%2c-0.336 0.957%2c-0.36 1.606%2c0.011 l 11.687%2c6.641 -0.074%2c0.074 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path144' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath158'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path160' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask162'%3e%3cg id='g164'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath158)' id='g166'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.12000002%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path168' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath174'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path176' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath178'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path180' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern182'%3e%3cg id='g184' /%3e%3cg id='g186'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath178)' id='g188'%3e%3cg id='g190'%3e%3cpath d='m 16.348%2c14.145 c -0.235%2c0.246 -0.371%2c0.628 -0.371%2c1.125 l 0%2c-0.118 c 0%2c-0.496 0.136%2c-0.879 0.371%2c-1.125 l 0.058%2c0.063 -0.058%2c0.055 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path192' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath206'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path208' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask210'%3e%3cg id='g212'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath206)' id='g214'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.12000002%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path216' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath222'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path224' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath226'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path228' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern230'%3e%3cg id='g232' /%3e%3cg id='g234'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath226)' id='g236'%3e%3cg id='g238'%3e%3cpath d='m 33.613%2c22.961 -3.988%2c-2.266 0.074%2c-0.074 3.914%2c2.223 c 0.559%2c0.316 0.836%2c0.734 0.836%2c1.156 -0.047%2c-0.379 -0.332%2c-0.75 -0.836%2c-1.039 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path240' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath254'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path256' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask258'%3e%3cg id='g260'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath254)' id='g262'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.25%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path264' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath270'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path272' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath274'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path276' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern278'%3e%3cg id='g280' /%3e%3cg id='g282'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath274)' id='g284'%3e%3cg id='g286'%3e%3cpath d='m 18.012%2c33.902 15.601%2c-8.863 c 0.508%2c-0.289 0.789%2c-0.66 0.836%2c-1.039 0%2c0.418 -0.277%2c0.836 -0.836%2c1.156 L 18.012%2c34.02 c -1.117%2c0.632 -2.035%2c0.105 -2.035%2c-1.176 l 0%2c-0.114 c 0%2c1.278 0.918%2c1.805 2.035%2c1.172 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path288' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3c/defs%3e%3csodipodi:namedview