Постанова

від 13.12.2011 по справі 34-14/167-09-4143

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

34-14/167-09-4143

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

"13" грудня 2011 р. Справа № 34-14/167-09-4143

 Колегія суддів Одеського апеляційного господарського суду у складі:

Головуючого судді: Бєляновського В.В.,

                      Суддів: Мирошниченко М.А.,

                                    Шевченко В.В.,

при секретарі   -   Ткачук Є.О.

за участю представників:

Від позивача: Корнєєва К.М.

Від відповідача: Пономаренко Ю.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні

апеляційну скаргу Фірми „Хімзахист” у формі Товариства з обмеженою відповідальністю

на рішення господарського суду Одеської області

від 19.09.2011 року

у справі № 34-14/167-09-4143

за позовом: Приватного акціонерного товариства "Київстар Дж.Ес.Ем." в особі філії Приватного акціонерного товариства "Київстар Дж.Ес.Ем." у м. Одесі

до Фірми "Хімзахист" у формі товариства з обмеженою відповідальністю

про стягнення 130035,90 грн.

ВСТАНОВИЛА:

          У серпні 2009 року Закрите акціонерне товариство „Київстар Дж.Ес.Ем.” в особі філії ЗАТ „Київстар Дж.Ес.Ем.” у м. Одесі (далі - Товариство) звернулося до господарського суду Одеської області з позовом до Фірми "Хімзахист" у формі товариства з обмеженою відповідальністю (далі - Фірма) про стягнення договірної санкції у сумі 222817,25 грн. за перевищення строків закінчення робіт, передбачених договором генерального підряду № ГП 01/2006 на будівництво об'єктів ЗАТ „Київстар Дж.Ес.Ем.” від 15.05.2006р.

          Обґрунтовуючи пред'явлені вимоги позивач посилався на те, що відповідач порушив строки виконання робіт за договором генерального підряду, які були встановлені додатковими угодами до нього, у зв'язку з чим з нього на підставі п. 8.3 даного договору підлягає стягненню договірна санкція у розмірі 0,1% від вартості невиконаних або неналежно виконаних робіт за кожний день прострочення їх належного виконання, загальна сума якої складає 222817,25 грн.    

          Рішенням господарського суду Одеської області від 14.07.2010 року у задоволенні позову відмовлено.

          Приймаючи рішення господарський суд виходив із того, що постановою Одеського апеляційного господарського суду від 26.11.2009 року у справі № 14/80-09-2056, залишеною без змін постановою Вищого господарського суду України від 03.03.2010 року, визнано недійсним п. 8.3 договору генерального підряду від 15.05.2006р. № ГП 01/2006 на будівництво об'єктів ЗАТ „Київстар Дж.Ес.Ем.”, на підставі якого позивач просить стягнути з відповідача договірну санкцію за перевищення передбачених договором строків закінчення робіт у сумі 222817,25 грн.            08.02.2011 року Товариство подало до господарського суду Одеської області  заяву в порядку ст. 112 ГПК України про перегляд судового рішення від 14.07.2010р. у даній справі за нововиявленими обставинами, посилаючись на те, що постановою Верховного Суду України від 22.11.2010 року було скасовано постанову Вищого господарського суду України від 03.03.2010 року по справі № 14/80-09-2056, а справу направлено на новий розгляд до суду касаційної інстанції. Постановою Вищого господарського суду України від 12.01.2010 року було скасовано постанову Одеського апеляційного господарського суду від 26.11.2009 року по справі № 14/80-09-2056 та залишено без змін рішення господарського суду Одеської області від 21.10.2009 року по зазначеній справі про відмову у задоволенні зустрічного позову Фірми про визнання недійсним п. 8.3 договору генерального підряду № ГП01/2006 від 15.05.2006р. Таким чином, судом касаційної інстанції було підтверджене право позивача нараховувати відповідачу договірну санкцію в розмірі 0,1% від вартості невиконаних або неналежно виконаних робіт за кожний день прострочення їх виконання, передбачену п. 8.3 договору генерального підряду. Зважаючи на те, що факти визнання недійсним п. 8.3 договору генерального підряду, на підставі якого нарахована договірна санкція, було покладено в основу рішення господарського суду Одеської області від 14.07.2010 року у даній справі, а викладені в цій заяві обставини їх спростовують, заявник просив переглянути рішення господарського суду від 14.07.2010 року у справі № 14/167-09-4143 за нововиявленими обставинами та стягнути з Фірми договірну санкцію у сумі 222817,25 грн.

Під час розгляду цієї заяви позивач 02.03.2011 року подав до господарського суду заяву про уточнення позовних вимог та вказуючи на проведення ним перерахунку ціни позову обмежуючи нарахування штрафних санкцій строком в шість місяців відповідно до ч. 6 ст. 232 ГК України, просив стягнути з відповідача договірну санкцію за перевищення передбачених договором строків закінчення робіт у сумі 130 035,90 грн.

Рішенням господарського суду Одеської області від 02.03.2011 року заяву ЗАТ „Київстар Дж.Ес.Ем.” в особі філії ЗАТ „Київстар Дж.Ес.Ем.” у м. Одесі про перегляд судового рішення у даній справі за нововиявленими обставинами задоволено, рішення господарського суду Одеської області від 14.07.2010 року у справі № 14/167-09-4143 скасовано, позов задоволено, стягнуто з Фірми "Хімзахист" у формі ТОВ на користь ЗАТ „Київстар Дж.Ес.Ем.” в особі філії ЗАТ „Київстар Дж.Ес.Ем.” у м. Одесі 130035,90 грн. договірних санкцій та судові витрати по справі.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 12.05.2011 року зазначене рішення було скасовано з процесуальних мотивів та постановлено нове рішення, яким позовні вимоги Приватного акціонерного товариства „Київстар Дж.Ес.Ем.” в особі філії ПАТ „Київстар Дж.Ес.Ем.” у м. Одесі задоволено у повному обсязі, стягнуто з Фірми "Хімзахист" у формі ТОВ на користь Приватного акціонерного товариства „Київстар Дж.Ес.Ем.” в особі філії ПАТ „Київстар Дж.Ес.Ем.” у м. Одесі 130035,90 грн. договірної санкції та судові витрати по справі.

Постановою Вищого господарського суду України від 21.07.2011 року зазначені рішення господарського суду Одеської області від 02.03.2011 року та постанову Одеського апеляційного господарсько суду від 12.05.2011 року скасовано, а справу передано на новий розгляд до господарського суду Одеської області.  

За результатами нового розгляду даної справи господарський суд Одеської області ухвалив рішення від 19.09.2011 року, яким заяву Приватного акціонерного товариства „Київстар Дж.Ес.Ем.” в особі філії  ПАТ „Київстар Дж.Ес.Ем.” у м. Одесі про перегляд рішення від 14.07.2010 року по даній справі за нововиявленими обставинами задовольнив, рішення господарського суду Одеської області від 14.07.2010 року у справі № 14/167-09-4143 скасував, позов Приватного акціонерного товариства „Київстар Дж.Ес.Ем.” в особі філії  ПАТ „Київстар Дж.Ес.Ем.” у м. Одесі до Фірми "Хімзахист" у формі товариства з обмеженою відповідальністю про стягнення 130035,90 грн. задовольнив, стягнув з Фірми "Хімзахист" у формі товариства з обмеженою відповідальністю на користь Приватного акціонерного товариства „Київстар Дж.Ес.Ем.” в особі філії ПАТ „Київстар Дж.Ес.Ем.” у м. Одесі договірну санкцію за перевищення передбачених договором строків закінчення робіт у сумі 130035 грн. 90 коп., державне мито у сумі 1300 грн. 35 коп. та ІТЗ судового процесу у сумі 312 грн. 50 коп.

Судове рішення мотивовано встановленими по справі обставинами порушення Фірмою строків виконання робіт за  договором генерального підряду № ГП 01/2006 від 15.05.2006р., які були передбачені додатковими угодами до нього, у зв'язку з чим позивачем правомірно нараховано договірну санкцію за перевищення строків закінчення робіт у сумі 130035,90 грн. (з урахуванням заяви про уточнення позовних вимог) згідно з п. 8.3 договору.

          При цьому, суд виходив із того, що відповідно до статті 112 ГПК України, господарський суд може переглянути прийняте ним судове рішення, яке набрало законної сили, за нововиявленими обставинами, що мають істотне значення для справи і не могли бути відомі заявникові.

При цьому, однією з умов перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є істотність цих обставин для вирішення спору. Тому результат перегляду судового рішення за новоявленими обставинами залежить від того, чи спростовують ці обставини факти, які було покладено в основу судового рішення.

До нововиявлених обставин відносяться матеріально-правові факти, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші факти, які мають значення для правильного вирішення спору. Нововиявлені обставини за своєю юридичною суттю є фактичними даними, що в установленому порядку спростовують факти, які було покладено в основу судового рішення. Ці обставини мають бути належним чином засвідчені.

Так, відповідно п. 2 ч. 2 ст.112 ГПК України підставою для перегляду рішення за нововиявленими обставинами є скасування рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення, що підлягає перегляду.

Господарський суд вправі змінити або скасувати судове рішення за нововиявленими обставинами лише за умови, що ці обставини впливають на юридичну оцінку обставин, здійснену судом у судовому рішенні, що переглядається.

