Рішення

від 16.02.2007 по справі 4/547

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

4/547

ГОСПОДАРСЬКИЙ

СУД

Луганської області

91016, м.Луганськ

пл.Героїв ВВВ 3а

тел.55-17-32

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

СУД

Луганской области

91016, г.Луганск

пл.Героев ВОВ 3а

тел.55-17-32

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.02.07                                                                                 Справа № 4/547

Суддя Батюк Г.М., розглянувши матеріали  справи за позовом

Спільного українсько- естонського підприємства у формі Товариства з обмеженою відповідальністю  «Оптіма- Фарм, ЛТД», м.Київ

до Приватного підприємства «Агротема», м. Луганськ

про стягнення  61892 грн. 37 коп.

від позивача –Черних О.О., дов. № 0901-076 від 09.01.07;

від відповідача –Скаленко О.А., директор.

          Представниками сторін подане клопотання  про відмову від звукової фіксації судового процесу, яке судом задовольняється.

Суть справи: заявлені  вимоги про стягнення з відповідача боргу у сумі  55720 грн.34 коп.,  штрафу в розмірі 6172 грн. 03 коп.

У судовому  засіданні 13.02.07 по справі, згідно ст. 77 ГПК України , була оголошена перерва на 16.02.07.

Рішення господарського суду Луганської області виноситься 16.02.07.

Позивач надав до суду заяву від 15.01.07 № 15/01-2 про зміну предмету позову та просить суд стягнути з відповідача суму попередньої оплати 55720 грн. 34 коп. та штрафу у розмірі 6172 грн. 03 коп.

Представник позивача в судовому засіданні заяву про зміну предмету позову від 15.01.07 № 15/01-2   підтримав.

Вказана заява про зміну предмету  позову від 15.01.07 № 15/01-2  прийнята судом, як така, що  не суперечить ст. 22 ГПК України. Предметом позову слід вважати вимоги  про стягнення з відповідача суми попередньої оплати 55720 грн. 34 коп. та штрафу у розмірі 6172 грн. 03 коп.

Відповідач у відзиві на позовну заяву, зданого до суду 30.01.07, пояснювальній  записці від 05.01.07, зданої до суду 09.01.07, проти позовних вимог заперечує, посилаючись на те, що попередня оплата, яка перерахована йому позивачем використана ним на придбання матеріалів,  згідно договору № 30 від 19.05.06  які  встановлені на об'єкті відповідача, за адресою м.Луганськ, вул. Ломоносова,96д; акт виконаних робіт з накладними переданий позивачу 14.07.06.

Розглянувши матеріали справи, додатково подані сторонами документи, вислухавши доводи представників сторін,  суд        

                                                 встановив:  

          Між позивачем  та відповідачем був  укладений договір на виконання будівельних робіт від 19.05.06 № 30, згідно якого предметом договору є  виготовлення та монтаж холодильних камер в будівлі Луганського складу .

Згідно п. 2.1 та п. 2.2 договору, на території Луганського складу, який розташований за адресою: м.Луганськ, вул. Ломоносова, 96-Д «Виконавець»( відповідач у справі) зобов'язується виконати  наступні роботи: виготовити і виконати монтаж холодильних камер в будівлі  Луганського складу, згідно додатку № 1, який є невід'ємною частиною цього договору, а «Замовник»( позивач у справі) зобов'язаний прийняти і оплатити вартість виконаних робіт.

Згідно п. 3.1 договору, загальна вартість матеріалів і будівельно - монтажних робіт з урахуванням  заробітної плати, які  доручені виконавцю, складає 61720 грн. 34 коп.

          Згідно п. 3.2 договору, «Замовник»( позивач у справі) в 5-ти денний строк з дати підписання цього договору, перераховує  «Виконавцю»( відповідачу у справі) суму в розмірі 100% вартості матеріалів, які вказані в додатку № 1, та є невід'ємною частиною цього договору, а після виконання робіт, на протязі 5- робочих днів з моменту підписання акту виконаних робіт, «Замовник»( позивач у справі) перераховує залишок частини узгодженої вартості робіт.

          Відповідно до п. 4.1 договору, початок виконання робіт не пізніше 3-х днів після передньої оплати за матеріали відповідно з п. 3.2  цього договору.

Згідно п. 4.3 договору, встановлено,  що закінчення робіт не пізніше чим через 30 календарних днів з моменту їх початку.

Згідно п. 5.2 договору, виконані роботи передаються комісії «Замовника»(позивача у справі) по акту виконаних робіт встановленого зразку.

          Згідно п. 5.3 договору, комісія «Замовника»(позивача у справі) зобов'язана на протязі 3-х днів з моменту пред'явлення акту виконаних робіт - прийняти виконані роботи.

          Згідно п. 6.4 договору, у випадку невиконання робіт «Виконавець»( відповідач у справі) зобов'язаний оплатити «Замовнику»( позивач у справі) штраф в розмірі 10% від суми договору і повернути авансовий платіж.

          Позивачем виконані умови вищезазначеного договору та  відповідно до  рахунку  відповідача № 00032 від 01.06.06  перераховано на поточний рахунок відповідача суму 55720 грн. 34 коп. за матеріали  відповідно до договору № 30 від 19.05.06, що становить 100% вартості матеріалів, вказаних у додатку № 1 до вищевказаного договору.

          Відповідач умови вищезазначеного договору не виконав, та після спливу встановленого для виконання зобов'язання строку ,передбаченого п. 3.2 договору,  не повідомив позивача про готовність виконаних робіт до приймання та не надіслав останньому акт виконаних робіт встановлено зразку ( п. 5.2 договору).  

Відповідно до умов п. 6.4 договору, позивачем  за невиконання відповідачем робіт нарахований відповідачу штраф у розмірі 10% від суми договору , який складає  6172 грн. 03 коп.          

          Позивачем на адресу відповідача направлені листи  від 25.07.06 № 14, від 03.08.06 № 15, від 06.12.06 № 54, якими було вказано на порушення строків виконання робіт за вказаним договором та запропоновано відповідачу прибути до позивача для приймання виконаних робіт та підписання відповідного акту виконаних робіт.    

Відповідач  позовні вимоги відхилив, з підстав, викладених у відзиві.

          Оцінивши по матеріалам справи доводи представників сторін у їх сукупності, суд вважає позов обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення повністю, з огляду на наступне.

Позивач звернувся до господарського суду з даною позовною заявою про стягнення з відповідача суми попередньої оплати 55720 грн. 34 коп. та штраф у розмірі 6172 грн. 03 коп.

Відповідно ст. 526 ЦК України, зобов”язання має виконуватися належним чином відповідно до умов та вимог Цивільного кодексу України.

Відповідно до чинного законодавства України договір на виконання будівельних робіт від 19.05.06 № 30 має правову природу договору підряду.

Згідно ч.1 ст. 628 ЦК України, зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Статтею 629 ЦК України встановлено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Як свідчать матеріали справи, позивачем згідно умов п. 3.2 договору  на виконання будівельних робіт № 30 від 19.05.06 відповідачу  відповідно до  рахунку  відповідача № 00032 від 01.06.06   перераховано на поточний рахунок відповідача суму 55720 грн. 34 коп. за матеріали  відповідно до вищевказаного договору. (а.с. 12-13).

Частиною 1 та 3 статтею 612  ЦК України встановлено, що боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. Якщо внаслідок прострочення боржника виконання зобов'язання втратило інтерес для кредитора, він може відмовитися від прийняття виконання і вимагати відшкодування збитків.

Відповідно до ч. 1 ст. 875 ЦК України, за договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується   прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.

Частиною 2 ст. 852 ЦК України передбачено, що за наявності у роботі істотних відступів від умов договору підряду або інших істотних недоліків замовник має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

Статтею 883 ч.1 ЦК України передбачено, що підрядник відповідає за недоліки збудованого об'єкта, за прострочення передання його замовникові та за інші порушення договору (за недосягнення проектної потужності, інших запроектованих показників тощо), якщо не доведе, що ці порушення сталися не з його вини.

Частиною 2 ст. 883 ЦК України передбачено, що  за невиконання або неналежне виконання обов'язків за договором   будівельного   підряду підрядник сплачує неустойку, встановлену договором або законом.

Користуючись встановленим ст. 8 ЦК України принципом застосування аналогії закону та виходячи з того, що чинним законодавством не врегульовані відносини сторін у договорі підряду за умови попередньої оплати замовником робіт підрядника та не виконанням останнім передбачених договором робіт, до спірних відносин слід застосовувати положення ч. 2 ст. 693 ЦК України, відповідно до якого, покупець має право вимагати повернення суми попередньої оплати у випадку, якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк.

Як вбачається з матеріалів справи, сторонами  у справі пунктом 6.4. вищезазначеного договору  передбачено повернення «Виконавцем»(відповідачем у справі) авансового платежу (попередньої оплати) у разі порушення «Виконавцем»умов договору, а саме п. 2.1. договору, яким встановлено обов'язок «Виконавця»виготовити та виконати монтаж холодильних камер у будівлі Луганського складу відповідно до додатку №1 до договору. Виходячи з вищенаведеного, відповідач зобов'язаний повернути сплачену йому позивачем попередню оплату (аванс) у розмірі 55720грн. 34 коп..

Як свідчать матеріли, відповідач не надав суду доказів виконання ним п. 5.2 договору, а саме не довів, що передав комісії позивача виконані роботи по акту виконаних робіт встановленого зразку. Відповідач належним чином, передбаченим договором, не повідомив позивача про готовність виконаних робіт до приймання комісією  позивача та не надіслав останньому  акт приймання виконаних  робіт встановленого зразку ( відповідно до наказу Державного комітету статистики України та Державного комітету з будівництва та архітектури № 237/5 від 21.06.02 встановлені типові форми: № КБ-2в «Акт приймання виконаних підрядних робіт»та № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних підрядних робіт»).

Відповідно до ч. 1 ст. 230 ГК України, штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Частиною 4. ст. 231 ГК України передбачено, що у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов'язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Як свідчать матеріали справи, відповідно до умов п.2.1 вищезазначеного договору, відповідач зобов'язаний виконати роботи щодо виготовлення та монтажу холодильного обладнання відповідно до додатку №1, що є невід'ємною частиною договору. Термін початку робіт закріплено п. 4.1. договору, який становить три дні після попередньої оплати матеріалів відповідно до п. 3.2. договору.

Відповідно до банківської виписки № 6729 від 05.06.06  позивач на підставі рахунку відповідача № 00032 від 01.06.06 перерахував останньому зазначену у рахунку суму відповідно до умов договору у розмірі 55720грн. 34 коп. Таким чином роботи повинні були початися не пізніше 08.06.06. Відповідно до п. 4.3. договору, роботи повинні бути закінченими не пізніше тридцяти календарних днів з моменту їх початку, таким чином розпочаті 08.06.06  роботи мали бути виконаними до 07.07.06 включно.

Позивачем на адресу відповідача направлені листи  від 25.07.06 № 14, від 03.08.06 № 15, від 06.12.06 № 54, якими було вказано на порушення строків виконання робіт за вказаним договором та запропоновано відповідачу прибути до позивача для приймання виконаних робіт та підписання відповідного акту виконаних робіт.    

Але як вбачається з матеріалів справи, відповідач взагалі відмовився від передачі позивачу виконаних робіт відповідно до акту виконаних робіт, тому слід вважати, що роботи відповідно договору відповідачем  не виконані .

Відповідно до умов п. 6.4 договору, позивачем  за невиконання відповідачем робіт нарахований відповідачу штраф у розмірі 10% від суми договору , який складає  6172 грн. 03 коп.          

Вимоги позивача щодо стягнення з відповідача  суми попередньої оплати 55720 грн. 34 коп. за  договором  на виконання будівельних робіт № 30 від 19.05.06, заявлені позивачем до стягнення з відповідача обґрунтовано, підтверджені матеріалами справи, підлягають до задоволення та підлягають стягненню з відповідача.

Штраф у розмірі 6172 грн. 03 коп. заявлений позивачем до стягнення з відповідача  обґрунтовано, підтверджений матеріалами справи, підлягає до задоволення та стягненню з відповідача.

Суд вважає вимоги позову про стягнення з відповідача  суми попередньої оплати 55720 грн. 34 коп. та штрафу у розмірі 6172 грн. 03 коп., що підлягають задоволенню повністю, оскільки вони підтверджені матеріалами справи та  підлягають стягненню з відповідача.

За таких обставин, позов слід визнати обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення повністю .

Позивачем надміру сплачено державне мито в сумі 0 грн. 08 коп. платіжним дорученням № 12605 від 11.10.06, яке підлягає поверненню на підставі ст.8 Декрету України

“ Про державне мито”.

Відповідно до ст.ст. 44,49 ГПК України витрати по держмиту та судові витрати  покладаються на  відповідача  .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 526, ч.1,ч.3 ст.612, ч.2 ст.693, ч.1 628, 629, ч.2 ст. 852, ч.1 ст. 875, ст. 883 ЦК України,  ст. ст.230,231  ГК України, ст.ст.  44, 49, 77,82, 84, 85 ГПК   України, суд

в и р і ш и в:

1.Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Приватного підприємства «Агротема», м.Луганськ, вул. Переможна, 21/97, р/р 2600314722 в ЛОД АППБ «Аваль», МФО 304007,  код ЄДРПОУ 32279384 на користь Спільного українсько- естонського підприємства у формі Товариства з обмеженою відповідальністю  «Оптіма- Фарм, ЛТД», м.Київ, вул. Кіквідзе,18-а, р/р 26003012817821 в «Укрексімбанку»м.Києва, МФО 322313  , код ЄДРПОУ 21642228 суму попередньої оплати 55720 грн. 34  коп.,  штраф у сумі 6172 грн. 03 коп., витрати по держмиту у сумі 618 грн. 92 коп.,  витрати на інформаційно- технічне забезпечення судового процесу у  сумі 118 грн. 00 коп., видати  на виконання наказ позивачу після набрання рішенням законної сили.

4.Повернути Спільно українсько- естонського підприємству у формі Товариства з обмеженою відповідальністю  «Оптіма- Фарм, ЛТД», м.Київ, вул. Кіквідзе,18-а, код ЄДРПОУ 21642228 із державного бюджету України надміру сплачене державне мито в сумі 0 грн. 08 коп. платіжним дорученням № 12605 від 11.10.06.

Дане рішення, завірене печаткою, є підставою для повернення державного мита.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання.

Дата підписання рішення: 21.02.07.

СУДДЯ                                                                                                Г.М. Батюк