pagecolor='white' bordercolor='%23666666' borderopacity='1' objecttolerance='10' gridtolerance='10' guidetolerance='10' inkscape:pageopacity='0' inkscape:pageshadow='2' inkscape:window-width='1366' inkscape:window-height='705' id='namedview4' showgrid='false' inkscape:zoom='7.6276974' inkscape:cx='93.965168' inkscape:cy='29.61582' inkscape:window-x='-8' inkscape:window-y='-8' inkscape:window-maximized='1' inkscape:current-layer='g10' /%3e%3cg id='g10' inkscape:groupmode='layer' inkscape:label='google-play-badge' transform='matrix(1.25%2c0%2c0%2c-1.25%2c-9.4247625%2c49.85025)'%3e%3cg id='g12' transform='matrix(1.0023923%2c0%2c0%2c0.99072975%2c-0.29664807%2c0)'%3e%3cpath d='M 112%2c8 12%2c8 C 9.801%2c8 8%2c9.801 8%2c12 l 0%2c24 c 0%2c2.199 1.801%2c4 4%2c4 l 100%2c0 c 2.199%2c0 4%2c-1.801 4%2c-4 l 0%2c-24 c 0%2c-2.199 -1.801%2c-4 -4%2c-4 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path14' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cpath d='m 112%2c39.359 c 1.852%2c0 3.359%2c-1.507 3.359%2c-3.359 l 0%2c-24 c 0%2c-1.852 -1.507%2c-3.359 -3.359%2c-3.359 l -100%2c0 c -1.852%2c0 -3.359%2c1.507 -3.359%2c3.359 l 0%2c24 c 0%2c1.852 1.507%2c3.359 3.359%2c3.359 l 100%2c0 M 112%2c40 12%2c40 C 9.801%2c40 8%2c38.199 8%2c36 L 8%2c12 C 8%2c9.801 9.801%2c8 12%2c8 l 100%2c0 c 2.199%2c0 4%2c1.801 4%2c4 l 0%2c24 c 0%2c2.199 -1.801%2c4 -4%2c4 z' style='fill:%23a6a6a6%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path16' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cg id='g18' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 45.934%2c16.195 c 0%2c0.668 -0.2%2c1.203 -0.594%2c1.602 -0.453%2c0.473 -1.043%2c0.711 -1.766%2c0.711 -0.691%2c0 -1.281%2c-0.242 -1.765%2c-0.719 -0.485%2c-0.484 -0.727%2c-1.078 -0.727%2c-1.789 0%2c-0.711 0.242%2c-1.305 0.727%2c-1.785 0.484%2c-0.481 1.074%2c-0.723 1.765%2c-0.723 0.344%2c0 0.672%2c0.071 0.985%2c0.203 0.312%2c0.133 0.566%2c0.313 0.75%2c0.535 l -0.418%2c0.422 c -0.321%2c-0.379 -0.758%2c-0.566 -1.317%2c-0.566 -0.504%2c0 -0.941%2c0.176 -1.312%2c0.531 -0.367%2c0.356 -0.551%2c0.817 -0.551%2c1.383 0%2c0.566 0.184%2c1.031 0.551%2c1.387 0.371%2c0.351 0.808%2c0.531 1.312%2c0.531 0.535%2c0 0.985%2c-0.18 1.34%2c-0.535 0.234%2c-0.235 0.367%2c-0.559 0.402%2c-0.973 l -1.742%2c0 0%2c-0.578 2.324%2c0 c 0.028%2c0.125 0.036%2c0.246 0.036%2c0.363 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path20' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g22' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 49.621%2c14.191 -2.183%2c0 0%2c1.52 1.968%2c0 0%2c0.578 -1.968%2c0 0%2c1.52 2.183%2c0 0%2c0.589 -2.801%2c0 0%2c-4.796 2.801%2c0 0%2c0.589 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path24' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g26' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 52.223%2c18.398 -0.618%2c0 0%2c-4.207 -1.339%2c0 0%2c-0.589 3.297%2c0 0%2c0.589 -1.34%2c0 0%2c4.207 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path28' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g30' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 55.949%2c18.398 0%2c-4.796 0.617%2c0 0%2c4.796 -0.617%2c0 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path32' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g34' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 59.301%2c18.398 -0.613%2c0 0%2c-4.207 -1.344%2c0 0%2c-0.589 3.301%2c0 0%2c0.589 -1.344%2c0 0%2c4.207 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path36' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g38' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 66.887%2c17.781 c -0.473%2c0.485 -1.059%2c0.727 -1.758%2c0.727 -0.703%2c0 -1.289%2c-0.242 -1.762%2c-0.727 C 62.895%2c17.297 62.66%2c16.703 62.66%2c16 c 0%2c-0.703 0.235%2c-1.297 0.707%2c-1.781 0.473%2c-0.485 1.059%2c-0.727 1.762%2c-0.727 0.695%2c0 1.281%2c0.242 