Враховуючи наведене, а також те, що постановою Вищого господарського суду України від 12.01.2011 року рішення господарського суду Одеської області від 21.10.2009 року по справі № 14/80-09-2056 залишено без змін, п. 8.3 договору генерального підряду від 15.05.2006р. № ГП 01/2006 станом на день розгляду заяви про перегляд судового рішення від 14.07.2010 року по справі № 14/167-09-4143 за нововиявленими обставинами є дійсним, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення заяви Приватного акціонерного товариства „Київстар Дж.Ес.Ем.” в особі філії Приватного акціонерного товариства „Київстар Дж.Ес.Ем.” у м. Одесі про перегляд рішення по справі  № 14/167-09-4143 від 14.07.2010р. за нововиявленими обставинами.

Не погоджуючись з прийнятим у справі судовим рішенням Фірма подала до Одеського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу, в якій просить його скасувати, у позові про стягнення договірної санкції відмовити. Апеляційна скарга обґрунтована порушенням норм матеріального права, неповним з'ясуванням обставин, що мають значення для справи, недоведеністю обставин, що мають значення для справи, які суд визнав встановленими та невідповідністю викладених у рішенні висновків обставинам справи.

У відзиві на апеляційну скаргу Товариство заперечує проти її задоволення посилаючись на невідповідність викладених у ній доводів фактичним обставинам справи та нормам матеріального і процесуального права та просить оскаржуване рішення місцевого суду залишити без змін, як законне та обґрунтоване.

За правилами встановленими ч. 3 ст. 79 ГПК України в засіданні суду оголошувалася перерва до 13.12.2011 року.          

Обговоривши доводи апеляційної скарги та заперечення на неї, вислухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, перевіривши правильність застосування судом норм матеріального та процесуального права при прийнятті оскаржуваного рішення, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга  підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.          

Перегляд рішень, ухвал, постанов господарського суду за нововиявленими обставинами  регулюється розділом ХІІІ ГПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 112 ГПК України господарський суд може переглянути прийняте ним судове рішення, яке набрало законної сили, за нововиявленими обставинами.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 112 ГПК України підставами для перегляду судових рішень господарського суду за нововиявленими обставинами, зокрема, є: істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи.

За змістом вказаної норми, нововиявлені обставини характеризуються тим, що вони:

-          існували під час розгляду справи, але не були відомі заявнику;

-          є істотними, тобто такими, що можуть вплинути на висновок суду щодо наявності  певних прав та обов'язків у сторін, а також інших осіб, що брали участь у справі, а отже, і вплинути на законність та обґрунтованість постановленого судового акта;

-          виявлені після набрання чинності судовим актом.

При цьому, нововиявлені обставини за своєю юридичною суттю є фактичними даними, що в установленому порядку спростовують факти, які було покладено в основу судового рішення. Господарський суд вправі змінити або скасувати судове рішення за нововиявленими обставинами лише за умови, що ці обставини впливають на юридичну оцінку обставин, здійснену судом у судовому рішенні, що переглядається.

Водночас, нововиявленими можуть бути визнані лише істотно значимі, суттєві обставини, тобто такі обставини, обізнаність суду відносно яких при розгляді справи, забезпечила би прийняття цим судом іншого рішення.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 112 ГПК України підставами для перегляду судових рішень господарського суду за нововиявленими обставинами, зокрема, є: скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, що підлягають перегляду.

Як вбачається з матеріалів справи предметом спору у даній справі є вимога Товариства про стягнення з Фірми договірної санкції за прострочення виконання робіт за договором генерального підряду № ГП01/2006 від 15.05.2006р., на підставі п. 8.3 даного договору.

Вирішуючи спір у даній справі по суті заявлених вимог та приймаючи рішення від 14.07.2010 року про відмову у позові суд першої інстанції встановив, що 15.05.2006 року Товариство та Фірма уклали договір генерального підряду на будівництво об'єктів Київстар № ГП01/2006 та відповідні додаткові угоди до договору. Предметом договору є виконання відповідачем комплексу робіт "під ключ" по будівництву об'єктів позивача та/або монтажу базових станцій на таких об'єктах згідно окремих додатків до цього договору, в обумовлені договором та додатками до нього строки та ліквідація можливих недоліків і дефектів в роботах, що виникли з вини підрядника та були виявлені у ході прийняття робіт, а також виявлені замовником протягом гарантійних строків експлуатації об'єктів. Пунктом 4.1 даного договору передбачено, що роботи виконуються у строки, які вказані у відповідних додаткових угодах до договору. Згідно з п. 5.1 договору сторони домовилися, що перед початком виконання відповідачем будь –яких робіт, сторони складають і підписують відповідну додаткову угоду до даного договору, в якій обумовлюють обсяги, строки, порядок виконання і вартість робіт.

Відповідно до ст. 193 ГК України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов'язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

Застосування господарських санкцій до суб'єкта, який порушив зобов'язання, не звільняє цього суб'єкта від обов'язку виконати зобов'язання в натурі, крім випадків, коли інше передбачено законом або договором, або управнена сторона відмовилася від прийняття виконання зобов'язання.

Управнена сторона має право не приймати виконання зобов'язання частинами, якщо інше не передбачено законом, іншими нормативно-правовими актами або договором, або не випливає із змісту зобов'язання.

Зобов'язана сторона має право виконати зобов'язання достроково, якщо інше не передбачено законом, іншим нормативно-правовим актом або договором, або не випливає із змісту зобов'язання.

Зобов'язана сторона має право відмовитися від виконання зобов'язання у разі неналежного виконання другою стороною обов'язків, що є необхідною умовою виконання.

Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов'язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов'язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Управнена сторона, приймаючи виконання господарського зобов'язання, на вимогу зобов'язаної сторони повинна видати письмове посвідчення виконання зобов'язання повністю або його частини.

          Такі ж самі положення містяться у ст. 526 ЦК України, за якою зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.           Згідно з ч. 1 ст. 216 ГК України учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

          Згідно з п. 1 ст. 624 ЦК України, якщо за порушення зобов'язання встановлено неустойку, то вона підлягає стягненню у повному розмірі, незалежно від відшкодування збитків.

          Частиною 4 ст. 231 ГК України передбачено, що у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов'язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Пунктом 8.3 договору  передбачено, що у разі порушення строків виконання робіт, передбачених у додаткових угодах, з вини відповідача, позивач має право нарахувати відповідачу договірну санкцію в розмірі 0,1% від вартості невиконання або неналежного виконаних робіт за кожний день прострочення їх належного виконання.

Підписавши додаткові угоди до договору відповідач прийняв на себе обов'язок виконати роботи у визначений ними термін, але прострочив термін виконання робіт, у зв'язку з чим позивач нарахував відповідачу договірну санкцію за порушення строків виконання робіт за додатковими угодами у сумі 222817,25 грн.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 26.11.2009 року по справі № 14/80-09-2056, залишеною без змін постановою Вищого господарського суду України від 03.03.2010 року, п. 8.3 договору генерального підряду від 15.05.2006р. № ГП 01/2006, на підставі якого позивач просить стягнути з відповідача  договірну санкцію за перевищення передбачених договором строків закінчення робіт у сумі 222817,25 грн., визнано недійсним.           

Врахувавши викладене, місцевий суд дійшов висновку, що позовні вимоги не обґрунтовані та задоволенню не підлягають.

           Звертаючись 08.02.2011 року до господарського суду Одеської області з заявою про перегляд зазначеного рішення за нововиявленими обставинами позивач як на нововиявлену обставину посилався на те, що постановою Верховного Суду України від 22.11.2010 року було скасовано постанову Вищого господарського суду України від 03.03.2010р. по справі №14/80-09-2056, а справу направлено на новий розгляд до суду касаційної інстанції. За результатами нового розгляду, постановою Вищого господарського суду України від 12.01.2011 року скасовано постанову Одеського апеляційного господарського суду від 26.11.2009 року по зазначеній справі, та залишено без змін рішення господарського суду Одеської області від 21.10.2009 року про відмову у задоволенні зустрічного позову Фірми про визнання недійсним п. 8.3 договору генерального підряду № ГП01/2006 від 15.05.2006р. Таким чином, вказував заявник, судом касаційної інстанції було підтверджено право позивача нараховувати відповідачу договірну санкцію в розмірі 0,1% від вартості невиконаних або неналежно виконаних робіт за кожний день прострочення їх належного виконання, передбачену п. 8.3 договору генерального підряду. Зважаючи на те, що факт визнання недійсним п. 8.3 договору генерального підряду, на підставі якого була нарахована договірна санкція, був покладений в основу судового рішення від 14.07.2010 року у даній справі, а викладені в цій заяві обставини його спростовують, заявник просив переглянути зазначене рішення за нововиявленими обставинами та стягнути з Фірми договірну санкцію у сумі 222817,25 грн.

          Враховуючи ту обставину, що постановою Вищого господарського суду України від 12.01.2011 року залишено без змін рішення господарського суду Одеської області від 21.10.2009 року у справі № 14/80-09-2056, яким у задоволенні вимог Фірми щодо визнання недійсним п. 8.3 договору генерального підряду № ГП01/2006 від 15.05.2006 року відмовлено, колегія суддів приходить до висновку, що обставини справи щодо відмови у визнанні недійсним п. 8.3 договору існували під час розгляду даної справи № 14/167-09-4143господарським судом Одеської області і не були відомі заявнику; є істотними, тобто такими, що можуть вплинути на висновок суду щодо наявності певних прав та обов'язків у сторін, а, отже, і вплинути на законність та обґрунтованість постановленого судового рішення; виявлені після набрання чинності судовим рішенням.

          За таких обставин, господарський суд першої інстанції правильно скасував за результатами перегляду за нововиявленими обставинами рішення господарського суду Одеської області від 14.07.2010 року у даній справі.

          Згідно з ч. 8 ст. 114 ГПК України у разі скасування судового рішення за результатами його перегляду за нововиявленими обставинами справа розглядається господарським судом за правилами, встановленими цим Кодексом.

