Ухвала

від 29.11.2018 по справі 922/2924/18

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

УХВАЛА

"29" листопада 2018 р.Справа № 922/2924/18

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Бринцева О.В.

при секретарі судового засідання Гула Д.В.

розглянувши матеріали справи

за позовом Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Британський Дім" (61030, м. Харків, вул. Біологічна, 6) , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "СВС-КОНСТРАКШН" (61019, м. Харків, пр. Ілліча, 127) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Строй Монтаж Сервіс" (61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 57А) про стягнення 81.151,04грн. та виконання обов'язку в натурі за участю представників:

не з'явились.

ВСТАНОВИВ:

26.10.2018 ОК "ЖБК "Британський Дім" звернувся до Господарського суду Харківської області з позовною заявою до ТОВ "Строй Монтаж Сервіс", третя особа - ТОВ "СВС-КОНСТРАКШН", в якій просить суд стягнути з відповідача на користь позивача пеню за порушення строків виготовлення виробів та виконання робіт у розмірі 22.817,89грн., штраф за порушення строків виготовлення виробів та виконання робіт понад 30 днів без мотивованої причини в розмірі 16.757,52грн., пеню за порушення строків здачі виконаних робіт у розмірі 41.575.73грн., а також зобов'язати відповідача виконати за договором підряду від 11.09.2017 №1109-01 обов'язок в натурі шляхом передання виробів та результатів виконаних робіт у власність позивача з наданням дозвільних документів, технічної документації на вироби та їх складові частини, виконавчої документації на виконані обсяги робіт у звітних місяцях згідно ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного виробництва".

В обґрунтування позову вказує на неналежне виконання відповідачем умов Договору підряду від 11.09.2017 №1109-01 в частині порушення строків виготовлення виробів та виконання робіт, а також передачі виробів та результатів робіт у власність позивача.

В призначене на 29.11.2018 підготовче засідання представник позивача не з'явився, через канцелярію суду надав клопотання (вх. №33416 від 29.11.2018), в якому просить суд відкласти розгляд справи в зв'язку з вирішенням питання щодо укладення мирової угоди між учасниками справи.

Відповідач та третя особа своїх уповноважених представників у підготовче засідання 29.11.2018 не направили, причини неявки суду не повідомили, про дату, час і місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Відповідно до частини другою статті 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим кодексом строку підготовчого провадження у випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 ГПК України, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Згідно з пунктом 2 частини другої статті 182 ГПК України у підготовчому засіданні суд з'ясовує, чи бажають сторони укласти мирову угоду, передати справу на розгляд третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу або звернутися до суду для проведення врегулювання спору за участю судді.

З огляду на зазначене, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання позивача та відкласти підготовче засідання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 177, 183, 202, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання позивача про відкладення розгляду справи.

2. Підготовче засідання відкласти на "18" грудня 2018 р. об 11:00 год.

3. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Харківської області за адресою: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 8 під'їзд, зал №102.

4. Учасникам справи забезпечити явку представників з належним чином оформленими повноваженнями.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Інформація по справі може бути одержана на офіційному веб-порталі судової влади України - court.gov.ua.

Суддя ОСОБА_1

/справа №922/2924/18/