1.754%2c0.731 0.476%2c0.488 0.711%2c1.078 0.711%2c1.777 0%2c0.703 -0.235%2c1.297 -0.707%2c1.781 z m -3.063%2c-0.402 c 0.356%2c0.359 0.789%2c0.539 1.305%2c0.539 0.512%2c0 0.949%2c-0.18 1.301%2c-0.539 0.355%2c-0.359 0.535%2c-0.82 0.535%2c-1.379 0%2c-0.559 -0.18%2c-1.02 -0.535%2c-1.379 -0.352%2c-0.359 -0.789%2c-0.539 -1.301%2c-0.539 -0.516%2c0 -0.949%2c0.18 -1.305%2c0.539 -0.355%2c0.359 -0.535%2c0.82 -0.535%2c1.379 0%2c0.559 0.18%2c1.02 0.535%2c1.379 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path40' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g42' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 68.461%2c18.398 0%2c-4.796 0.75%2c0 2.332%2c3.73 0.027%2c0 -0.027%2c-0.922 0%2c-2.808 0.617%2c0 0%2c4.796 -0.644%2c0 -2.442%2c-3.914 -0.027%2c0 0.027%2c0.926 0%2c2.988 -0.613%2c0 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path44' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cpath d='m 62.508%2c22.598 c -1.879%2c0 -3.414%2c-1.43 -3.414%2c-3.403 0%2c-1.957 1.535%2c-3.402 3.414%2c-3.402 1.883%2c0 3.418%2c1.445 3.418%2c3.402 0%2c1.973 -1.535%2c3.403 -3.418%2c3.403 z m 0%2c-5.465 c -1.031%2c0 -1.918%2c0.851 -1.918%2c2.062 0%2c1.227 0.887%2c2.063 1.918%2c2.063 1.031%2c0 1.922%2c-0.836 1.922%2c-2.063 0%2c-1.211 -0.891%2c-2.062 -1.922%2c-2.062 z m -7.449%2c5.465 c -1.883%2c0 -3.414%2c-1.43 -3.414%2c-3.403 0%2c-1.957 1.531%2c-3.402 3.414%2c-3.402 1.882%2c0 3.414%2c1.445 3.414%2c3.402 0%2c1.973 -1.532%2c3.403 -3.414%2c3.403 z m 0%2c-5.465 c -1.032%2c0 -1.922%2c0.851 -1.922%2c2.062 0%2c1.227 0.89%2c2.063 1.922%2c2.063 1.031%2c0 1.918%2c-0.836 1.918%2c-2.063 0%2c-1.211 -0.887%2c-2.062 -1.918%2c-2.062 z m -8.864%2c4.422 0%2c-1.446 3.453%2c0 c -0.101%2c-0.808 -0.371%2c-1.402 -0.785%2c-1.816 -0.504%2c-0.5 -1.289%2c-1.055 -2.668%2c-1.055 -2.125%2c0 -3.789%2c1.715 -3.789%2c3.84 0%2c2.125 1.664%2c3.84 3.789%2c3.84 1.149%2c0 1.985%2c-0.449 2.602%2c-1.031 l 1.019%2c1.019 c -0.863%2c0.824 -2.011%2c1.457 -3.621%2c1.457 -2.914%2c0 -5.363%2c-2.371 -5.363%2c-5.285 0%2c-2.914 2.449%2c-5.285 5.363%2c-5.285 1.575%2c0 2.758%2c0.516 3.688%2c1.484 0.953%2c0.953 1.25%2c2.293 1.25%2c3.375 0%2c0.336 -0.028%2c0.645 -0.078%2c0.903 l -4.86%2c0 z m 36.246%2c-1.121 c -0.281%2c0.761 -1.148%2c2.164 -2.914%2c2.164 -1.75%2c0 -3.207%2c-1.379 -3.207%2c-3.403 0%2c-1.906 1.442%2c-3.402 3.375%2c-3.402 1.563%2c0 2.465%2c0.953 2.836%2c1.508 l -1.16%2c0.773 c -0.387%2c-0.566 -0.914%2c-0.941 -1.676%2c-0.941 -0.757%2c0 -1.3%2c0.347 -1.648%2c1.031 l 4.551%2c1.883 -0.157%2c0.387 z m -4.64%2c-1.133 c -0.039%2c1.312 1.019%2c1.984 1.777%2c1.984 0.594%2c0 1.098%2c-0.297 1.266%2c-0.722 L 77.801%2c19.301 Z M 74.102%2c16 l 1.496%2c0 0%2c10 -1.496%2c0 0%2c-10 z m -2.45%2c5.84 -0.05%2c0 c -0.336%2c0.398 -0.977%2c0.758 -1.789%2c0.758 -1.704%2c0 -3.262%2c-1.496 -3.262%2c-3.414 0%2c-1.907 1.558%2c-3.391 3.262%2c-3.391 0.812%2c0 1.453%2c0.363 1.789%2c0.773 l 0.05%2c0 0%2c-0.488 c 0%2c-1.301 -0.695%2c-2 -1.816%2c-2 -0.914%2c0 -1.481%2c0.66 -1.715%2c1.215 L 66.82%2c14.75 c 0.375%2c-0.902 1.368%2c-2.012 3.016%2c-2.012 1.754%2c0 3.234%2c1.032 3.234%2c3.543 l 0%2c6.11 -1.418%2c0 0%2c-0.551 z m -1.711%2c-4.707 c -1.031%2c0 -1.894%2c0.863 -1.894%2c2.051 0%2c1.199 0.863%2c2.074 1.894%2c2.074 1.016%2c0 1.817%2c-0.875 1.817%2c-2.074 0%2c-1.188 -0.801%2c-2.051 -1.817%2c-2.051 z M 89.445%2c26 l -3.578%2c0 0%2c-10 1.492%2c0 0%2c3.789 2.086%2c0 c 1.657%2c0 3.282%2c1.199 3.282%2c3.106 0%2c1.906 -1.629%2c3.105 -3.282%2c3.105 z m 0.039%2c-4.82 -2.125%2c0 0%2c3.429 2.125%2c0 c 1.114%2c0 1.75%2c-0.925 1.75%2c-1.714 0%2c-0.774 -0.636%2c-1.715 -1.75%2c-1.715 z m 9.223%2c1.437 c -1.078%2c0 -2.199%2c-0.476 -2.66%2c-1.531 l 