          Як вбачається з матеріалів справи та встановлено господарським судом першої інстанції, 15.05.2006р. між Товариством (замовник) та Фірмою (підрядник) було укладено договір генерального підряду № ГП01/2006 на будівництво об'єктів ЗАТ „Київстар Дж.Ес.Ем.”, за умовами якого підрядник зобов'язався від імені та за дорученням замовника виконати згідно з заявками та/або завданнями замовника комплекс робіт "під ключ" по будівництву об'єктів замовника та/або монтажу базових станцій на таких об'єктах згідно з окремими додатковими угодами до цього договору, в обумовлені договором та додатковими угодами до нього строки, а також ліквідовувати за свій рахунок можливі недоліки та дефекти в роботах, що виникли з вини підрядника та були виявлені у ході прийняття робіт, виявлені замовником протягом гарантійних строків експлуатації об'єктів та/або базових станцій, а замовник –своєчасно та в повному обсязі оплатити належним чином виконані підрядником роботи згідно з додатковими угодами до договору.

Відповідно до умов пп. 2.1.1. п. 2.1. договору замовник зобов'язався надати підряднику необхідні для якісного та своєчасного виконання робіт по цьому договору та додатковим угодам до нього наявні у замовника вихідні дані (технічне завдання). Складання та оформлення інших технічних даних, необхідних для виконання підрядником робіт за договором, які відсутні у замовника, здійснюються підрядником його силами та засобами із обов'язковим письмовим затвердженням таких даних Замовником до початку виконання підрядником робіт.

Згідно з п. 2.3.1 зазначеного договору підрядник зобов'язаний, зокрема, якісно виконати та здати замовнику усі роботи в обсягах і у строки, що передбачені умовами договору та відповідними додатковими угодами до договору.

Відповідно до п.п. 3.2, 3.3 договору вартість окремих видів робіт є фіксованою та встановлюється в додатку №1 до договору. Перед виконанням Підрядником будь-яких робіт сторонами складається та підписується відповідна додаткова угода до договору, в якій вказуються обсяги, вартість та строки виконання робіт.

Пунктом 4.1. договору передбачено, що роботи виконуються у строки, які вказані у відповідних додаткових угодах до Договору. Підрядник зобов'язаний приступити до виконання робіт не пізніше дат, вказаних в додаткових угодах щодо відповідних об'єктів (п. 5.2. договору).

За умовами п. 5.6. договору після виконання всіх передбачених відповідною додатковою угодою до договору робіт і відповідності їх умовам договору та додаткової угоди, підрядник надає письмове повідомлення замовнику про завершення виконання робіт.

Приймання-передача виконаних робіт відбувається протягом 10 робочих днів з моменту завершення виконання робіт підрядником та отримання замовником від підрядника повідомлення про завершення їх виконання (п. 5.7. договору).

Згідно з п. 5.8. договору завершенням будівельно-монтажних робіт на об'єкті є момент передачі замовнику дозвільної та виконавчої документації на об'єкт будівництва (додатки № 2-3 за виключенням Акту державної приймальної комісії та санітарного паспорту) та передачі об'єкта (БС) замовнику для здійснення пусконалагоджувальних робіт.

Згідно п. 8.3. договору у разі порушення строків виконання робіт, передбачених у відповідних додаткових угодах та/або строків усунення недоліків та/або дефектів, які вказані в Акті погодження (п.5.10) та/або строків усунення недоліків та/або дефектів, які вказані в Акті рекламації (п.7.4.) з вини підрядника, замовник має право нарахувати підряднику договірну санкцію в розмірі 0,1% від вартості невиконаних або неналежно виконаних робіт та/або робіт з усунення недоліків, за кожний день прострочення їх належного виконання. У разі порушення строків виконання робіт більше, ніж на 15 днів, замовник має право розірвати в односторонньому порядку відповідну додаткову угоду, направивши підряднику повідомлення про розірвання, та вимагати від підрядника відшкодування збитків, завданих таким порушенням.

            Згідно з п. 4.2. цей договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до 15.05.2008р., а у частині відповідальності та фінансових взаєморозрахунків –до повного виконання сторонами своїх обов'язків за ним.

Додатковою угодою № 144/12007-144 від 30.12.2006р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору Генерального підряду №ГП від 15.05.2006р., підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції NIK-768, розташованій за адресою: Миколаївська обл., Новобугський р-н, с. Добра Воля, ПОСП «Золота Нива»до 30.06.2007р. Технічне завдання видано підряднику 27.12.2006р. Згідно акту виконаних робіт №1021 від 05.08.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку NIK-768, а саме висновки СЕС за проектом (експертиза проекту) та виготовлення санітарного паспорту та погодження з СЕС на загальну суму 5150грн.

Додатковою угодою № 145/12007-145 від 30.12.2006р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції NIK-765, розташованій за адресою: Миколаївська обл., Новобугський район, с. Баратівка, Баратівський психоневрологічний інтернат до 30.06.2007р. Технічне завдання видано підряднику 20.12.2006р. Згідно акту виконаних робіт №463 від 19.09.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме геологію та геодезію та комплекс робіт з прив'язування до місцевості типових проектів і проекти рішень з встановлення БС (у т.ч. розрахунок фундаментів, металоконструкцій, кріплень) на загальну суму 21000грн.

Додатковою угодою № 146/12007-146 від 30.12.2006 р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції NIK-765, розташованій за адресою: Миколаївська обл., Новобугський р-н, с.Баратівка, Баратівський психоневрологічний інтернат до 30.06.2007р. Технічне завдання видано підряднику 27.12.2006р. Згідно акту виконаних робіт № 2358 від 28.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції NIK-765, що розташована за адресою: Миколаївська обл., Новобугський р-н, с. Баратівка, Баратівський психоневрологічний центр, а саме: акт державної приймальної комісії, на загальну суму 4500грн.

Додатковою угодою № 147/12007-147 від 30.12.2006р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-256, розташованій за адресою: Одеська обл., Тарутинський район, с.Богданівка до 15.07.2007р. Технічне завдання видано підряднику 27.12.2006р. Згідно акту виконаних робіт №1171 від 22.08.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції ODЕ-256, а саме: геологію та геодезію, комплекс робіт з прив'язування до місцевості типових проектів і проекти рішень з встановлення БС(у т.ч розрахунок фундаментів, металоконструкцій, кріплень), попереднє погодження СЕС місця розташування БС на загальну суму 21500грн.

Додатковою угодою № 150/12007-150 від 30.12.2006р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції NIK-999, розташованій за адресою: м. Миколаїв, вул. Чигрина до 30.03.2007р. Технічне завдання видано підряднику 13.12.2006р. Згідно акту виконаних робіт №1854 від 09.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку NIK-999 (акт державної приймальної комісії), що розташована за адресою: м. Миколаїв, вул. Чигрина, 29, на будівлі ТОВ „Перший завод загального машинобудівництва”, на загальну суму 4500грн. Згідно акту виконаних робіт №2160 від 17.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку NIK-999 –технічне обстеження стану технічних споруд і будівель (оцінення несучих можливостей перекриттів) для розміщення обладнання, що розташована за адресою: м.Миколаїв, вул.Чигрина,29, на будівлі ТОВ „Перший завод загального машинобудівництва” на загальну суму 4000грн.

Додатковою угодою № 151/12007-151 від 30.12.2006р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції NIK-751, розташованої за адресою: Миколаївська обл., Миколаївський район, с. Радсад, вул. Миру, 2 до 30.03.2007р. Технічне завдання видано підряднику 13.12.2006р. Згідно акту виконаних робіт №1815 від 02.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку NIK-751 –попереднє погодження СЕС місця розташування БС, висновки СЕС за проектом (експертиза проекту), виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЄС на загальну суму 5650грн. Згідно акту виконаних робіт №2161 від 17.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку NIK-751 –технічне обстеження стану технічних споруд і будівель (оцінення несучих можливостей перекриттів) для розміщення обладнання, за вказаною адресою на загальну суму 4000грн. Згідно акту виконаних робіт №2275 від 28.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку NIK-751 –акт державної приймальної комісії, за зазначеною адресою на загальну суму 4500грн. Згідно акту виконаних робіт №2754 від 10.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку NIK-751 –прив'язку типового проекту щогли на даху будівлі на загальну суму 5000грн.

Додатковою угодою №156/12007-156 від 30.12.2006р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції NIK-766, розташованій за адресою: Миколаївська обл., Новобугський район, м. Новий Буг, вул. 2-го П'ятиріччя, Новобузький райавтодор до 10.07.2007р. Технічне завдання видано підряднику 27.12.2006р. Згідно акту виконаних робіт №1822 від 02.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку NIK-766 –попереднє погодження СЕС місця розташування БС, розташованої за адресою: Миколаївська обл., Новобугський район, м. Новий Буг, вул. 2-го П'ятиріччя, Новобузький райавтодор на загальну суму 500грн. Згідно акту виконаних робіт №2765 від 10.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку NIK-766 –роботи пов'язані з отриманням ТУ, окремого проекту з енергозабезпечення, отримання рішення на загальну суму 4000грн.

Додатковою угодою № 157/12007-157 від 30.12.2006р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв та себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції NIK-766, розташованій за адресою: Миколаївська обл., Новобугський район, м. Новий Буг, вул. 2-го П'ятиріччя, Новобузький райавтодор до 10.07.2007р. Технічне завдання видано підряднику 27.12.2006р. Згідно акту виконаних робіт №2357 від 28.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку NIK-766 –акт державної приймальної комісії на загальну суму 4500грн.

Додатковою угодою № 158/12007-158 від 30.12.2006р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції NIK-726, розташованій за адресою: Миколаївська обл., Березнегуватський район, с. Лепетиха, територія сільради до 15.07.2007р. Технічне завдання видано підряднику 27.12.2006р. Згідно акту виконаних робіт №744 від 18.07.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку NIK-726 –висновки  СЕС за проектом (експертиза проекту) та виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЕС на загальну суму 5150грн. Згідно акту виконаних робіт № 2276 від 28.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку NIK-726  - акт державної приймальної комісії на загальну суму 4500грн.

Додатковою угодою № 159/12007-159 від 30.12.2006р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції NIK-726, розташованій за адресою: Миколаївська обл., Березнегуватський район, с.Лепетиха, територія сільради до 15.07.2007р. Технічне завдання видано підряднику 27.12.2006р. Згідно акту виконаних робіт №1156 від 27.08.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку NIK-726 –загальний проект, комплекс робіт з прив'язування до місцевості типових проектів і проекти рішень з встановленя БС (в т.ч. розрахунок фундаментів, металоконструкцій, кріплень), землевідвід+договір оренди, попереднє погодження СЕС місця розташування БС на загальну суму 39500грн. Згідно акту виконаних робіт №1814 від 02.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку NIK-726 –геологія та геодезія на загальну суму 9000грн.

Додатковою угодою № 166/12007-166 від 02.02.2007р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-678, розташованій за адресою: Одеська обл., м. Сарата, вул. Вокзальна, територія сільради до 25.07.2007р. Технічне завдання видано підряднику 19.01.2007р. Згідно акту виконаних робіт №1146 від 22.08.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку ODЕ-678 –виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЕС на загальну суму 4600грн. Згідно акту виконаних робіт №3006 від 15.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку ODЕ-678 –акт державної приймальної комісії на загальну суму 4500грн.

Додатковою угодою № 170/12007-170 від 02.02.2007р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-2662, розташованій за адресою: Одеська обл., Савранський район, с. Кам'яне, вул. Леніна, біля БК до 25.07.2007р. Технічне завдання видано підряднику 19.01.2007р. Згідно акту виконаних робіт №1813 від 02.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку ODЕ-2662 –виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЕС на загальну суму 4600грн. Згідно акту виконаних робіт №3007 від 15.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку ODЕ-2662 –акт державної приймальної комісії на загальну суму 4500грн.

Додатковою угодою № 171/12007-171 від 10.02.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-189, розташованій за адресою: Одеська обл., Ананьївський район, с.Великобоярка, територія сільради до 30.07.2007р. Технічне завдання видано підряднику 23.01.2007р. Згідно акту виконаних робіт №1220 від 28.08.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку ODЕ-189 –комплекс робіт з прив'язування до місцевості типових проектів і проекти рішень з встановлення БС (у т.ч. розрахунок фундаментів, металоконструкцій, кріплень) на загальну суму 12000грн.

Додатковою угодою №172/12007-172 від 10.02.2007р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-189, розташованій за адресою: Одеська обл., Ананьївський район, с. Великобоярка, територія сільради до 30.07.2007р. Технічне завдання видано підряднику 23.01.2007р. Згідно акту виконаних робіт №1219 від 28.08.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку ODЕ-189 –виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЕС на загальну суму 4600грн.

Додатковою угодою № 175/12007-175 від 19.02.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-241, розташованій за адресою: Одеська обл., Ширяївський район, с. Миколаївка, територія сільради до 05.08.2007р. Технічне завдання видано підряднику 01.02.2007р. Згідно акту виконаних робіт №1271 від 29.08.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку ODЕ-241- загальний проект на загальну суму 10000грн. Згідно акту виконаних робіт №2769 від 11.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку ODЕ-241 –попереднє погодження СЕС місця розташування БС на загальну суму 500грн. Згідно акту виконаних робіт №3016 від 15.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку ODЕ-241 –геологія та геодезія на загальну суму 9000грн.

Додатковою угодою № 176/12007-176 від 19.02.2007р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-241, розташованій за адресою: Одеська обл., Ширяївський район, с. Миколаївка, територія сільради до 05.08.2007р. Технічне завдання видано підряднику 01.02.2007р. Згідно акту виконаних робіт №1811 від 02.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку ODЕ-241 –висновки СЕС за проектом (експертиза проекту) на загальну суму 550грн. Згідно акту виконаних робіт №3024 від 15.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку ODЕ-241 –виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЕС на загальну суму 4600грн.

Додатковою угодою № 180/12007-180 від 24.02.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції NIK-714, розташованій за адресою: Миколаївська обл., Миколаївський район, с. Новобогданівка, вул. Нова до 15.08.2007р. Технічне завдання видано підряднику 06.02.2007р. Згідно акту виконаних робіт № 1804 від 02.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку NIK-714 –роботи пов'язані з отриманням ТУ, окремого проекту з енергозабезпечення, отримання рішення на загальну суму 4000грн. Згідно акту виконаних робіт № 1817 від 02.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку NIK-714 –геологія та геодезія на загальну суму 9000грн. Згідно акту виконаних робіт № 2004 від 30.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку NIK-714 –комплекс робіт з прив'язування до місцевості типових проектів і проекти рішень з встановлення БС (у т.ч. розрахунок фундаментів, металоконструкцій, кріплень) на загальну суму 12000грн.

Додатковою угодою № 183/12007-183 від 17.02.2007р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-255, розташованій за адресою: Херсонська обл., Білозерський район, с. Радянське, на території райдержадміністрації до 17.08.2007р. Технічне завдання видано підряднику 14.02.2007р. Згідно акту виконаних робіт № 842 від 28.07.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку КНЕ-255 –висновки СЕС за проектом (експертиза проекту) та виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЕС на загальну суму 5150грн.

Додатковою угодою № 184/12007-184 від 17.02.2007р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-255, розташованій за адресою: Херсонська обл., Білозерський район, с. Радянське, на території райдержадміністрації до 17.08.2007р. Технічне завдання видано підряднику 14.02.2007р. Згідно акту виконаних робіт № 841 від 28.07.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку КНЕ-255 –загальний проект, геологія та геодезія, комплекс робіт з прив'язування до місцевості типових проектів і проекти рішень з встановлення БС (у т.ч. розрахунок фундаментів, металоконструкцій, кріплень), попереднє погодження СЕС місця розташування БС на загальну суму 31500грн.

Додатковою угодою № 186/12007-186 від 21.03.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-682, розташованій за адресою: Одеська обл., Білгород-Дністровський район, с.Козацьке, територія сільради до 15.12.2007р. Додатковою угодою № 186.1/12007-186 від 01.02.2008р. строк виконання робіт подовжено до 30.04.2008р. Технічне завдання видано Підряднику 13.03.2007р. Згідно акту виконаних робіт № 1327 від 29.08.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку ODЕ-682 –загальний проект на загальну суму 10000грн. Згідно акту виконаних робіт № 1810 від 02.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку ODЕ-682 –геологія та геодезія на загальну суму 9000грн. Згідно акту виконаних робіт № 2846 від 15.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку ODЕ-682 –попереднє погодження СЕС місця розташування БС на загальну суму 500грн.

Додатковою угодою №187/12007-187 від 12.04.2007р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-261, розташованій за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Садове, територія сільради до 20.12.2007р. Технічне завдання видано підряднику 22.03.2007р. Згідно акту виконаних робіт № 3145 від 19.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку КНЕ-261 –акт державної приймальної комісії на загальну суму 4500грн. Згідно акту виконаних робіт № 1265 від 29.08.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку КНЕ-261 –висновки СЕС за проектом (експертиза проекту) на загальну суму 550 грн. Згідно акту виконаних робіт № 1867 від 09.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку КНЕ-261 –виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЕС на загальну суму 4600грн.

Додатковою угодою №188/12007-188 від 12.04.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-261, розташованій за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с.Садове, територія сільради до 20.12.2007р. Технічне завдання видано підряднику 22.03.2007р. Згідно акту виконаних робіт № 1170 від 27.08.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку КНЕ-261 –загальний проект, попереднє погодження СЕС місця розташування БС на загальну суму 10500грн. Згідно акту виконаних робіт № 2144 від 17.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку КНЕ-261 –геологія та геодезія на загальну суму 9000грн. Згідно акту виконаних робіт №2755 від 10.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку КНЕ-261 –комплекс робіт з прив'язування до місцевості типових проектів і проекти рішень з встановлення БС (у т.ч. розрахунок фундаментів, металоконструкцій, кріплень) на загальну суму 12000грн.

Додатковою угодою № 189/12007-189 від 12.04.2007р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-1920, розташованій за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Олексіївка до 20.12.2007р. Технічне завдання видано підряднику 22.03.2007р. Згідно акту виконаних робіт №1866 від 09.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку КНЕ-1920 –виготовлення санітарного паспорту та погодження СЕС на загальну суму 4600грн. Згідно акту виконаних робіт №2158 від 24.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку КНЕ-1920 –висновки СЕС за проектом (експертиза проекту) на загальну суму 550грн.

Додатковою угодою № 190/12007-190 від 12.04.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-1920, розташованій за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Олексіївка, територія сільради до 20.12.2007р. Технічне завдання видано підряднику 22.03.2007р. Згідно акту виконаних робіт № 1258 від 22.08.2008пр. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку КНЕ-1920 –загальний проект, попереднє погодження СЕС місця розташування БС на загальну суму 10500грн. Згідно акту виконаних робіт № 2143 від 17.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку КНЕ-1920 –геологія та геодезія на загальну суму 9000грн. Згідно акту виконаних робіт № 2756 від 10.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку КНЕ-1920 –комплекс робіт з прив'язування до місцевості типових проектів і проекти рішень з встановлення БС (у т.ч. розрахунок фундаментів, металоконструкцій, кріплень) на загальну суму 12000 грн.

Додатковою угодою № 191/12007-191 від 30.03.2007р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-1916, розташованої за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Нова Збурівка до 25.12.2007р. Технічне завдання видано підряднику 22.03.2007р. Згідно акту виконаних робіт №1095 від 29.08.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку КНЕ-1916 –висновки СЕС за проектом (експертиза проекту), виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЕС на загальну суму 5150грн.

Додатковою угодою № 192/12007-192 від 30.03.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-1916, розташованій за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Нова Збурівка, вул.Карла Маркса, ветлікарня, територія сільради до 25.12.2007р. Технічне завдання видано підряднику 22.03.2007р. Згідно акту виконаних робіт № 1097 від 29.08.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку КНЕ-1916 –загальний проект, геологія та геодезія, попереднє погодження СЕС місця розташування БС на загальну суму 19500грн. Згідно акту виконаних робіт №1983 від 28.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку КНЕ-1916 - комплекс робіт з прив'язування до місцевості типових проектів і проекти рішень з встановлення БС (у т.ч. розрахунок фундаментів, металоконструкцій, кріплень) на загальну суму 12000грн.

Додатковою угодою № 193/12007-193 від 12.04.2007 р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-1912, розташованій за адресою: Херсонська обл., м. Берислав, вул. 1-го Травня, 115, ПП Славутич плюс до 25.12.2007р. Технічне завдання видано підряднику 22.03.2007р. Згідно акту виконаних робіт №3146 від 19.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку КНЕ-1912 –висновки СЕС за проектом (експертиза проекту), виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЕС на загальну суму 5150грн.

Додатковою угодою № 194/12007-194 від 12.04.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-1912, розташованій за адресою: Херсонська обл., м. Берислав, вул.1-го Травня, 115, ПП Славутич плюс до 15.12.2007р.

Додатковою угодою № 194.1/12007-194 від 06.02.2008р. строк виконання робіт продовжено до 30.04.2008р. Технічне завдання видано підряднику 22.03.2007р. Згідно акту виконаних робіт №2860 від 13.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку КНЕ-1912 –загальний проект, геологія та геодезія на загальну суму 19000грн. Згідно акту виконаних робіт № 3147 від 19.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку КНЕ-1912 - комплекс робіт з прив'язування до місцевості типових проектів і проекти рішень з встановлення БС (у т.ч. розрахунок фундаментів, металоконструкцій, кріплень) на загальну суму 12500 грн. Згідно акту виконаних робіт № 3677 від 24.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку КНЕ-1912 –роботи пов'язані з отриманням ТУ, окремого проекту з енергозабезпечення, отримання рішення на загальну суму 4000грн.

Додатковою угодою № 199/12007-199 від 28.04.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-673, розташованій за адресою: м. Одеса, вул. Андрієвського, територія транзитного вантажного терміналу Одеського морського торговельного порту до 31.12.2007р. Технічне завдання видано підряднику 04.04.2007р. Згідно акту виконаних робіт №2993 від 16.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку ODЕ-673 - роботи пов'язані з отриманням ТУ, окремого проекту з енергозабезпечення, отримання рішення на загальну суму 4000грн.

Додатковою угодою № 203/12007-203 від 28.04.2007р. на виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-987, розташованій за адресою: Херсонська обл., Білозерський район, с.Дніпровське, вул. Центральна, 3б, с/р до 20.12.2007р. Технічне завдання видано підряднику 23.04.2007р. Згідно акту виконаних робіт №1267 від 29.08.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку КНЕ-987 –висновки СЕС за проектом (експертиза проекту) на загальну суму 550грн. Згідно акту виконаних робіт №1914 від 17.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку КНЕ-987 –виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЕС на загальну суму 4600грн. Згідно акту виконаних робіт №2278 від 28.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку КНЕ-987 - акт державної приймальної комісії на загальну суму 4500грн.

Додатковою угодою № 204/12007-204 від 28.04.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-987, розташованій за адресою: Херсонська обл., Білозерський район, с. Дніпровське, вул.Центральна, 3б, с/р до 20.12.2007р. Технічне завдання видано підряднику 23.04.2007р. Згідно акту виконаних робіт №1169 від 27.08.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку КНЕ-987 –загальний проект та попереднє погодження СЕС місця розташування БС на загальну суму 10500грн. Згідно акту виконаних робіт №1915 від 17.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку КНЕ-987 - комплекс робіт з прив'язування до місцевості типових проектів і проекти рішень з встановлення БС (у т.ч. розрахунок фундаментів, металоконструкцій, кріплень) на загальну суму 12000грн. Згідно акту виконаних робіт №2076 від 07.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку КНЕ-987 геологія та геодезія на загальну суму 9000грн.

Додатковою угодою № 205/12007-205 від 28.05.2007р. з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-259, розташованій за адресою: Херсонська обл., Чаплинський район, с.Кучерявоволодимирівка, вул.Космічна, 62 до 10.02.2008р. Технічне завдання видано підряднику 23.04.2007р. Згідно акту виконаних робіт №893 від 18.07.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку КНЕ-259 –висновки СЕС за проектом (експертиза проекту), виготовлення санітарного паспорту та погодження з СЕС на загальну суму 5150грн.

Додатковою угодою № 206/12007-206 від 28.05.2007р. з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-259, розташованій за адресою: Херсонська обл., Чаплинський район, с.Кучерявоволодимирівка, вул.Космічна, 62 до 10.02.2008р. Технічне завдання видано підряднику 11.05.2007р. Згідно акту виконаних робіт №846 від 28.07.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку КНЕ-259 –загальний проект, геологія та геодезія на загальну суму 19000грн. Згідно акту виконаних робіт №1823 від 02.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку КНЕ-259 –попереднє погодження СЕС місця розташування БС на загальну суму 500грн. Згідно акту виконаних робіт №1982 від 28.07.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку КНЕ-259 - комплекс робіт з прив'язування до місцевості типових проектів і проекти рішень з встановлення БС (у т.ч. розрахунок фундаментів, металоконструкцій, кріплень) на загальну суму 12000грн.

Додатковою угодою № 207/12007-207 від 28.05.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-1906, розташованій за адресою: Херсонська обл., Голопристанський район, с. Чулаківка, вул. 1-го Травня до 01.02.2008р. Технічне завдання видано підряднику 11.05.2007р. Згідно акту виконаних робіт №706 від 15.07.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку КНЕ-1906 –загальний проект, геологія та геодезія, попереднє погодження СЕС місця розташування БС на загальну суму 19500грн. Згідно акту виконаних робіт №1981 від 28.07.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку КНЕ-1906 - комплекс робіт з прив'язування до місцевості типових проектів і проекти рішень з встановлення БС (у т.ч. розрахунок фундаментів, металоконструкцій, кріплень) на загальну суму 12000грн.

Додатковою угодою № 208/12007-208 від 22.05.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-2663, розташованій за адресою: Одеська область, Любашівський район, с.Гвоздавка, на території сільради до 15.02.2008р. Технічне завдання видано підряднику 11.05.2007р. Згідно акту виконаних робіт №2000 від 28.07.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку ODЕ-2663 - комплекс робіт з прив'язування до місцевості типових проектів і проекти рішень з встановлення БС (у т.ч. розрахунок фундаментів, металоконструкцій, кріплень) на загальну суму 12000грн. Згідно акту виконаних робіт №748 від 18.07.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку ODЕ-2663 –загальний проект, геологія та геодезія, попереднє погодження СЕС місця розташування БС на загальну суму 19500грн.

Додатковою угодою № 209/12007-209 від 22.05.2007р. з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-1906, розташованій за адресою: Херсонська область, Голопристанський район, с.Чулаківка, вул.1-го Травня, територія сільради до 01.02.2008р. Технічне завдання видано підряднику 11.05.2007р. Згідно акту виконаних робіт № 705 від 15.07.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку КНЕ-1906 висновки СЕС за проектом (експертиза проекту, виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЕС на загальну суму 5150грн.

Додатковою угодою № 210/12007-210 від 30.05.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-260, розташованій за адресою: Одеська область, Березівський район, с.Златоустове, територія с/р до 28.02.2008р. Технічне завдання видано підряднику 17.05.2007р. Згідно акту виконаних робіт № 2195 від 21.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку ODЕ-260 –геологія та геодезія на загальну суму 9000грн. Згідно акту виконаних робіт №3077 від 16.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку ODЕ-260 - комплекс робіт з прив'язування до місцевості типових проектів і проекти рішень з встановлення БС (у т.ч. розрахунок фундаментів, металоконструкцій, кріплень) на загальну суму 12000грн.

Додатковою угодою № 212/12007-212 від 05.06.2007р. з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-823, розташованій за адресою: Херсонська область, смт. Чаплинка, вул.Леніна, 1, вежа ХОРТПЦ до 30.09.2007р. Технічне завдання видано підряднику 29.05.2007р. Згідно акту виконаних робіт №3148 від 19.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку КНЕ-823 –доопрацювання загального проекту базової станції (другий стандарт), обстеження, розрахунок та виготовлення креслень на металоконструкції кріплень однієї антени на загальну суму 13500грн. Згідно акту виконаних робіт №3149 від 19.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку КНЕ-823 –попереднє погодження СЕС місця розташування БС на загальну суму 500грн.

Додатковою угодою № 265/12007-265 від 30.10.2007р. з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-257, розташованій за адресою: Одеська область, Балтський район, с. Перельоти, територія сільської ради до 20.06.2008р. Технічне завдання видано підряднику 16.10.2007р. Згідно акту виконаних робіт №2112 від 12.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку ODЕ-257 –виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЕС на загальну суму 4600грн.

Додатковою угодою №268/12007-268 від 14.11.2007р. з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-2677, розташованій за адресою: Одеська область, Саратський район, с. Успенівка, територія сільської ради до 30.06.2008р. Технічне завдання видано підряднику 24.10.2007р. Згідно акту виконаних робіт №1993 від 29.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку ODЕ-2677 –виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЕС, отримання позитивного рішення в державних органах пожежної безпеки МНС України на загальну суму 5600грн

Додатковою угодою № 269/12007-269 від 14.11.2007р. з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-260, розташованій за адресою: Одеська область, Березівський район, с.Златоустове, територія с/р до 01.08.2008р. Технічне завдання видано підряднику 24.10.2007р. Згідно акту виконаних робіт №3078 від 16.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку ODЕ-260 –висновки СЕС за проектом (експертиза проекту) виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЕС, отримання позитивного рішення в державних органах пожежної безпеки на загальну суму 6150грн.

Додатковою угодою № 270/12007-270 від 14.11.2007р. з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-264, розташованій за адресою: Одеська область, Саратський район, с. Сергіївка, вул. Першотравнева, 105 до 01.08.2008р. Технічне завдання видано підряднику 24.10.2007р. Згідно акту виконаних робіт №1991 від 28.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку ODЕ-264 - виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЕС, отримання позитивного рішення в державних органах пожежної безпеки МНС України на загальну суму 5600грн.

Додатковою угодою № 273/12007-273 від 14.11.2007р. з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-686, розташованій за адресою: Одеська область, Миколаївський район, с.Антонівка до 25.07.2008р. Технічне завдання видано підряднику 24.10.2007р. Згідно акту виконаних робіт №1992 від 28.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку ODЕ-686 - висновки СЕС за проектом (експертиза проекту) виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЕС, отримання позитивного рішення в державних органах пожежної безпеки на загальну суму 6150грн.

Додатковою угодою № 274/12007-274 від 14.11.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції МК-988, розташованій за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг, вул.Куйбишева, 70, КП «Чисте місто»до 30.05.2008р. Технічне завдання видано підряднику 03.09.2007р. Згідно акту виконаних робіт №1865 від 09.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку NIK-988 –геологія та геодезія,  комплекс робіт з прив'язування до місцевості типових проектів і проекти рішень з встановлення БС (у т.ч. розрахунок фундаментів, металоконструкцій, кріплень) на загальну суму 21000 грн. Згідно акту виконаних робіт № 1990 від 28.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку NIK-988 –отримання позитивного рішення в державних органах пожежної безпеки МНС України на загальну суму 1000грн. Згідно акту виконаних робіт № 2994 від 16.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку NIK-988 –комплекс робіт по енергопостачанню об'єкту на загальну суму 6500грн.

Додатковою угодою № 277/12007-277 від 15.11.2007р. з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції NIK-771, розташованій за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Будьоного, 46 до 10.06.2008р. Технічне завдання видано підряднику 16.10.2007р. Згідно акту виконаних робіт №2274 від 28.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку NIK-771 –технічне обстеження стану технічних споруд і будівель, акт державної приймальної комісії, погодження закінчених будівництвом об'єктів в органах державного архітектурного та будівельного контролю, оформлення та підписання Акта державної приймальної комісії про прийняття закінченого будівництвом об'єкту(або Акта про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у сфері телекомунікацій) в експлуатацію представниками державного архітектурного та будівельного контролю на загальну суму 10500грн. Згідно акту виконаних робіт №3680 від 26.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку NIK-771 –комплекс робіт по енергопостачанню об'єкту на загальну суму 6500грн.

Додатковою угодою № 278/12007-278 від 26.11.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-689, розташованій за адресою: Одеська область, Великомихайлівський район, ст.Мигаєво до 30.08.2008р. Технічне завдання видано підряднику 20.11.2007р. Згідно акту виконаних робіт №3127 від 19.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку ODЕ-689 –геологія та геодезія, попереднє погодження СЕС місця розташування БС на загальну суму 9500грн.

Додатковою угодою № 279/12007-279 від 26.11.2007р. з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-689, розташованої за адресою: Одеська область, Великомихайлівський район, ст. Мигаєво до 30.08.2008р. Технічне завдання видано підряднику 20.11.2007р. Згідно акту виконаних робіт №3128 від 19.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку ODЕ-689 –виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЕС на загальну суму 4600грн.

Додатковою угодою № 280/12007-280 від 07.12.2007р. з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції NIK-770, розташованій за адресою: м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 21 до 30.05.2008р. Технічне завдання видано підряднику 20.12.2007р. Згідно акту виконаних робіт № 1851 від 09.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку NIK-770 –акт державної приймальної комісії на загальну суму 4500грн. Згідно акту виконаних робіт №3150 від 19.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку NIK-770 –технічне обстеження стану технічних споруд і будівель, прив'язка типового проекту щогли на даху будівлі, виготовлення санітарного паспорта та погодження СЕС, погодження закінчених будівництвом об'єктів в органах державного архітектурного та будівельного контролю, оформлення та підписання Акта державної приймальної комісії про прийняття закінченого будівництвом об'єкту(або Акта про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у сфері телекомунікацій) в експлуатацію представниками державного архітектурного та будівельного контролю, договір про строкове оплатне користування нерухомим майном (його окремою частиною) на загальну суму 20600грн.

Додатковою угодою № 281/12007-281 від 10.12.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-2700, розташованій за адресою: Одеська область, Кодимський район, с.Пиріжна, територія с/р до 30.08.2008р. Технічне завдання видано підряднику 23.11.2007р. Згідно акту виконаних робіт №2091 від 07.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку ODЕ-2700 –геологія та геодезія, комплекс робіт з прив'язування до місцевості типових проектів і проекти рішень з встановлення БС (у т.ч. розрахунок фундаментів, металоконструкцій, кріплень) на загальну суму 21000грн. Згідно акту виконаних робіт №2772 від 11.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку ODЕ-2700 –попереднє погодження СЕС місця розташування БС на загальну суму 500грн.

Додатковою угодою № 282/12007-282 від 07.12.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-1925, розташованій за адресою: Херсонська область, Новотроїцький район, с. Васильєвка, територія с/р до 25.08.2008р. Технічне завдання видано підряднику 14.11.2007р. Згідно акту виконаних робіт №3133 від 19.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку КНЕ-1925 –геологія та геодезія, попереднє погодження СЕС місця розташування БС на загальну суму 9500грн.

Додатковою угодою № 284/12007-284 від 10.12.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ОDЕ-2700, розташованій за адресою: Одеська область, Колимський район, с.Пиріжна, територія с/р до 27.08.2008р. Технічне завдання видано підряднику 30.11.2007р. Згідно акту виконаних робіт №2092 від 07.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку ODЕ-2700 –висновки СЕС за проектом (експертиза проекту) на загальну суму 550грн. Згідно акту виконаних робіт №3124 від 19.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку ODЕ-2700 –виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЕС на загальну суму 4600грн.

Додатковою угодою № 285/12007-285 від 07.12.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ОDЕ-2701, розташованій за адресою: Одеська область, Колимський район, с.Олексіївка, територія с/р до 10.08.2008р. Технічне завдання видано підряднику 10.08.2008р. Згідно акту виконаних робіт №2093 від 07.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку ODЕ-2701 – геологія та геодезія, комплекс робіт з прив'язування до місцевості типових проектів і проекти рішень з встановлення БС (у т.ч. розрахунок фундаментів, металоконструкцій, кріплень) на загальну суму 21000грн. Згідно акту виконаних робіт № 2770 від 12.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку ODЕ-2701 –попереднє погодження СЕС місця розташування БС на загальну суму 500грн.

Додатковою угодою № 286/12007-286 від 10.12.2007р. з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-2701, розташованої за адресою: Одеська область, Колимський район, с. Олексіївка, територія с/р до 27.08.2008р. Технічне завдання видано підряднику 30.11.2007р. Згідно акту виконаних робіт №3018 від 15.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку ODЕ-2701 –виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЕС на загальну суму 4600грн.

Додатковою угодою № 287/12007-287 від 10.12.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-267, розташованій за адресою: Одеська область, Миколаївський район, с. Улянівка, територія с/р до 10.08.2008р. Технічне завдання видано підряднику 30.11.2007р. Згідно акту виконаних робіт №2115 від 11.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку ODЕ-267  - загальний проект, геологія та геодезія на загальну суму 19000грн. Згідно акту виконаних робіт №1301 від 29.08.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку ODЕ-267 –комплекс робіт по енергопостачанню об'єкту на загальну суму 6500грн. Згідно акту виконаних робіт №2847 від 15.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку ODЕ-267 - комплекс робіт з прив'язування до місцевості типових проектів і проекти рішень з встановлення БС (у т.ч. розрахунок фундаментів, металоконструкцій, кріплень) на загальну суму 12000грн.

Додатковою угодою № 288/12007-288 від 10.12.2007р. з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-267, розташованій за адресою: Одеська область, Миколаївський район, с. Улянівка до 10.08.2008р. Технічне завдання видано підряднику 30.11.2007р. Згідно акту виконаних робіт №1330 від 29.08.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку ODЕ-267 –висновки СЕС за проектом (експертиза проекту), отримання позитивного рішення в державних органах пожежної безпеки МНС України на загальну суму 1550грн. Згідно акту виконаних робіт №2848 від 15.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку ODЕ-267 –виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЕС на загальну суму 4600грн.

Додатковою угодою № 289/12007-289 від 07.12.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-268, розташованій за адресою: Одеська область, Кодимський район, с.Будеї, територія сільради до 10.08.2008р. Технічне завдання видано підряднику 30.11.2007р. Згідно акту виконаних робіт №2088 від 07.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку ODЕ-268 –загальний проект, геологія та геодезія, комплекс робіт з прив'язування до місцевості типових проектів і проекти рішень з встановлення БС (у т.ч. розрахунок фундаментів, металоконструкцій, кріплень) на загальну суму 31000грн.

Додатковою угодою № 290/12007-290 від 07.12.2007р. з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-268, розташованій за адресою: Одеська область, Кодимський район, с. Будеї до 10.08.2008р. Технічне завдання видано підряднику 30.11.2007р. Згідно акту виконаних робіт №2089 від 07.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку ODЕ-268 –висновки СЕС, виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЕС, отримання позитивного рішення в державних органах пожежної безпеки МНС України на загальну суму 6150грн.

Додатковою угодою № 291/12007-291 від 07.12.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-2714, розташованій за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Крижанівка, вул. Дніпропетровська дор., 149, територія ПП Тяков К.Д. до 10.08.2008р. Згідно акту виконаних робіт №2236 від 25.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку ODЕ-2714 –комплекс робіт по енергопостачанню об'єкту на загальну суму 6500грн.

Додатковою угодою № 292/12007-292 від 07.12.2007р. з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-1925, розташованій за адресою: Херсонська область, Новотроїцький район, с.Васильєвка, територія с/р до 25.08.2008р. Технічне завдання видано підряднику 14.11.2007р. Згідно акту виконаних робіт №3158 від 19.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку КНЕ-1925 –висновки СЕС за проектом (експертиза проекту) на загальну суму 550грн. Згідно акту виконаних робіт №3143 від 19.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного зв'язку КНЕ-1925 –отримання позитивного рішення в державних органах пожежної безпеки МНС України на загальну суму 1000грн.

Таким чином, судом першої інстанції встановлено, і це підтверджується матеріалами справи, що Фірма порушила строки виконання робіт за договором генерального підряду, які були встановлені додатковими угодами до нього, у зв'язку з чим позивач на підставі п. 8.3 вказаного договору та з урахуванням ч. 6 ст. 232 ГК України нарахував відповідачеві договірну санкцію за вказані порушення строків виконання робіт загальною сумою 130 035,90 грн., яку згідно із заявою про уточнення позовних вимог просить стягнути з відповідача.

Колегія суддів враховує, що відповідно до ст. 11 ЦК України та ст. 174 ГК України договір є підставою для виникнення цивільних прав і обов'язків (господарських зобов'язань).

Згідно з приписами ст. 509 ЦК України зобов'язанням є правовідношення, у якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь іншої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші), чи утриматися від виконання певних дій, а інша сторона має право вимагати виконання такого обов'язку.

Відповідно до ст. 193 ГК України та ст. 526 ЦК України, яка містить аналогічні положення, зобов'язання повинні виконуватися належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання –відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

За змістом ст. 193 ГК України та ст. 525 ЦК України одностороння відмова від виконання зобов'язань, крім випадків, передбачених законом не допускається.

Відповідно до ст. 599 ЦК України зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Статтею 530 ЦК України передбачено, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Приписами ч. 1 ст. 612 цього Кодексу встановлено, що боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Колегія суддів зазначає, що згідно ст. 629 ЦК України, ст. 193 ГК України договір є обов'язковим для виконання сторонами. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов'язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим кодексом, іншими законами або договором.

                    Згідно з ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

          Статтею 875 ЦК України визначено, що за договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.

          Згідно з ч. 1 ст. 846 ЦК України строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду.

          Відповідно до ч. 2 ст. 883 ЦК України за невиконання або неналежне виконання обов'язків за договором будівельного підряду підрядник сплачує неустойку, встановлену договором або законом, та відшкодовує збитки в повному обсязі.

Частиною 1 ст. 216 та ч. 2 ст. 217 ГК України передбачено, що господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбаченому цим Кодексом, іншими законами та договором, у вигляді відшкодування збитків, штрафних санкцій та оперативно-господарських санкцій.

Відповідно до ч. 1 ст. 230 ГК України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

В силу ч. 4 ст. 231 ГК України у разі, якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому, розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання.

Згідно з ч. 6 ст. 232 ГК України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.  

Як вже було зазначено вище, п. 8.3 договору генерального підряду передбачено, зокрема, що у разі порушення строків виконання робіт передбачених у додаткових угодах, з вини підрядника, замовник (позивач) має право нарахувати договірну санкцію в розмірі 0,1% від вартості невиконаних або неналежно виконаних робіт за кожний день прострочення їх належного виконання.

Зважаючи на викладене, колегія суддів погоджується з висновком місцевого суду про те, що прострочення відповідачем строків виконання робіт за договором генерального підряду № ГП01/2006 від 15.05.2006р., які були встановлені додатковими угодами до нього, тягне за собою обов'язок відповідача сплатити позивачеві договірну санкцію, встановлену п. 8.3 вказаного договору.

Судом першої інстанції цілком правомірно відхилено безпідставне твердження відповідача в обґрунтування своїх заперечень, що акти виконаних робіт, які підписані сторонами без зауважень та претензій на порушення умов договору та додаткових угод до нього, є доказом належного виконання підрядних робіт, оскільки відповідач невірно тлумачить деякі правові категорії і поняття, що в свою чергу призводить до невірного встановлення і оцінки юридичних фактів та їх наслідків, оскільки недоліки у виконаних роботах та прострочення строків виконання робіт –це  різні поняття.

Так, п. 5.9 договору передбачено, що якщо при прийнятті робіт виявлено недоліки, що виникли з вини підрядника, замовник не приймає роботи до їх усунення за рахунок підрядника, не підписує акт виконаних робіт та має право не здійснювати оплату неякісно виконаних робіт.

Оскільки у даному випадку будь - які зауваження щодо якості виконаних робіт з боку замовника були відсутні, то акти  виконаних робіт підписувалися сторонами без зауважень та в них зазначалася дата, коли ці роботи були фактично закінчені. Позовні вимоги у даній справі стосуються порушення строків виконання передбачених договором робіт, за що умовами договору прямо встановлена відповідальність. Вказаний договір не містить застережень про те, що у разі порушення підрядником строків виконання робіт, про це обов'язково повинно бути вказано в акті.

Разом з тим, колегія суддів апеляційної інстанції не погоджується з висновком місцевого суду в частині незастосування до заявлених вимог про стягнення договірної санкції спеціальної позовної давності з огляду на таке.

Скасовуючи за результатами перегляду за нововиявленими обставинами рішення господарського суду Одеської області від 14.07.2010 року у даній справі та приймаючи нове рішення про задоволення позову місцевий господарський суд виходив із того, що встановлена п. 1 ч. 2 ст. 258 ЦК України спеціальна позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені), а в даному випадку позивач просить стягнути з відповідача договірну санкцію, яка не є ні штрафом, а ні пенею. Оскільки законодавцем не визначений скорочений строк позовної давності для вимог про стягнення інших, не передбачених ЦК України видів забезпечення виконання зобов'язань, встановлених договором, а також окремого виду відповідальності, не передбаченого ЦК України, то до вимог про стягнення договірної санкції, передбаченої п. 8.3 договору укладеного між сторонами у справі, має бути застосований загальний строк позовної давності тривалістю у три роки.

Але, при цьому місцевим господарським судом не враховано, що статтею 549 ЦК України визначено поняття неустойки, згідно з якою неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

Аналогічне положення міститься у ст. 230 ГК України, за якою штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Частиною 2 ст. 883 ЦК України прямо передбачено, що за невиконання або неналежне виконання обов'язків за договором будівельного підряду підрядник сплачує неустойку, встановлену договором або законом, та відшкодовує збитки в повному обсязі.

Окрім того, пунктом 8.5 договору № ГП/2006 від 15.05.2006р. сторони самі визначили правову природу договірної санкції встановивши, що виплата пені (договірної санкції) не звільняє вину сторону від обов'язку щодо компенсації завданих нею іншій стороні збитків та/або від обов'язку щодо виконання її договірних зобов'язань.

Передбачена умовами п. 8.3 договору генерального підряду договірна санкція є саме грошовою сумою, яку підрядник повинен сплатити замовнику у разі порушення строків виконання робіт, передбачених у відповідних додаткових угодах, в розмірі 0,1% від вартості невиконаних або неналежно виконаних робіт, за кожний день  прострочення їх належного виконання.

Отже, передбачена п. 8.3 зазначеного договору договірна санкція є неустойкою і до вимог про її стягнення підлягає застосуванню спеціальна позовна давність в один рік, що встановлена п. 1 ч. 2 ст. 258 ЦК України.

Відповідно до ст. 256 ЦК України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Згідно з частинами 1, 5 ст. 261 ЦК України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила. За зобов'язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання.

Статтею 509 ЦК України визначено, що зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Відповідно до частин 3, 4 ст. 267 ЦК України позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення.

Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

Заявою від 14.07.2010р. № 4143/12 відповідач заявив про застосування позовної давності.

Таким чином, до вимог про стягнення договірної санкції застосовується спеціальна позовна давність в один рік (п. 1 ч. 2 ст. 258 ЦК України), який слід обчислювати починаючи з дня, наступного за останнім днем, коли зобов'язання з виконання робіт мало бути виконане.

Водночас, статтею 232 ГК України визначено порядок застосування штрафних санкцій та обчислення щодо періоду їх нарахування. Зокрема, частиною 6 цієї статті передбачено, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Позов Товариством поданий до господарського суду 12.08.2009 року,  що підтверджується відміткою канцелярії суду на позовній заяві. Перебіг строку позовної давності до заявлених вимог про стягнення договірної санкції для позивача розпочався з наступного дня, від вказаної у додаткових угодах до договору генерального підряду дати закінчення визначених в цих угодах робіт. Таким чином, на день звернення позивача до господарського суду із даним позовом строк спеціальної позовної давності сплив повністю чи частково за додатковими угодами: № 144/12007-144 від 30.12.2006р. № 145/12007-145 від 30.12.2006р.; № 146/12007-146 від 30.12.2006р.; № 147/12007-147 від 30.12.2006р.; № 150/12007-150 від 30.12.2006р.; № 151/12007-151 від 30.12.2006р.; № 156/12007-156 від 30.12.2006р.; № 157/12007-157 від 30.12.2006р.; № 158/12007-158 від 30.12.2006р.; № 159/12007-159 від 30.12.2006р.; № 166/12007-166 від 02.02.2007р.; № 170/12007-170 від 02.02.2007р.; № 171/12007-171 від 10.02.2007р.; № 172/12007-172 від 10.02.2007р.; № 175/12007-175 від 19.02.2007р.; № 176/12007-176 від 19.02.2007р.; № 180/12007-180 від 24.02.2007р.; № 183/12007-183 від 17.02.2007р.; № 184/12007-184 від 17.02.2007р.; № 186/12007-186 від 21.03.2007р.; № 187/12007-187 від 12.04.2007р.; № 188/12007-188 від 12.04.2007р.;  № 189/12007-189 від 12.04.2007р.; № 190/12007-190 від 12.04.2007р.; № 191/12007-191 від 30.03.2007р.; № 192/12007-192 від 30.03.2007р.; № 193/12007-193 від 12.04.2007р.; № 194/12007-194 від 12.04.2008р.; № 199/12007-199 від 28.04.2007р.; № 203/12007-203 від 28.04.2007р.; № 204/12007-204 від 28.04.2007р.; № 205/12007-205 від 22.05.2007р.; № 206/12007-206 від 22.05.2007р.; № 207/12007-207 від 22.05.2007р.; № 208/12007-208 від 22.05.2007р.; № 209/12007-209 від 22.05.2007р.; № 210/12007-210 від 30.05.2007р.; № 212/12007-212 від 05.06.2007р.; № 270/12007-270 від 14.11.2007р.; № 273/12007-273 від 14.11.2007р.; № 287/12007-287 від 10.12.2007р.; № 288/12007-288 від 10.12.2007р.; № 289/12007-289 від 07.12.2007р.; № 290/12007-290 від 07.12.2007р.; № 291/12007-291 від 07.12.2007р.

Згідно з ч. 4 ст. 267 ЦК України сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові. Отже, оскільки цивільно –правовий інститут позовної давності належить до інституту матеріального права, суд, встановивши, що строк позовної давності пропущено і підстав для його продовження не має, може відмовити в задоволенні позову. Разом з тим, відмова у задоволенні позовних вимог можлива тільки за наявності двох умов. По –перше, про застосування позовної давності одна із сторін справи повинна зробити відповідну заяву; по –друге, причини такого пропуску повинні бути визнані судом неповажними. У противному випадку порушене право підлягає захисту. Зокрема, право потерпілого суб'єкта цивільних правовідносин отримати захист в разі поважності причин пропущеного ним строку позовної давності прямо передбачено ч. 5 ст. 267 ЦК України. Поважність причин пропуску є оціночною категорією, яка повинна встановлюватися судом у кожному конкретному випадку з урахуванням обставин конкретної справи, при цьому незалежно від наявності чи відсутності відповідного клопотання про це зацікавленої сторони.

Як вбачається з матеріалів справи, за кожною із 59-ти спірних додаткових угод до договору генерального підряду відповідач зобов'язувався у встановлені строки виконати комплекс робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку позивача, вартість яких по кожній додатковій угоді визначається на підставі кошторису з переліком видів робіт, який є невід'ємною частиною договору та додається до кожної додаткової угоди. Але, за актами виконаних робіт, що містяться в справі, до кожної додаткової угоди позивачем приймалися не всі обумовлені та перелічені у додаткових угодах роботи, а виконані відповідачем окремі етапи робіт із вказаною в цих актах вартістю, що не суперечить положенням ст. 882 ЦК України. Згідно з ч. 4 цієї статті передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним сторонами. При чому, майже усі зазначені акти були підписані сторонами в період з серпня по жовтень 2008 року, тобто в межах спеціального строку позовної давності. Отже, фактично лише з моменту підписання цих актів позивач мав реальну можливість довідатися про порушення відповідачем строків виконання вказаних в цих актах видів робіт та про дійсну вартість робіт, виконаних з порушенням встановлених строків.

Наведене свідчить про те, що причини пропуску позивачем строку позовної давності для звернення до господарського суду з даним позовом є поважними, оскільки він, не будучи обізнаним з дійсною вартістю виконаних з порушенням строків окремих видів робіт, не міг своєчасно подати позов з причин, які від нього не залежали та не знаходилися цілком під його контролем.

За таких обставин, порушене право позивача підлягає захисту.

Разом з тим, відповідно до положень ст. 3, ч. 3 ст. 509 ЦК України загальними засадами цивільного законодавства та, водночас, засадами на яких має ґрунтуватися зобов'язання між сторонами є добросовісність, розумність і справедливість.

Частина 3 ст. 551 ЦК України встановлює, що розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Частина 3 ст. 551 ЦК України встановлює, що розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення. При цьому відсутність чи невисокий розмір збитків може бути підставою для зменшення судом розміру неустойки, що стягується з боржника.

Згідно з ст. 233 ГК України, у разі якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно великі порівняно із збитками кредитора, суд має право зменшити розмір санкцій. При цьому повинно бути взято до уваги: ступінь виконання зобов'язання боржником; майновий стан сторін, які беруть участь у зобов'язанні; не лише майнові, але й інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу. Якщо порушення зобов'язання не завдало збитків іншим учасникам господарських відносин, суд може з урахуванням інтересів боржника зменшити розмір належних до сплати штрафних санкцій.

Стаття 83 ГПК України надає господарському суду право, приймаючи рішення, зменшувати у виняткових випадках розмір неустойки (штрафу, пені), яка підлягає стягненню зі сторони, що порушила зобов'язання.

Правовий аналіз названих статей свідчить, що вони не є імперативними та застосовуються за визначених умов на розсуд суду.

Вирішуючи питання про зменшення розміру неустойки, яка підлягає стягненню зі сторони, що порушила зобов'язання, суд повинен об'єктивно оцінити, чи є даний випадок винятковим, виходячи з інтересів сторін, які заслуговують на увагу, ступеня виконання зобов'язань, причини неналежного виконання або невиконання зобов'язання, незначності прострочення у виконанні зобов'язання, невідповідності розміру неустойки наслідкам порушення, негайного добровільного усунення винною стороною порушення та його наслідків.

Враховуючи конкретні обставини даної справи, ступінь та причини неналежного виконання зобов'язаня боржником, відповідність розміру заявленої до стягнення неустойки наслідком порушення зобов'язання, відсутність в справі будь –яких доказів щодо наявності недоліків у виконаних роботах, а також наявності збитків у позивача, суд апеляційної інстанції керуючись наданим п. 3 ст. 83 ГПК України правом на зменшення розміру неустойки вважає за можливе та необхідне зменшити розмір стягуваної з відповідача неустойки до 10%, тобто до 13003 грн. 59 коп., що не суперечить вищенаведеним нормам чинного законодавства.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що з підстав неправильного застосування норм матеріального права оскаржуване рішення місцевого суду підлягає частковому скасуванню з прийняттям нового рішення про часткове задоволення позову.            

Керуючись  ст. ст.  99, 101-105, 112-114, 122 ГПК України, колегія суддів -,

ПОСТАНОВИЛА:

          Апеляційну скаргу Фірми „Хімзахист” у формі товариства з обмеженою відповідальністю задовольнити частково.

          Рішення господарського суду Одеської області від 19.09.2011 року у справі       № 34-14/167-09-4143 скасувати частково, стягнення за ним припинити, викласти його резолютивну частину в наступній редакції:          

          Заяву Приватного акціонерного товариства „Київстар Дж.Ес.Ем.” в особі філії  Приватного акціонерного товариства „Київстар Дж.Ес.Ем.” у м. Одесі про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами задовольнити.

Рішення господарського суду Одеської області від 14.07.2010 року у справі       № 14/167-09-4143 скасувати.

Позов задовольнити частково.

Стягнути з Фірми "Хімзахист" у формі товариства з обмеженою відповідальністю (65025, Одеська область, Комінтернівський район, 19 км. Старокиївської дороги, код 22483654) на користь Приватного акціонерного товариства „Київстар Дж.Ес.Ем.” в особі філії Приватного акціонерного товариства „Київстар Дж.Ес.Ем.” у м. Одесі (65076, м. Одеса, вул. Радісна, 2/4, код 25044056) 13 003 грн. 59 коп.  договірної санкції та 1482 грн. 44 коп. судових витрат.

          В решті частини позову відмовити.

          Доручити господарському суду Одеської області видати відповідний наказ.          Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена  у касаційному порядку до Вищого господарського суду України.

 Головуючий  суддя:                                                           Бєляновський В.В.

 Судді:                                                                                    Мирошниченко М.А.

                                                                                                Шевченко В. В.