Ухвала

від 26.11.2018 по справі 923/982/18

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  вул.Театральна,18, м. Херсон, 73000, тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/

---

У Х В А Л А про відкриття провадження у справі в порядку загального позовного провадження 26 листопада 2018 року                                                                Справа № 923/982/18 Господарський суд Херсонської області у складі судді Литвинової В.В., дослідивши матеріали позовної заяви № 14/4416 від 21.11.2018 за позовом: Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України, м.Херсон до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Херсонбуд", м.Херсон про стягнення заборгованості в сумі 1 173 873,24 грн за договором підряду в с т а н о в и в: 22.11.2018 до Господарського суду Херсонської області надійшла позовна заява № 14/4416 від 21.11.2018 від Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України (позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Херсонбуд" (відповідач) у якій просить стягнути заборгованість у розмірі 1 173 873,24 грн за договором будівельного підряду № 50-17 від 13.10.2017, в т.ч. заборгованість - 316 291,62 грн, пеня за порушення строків виконання етапів робіт - 703 366 грн, штраф за відмову від виконання умов договору - 104 980 грн, штраф за порушення строків виконання етапів робіт на понад 30 календарних днів - 49 235,62 грн. Позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст. ст. 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України. Підстави для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження у справі, відсутні. Справа підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження. На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 1, 3, 12, 20, 24, 33, 162, 176, 197, 234, ч. 2 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України, суд - п о с т а н о в и в: 1.Прийняти позовну заяву 14/4416 від 21.11.2018 до розгляду та відкрити провадження у справі. 2.Розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження. 3.Призначити підготовче засідання на 11 грудня 2018 року о 14:30 за адресою: м.Херсон, вул.Театральна, 18, зал судових засідань № 4 (третій поверх). 4.Викликати в підготовче засідання представників сторін з доказами їх повноважень, визначеними ст.60 ГПК України. 5.Запропонувати відповідачу надіслати (надати) до суду: відзив на позовну заяву (одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду надіслати (надати) іншим учасникам справи копію відзиву та доданих до нього документів, а відповідні докази представити суду) - протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше 10.12.2018. 6.Запропонувати позивачу надіслати (надати) до суду: відповідь на відзив сторони (у разі отримання відзиву) - протягом п'яти днів з дня отримання відзиву, але не пізніше 10.12.2018. 7.Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду. 8.Копію даної ухвали направити учасникам судового процесу та Господарському суду Дніпропетровської області. Звернути увагу сторін на те, що відповідно до ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд, в порядку застосування заходів процесуального примусу, може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу. Повідомити учасників справи про можливість одержання інформації по справі зі сторінки на офіційному веб-порталі "Судова влада України" за наступною адресою: http://ks.arbitr.gov.ua. Повний текст ухвали складено та підписано 26.11.2018 Суддя                                                                                                        В.В.Литвинова