1.324%2c-0.555 c 0.285%2c0.555 0.809%2c0.735 1.363%2c0.735 0.774%2c0 1.559%2c-0.465 1.571%2c-1.286 l 0%2c-0.105 c -0.27%2c0.156 -0.848%2c0.387 -1.559%2c0.387 -1.426%2c0 -2.879%2c-0.785 -2.879%2c-2.25 0%2c-1.34 1.168%2c-2.203 2.481%2c-2.203 1.004%2c0 1.558%2c0.453 1.906%2c0.98 l 0.051%2c0 0%2c-0.773 1.441%2c0 0%2c3.836 c 0%2c1.773 -1.324%2c2.765 -3.039%2c2.765 z m -0.18%2c-5.48 c -0.488%2c0 -1.168%2c0.242 -1.168%2c0.847 0%2c0.774 0.848%2c1.071 1.582%2c1.071 0.657%2c0 0.965%2c-0.145 1.364%2c-0.336 -0.117%2c-0.926 -0.914%2c-1.582 -1.778%2c-1.582 z m 8.469%2c5.261 -1.715%2c-4.335 -0.051%2c0 -1.773%2c4.335 -1.609%2c0 2.664%2c-6.058 -1.52%2c-3.371 1.559%2c0 4.105%2c9.429 -1.66%2c0 z M 93.547%2c16 l 1.496%2c0 0%2c10 -1.496%2c0 0%2c-10 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path46' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cg id='g48'%3e%3cpath d='M 16.348%2c33.969 C 16.113%2c33.723 15.977%2c33.34 15.977%2c32.844 l 0%2c-17.692 c 0%2c-0.496 0.136%2c-0.879 0.371%2c-1.125 l 0.058%2c-0.054 9.914%2c9.91 0%2c0.234 -9.914%2c9.91 -0.058%2c-0.058 z' style='fill:url(%23linearGradient50)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path64' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g66'%3e%3cpath d='m 29.621%2c20.578 -3.301%2c3.305 0%2c0.234 3.305%2c3.305 0.074%2c-0.043 3.914%2c-2.227 c 1.117%2c-0.632 1.117%2c-1.672 0%2c-2.308 l -3.914%2c-2.223 -0.078%2c-0.043 z' style='fill:url(%23linearGradient68)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path78' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g80'%3e%3cpath d='M 29.699%2c20.621 26.32%2c24 16.348%2c14.027 c 0.371%2c-0.39 0.976%2c-0.437 1.664%2c-0.047 l 11.687%2c6.641' style='fill:url(%23linearGradient82)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path88' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g90'%3e%3cpath d='M 29.699%2c27.379 18.012%2c34.02 c -0.688%2c0.386 -1.293%2c0.339 -1.664%2c-0.051 L 26.32%2c24 l 3.379%2c3.379 z' style='fill:url(%23linearGradient92)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path104' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g106'%3e%3cg id='g108' /%3e%3cg id='g122' mask='url(%23mask114)'%3e%3cg id='g124' /%3e%3cg id='g146'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath126)' id='g148'%3e%3cg id='g150'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern134)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path152' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g154'%3e%3cg id='g156' /%3e%3cg id='g170' mask='url(%23mask162)'%3e%3cg id='g172' /%3e%3cg id='g194'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath174)' id='g196'%3e%3cg id='g198'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern182)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path200' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g202'%3e%3cg id='g204' /%3e%3cg id='g218' mask='url(%23mask210)'%3e%3cg id='g220' /%3e%3cg id='g242'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath222)' id='g244'%3e%3cg id='g246'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern230)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path248' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g250'%3e%3cg id='g252' /%3e%3cg id='g266' mask='url(%23mask258)'%3e%3cg id='g268' /%3e%3cg id='g290'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath270)' id='g292'%3e%3cg id='g294'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern278)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path296' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e){kind=small}
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні