Ухвала

від 17.01.2019 по справі 922/2924/18

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

---

УХВАЛА

про затвердження мирової угоди

17.01.2019м. Харків Справа № 922/2924/18

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Бринцева О.В.

при секретарі судового засідання Гула Д.В.

розглянувши справу

за позовом Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Британський Дім" (61030, м. Харків, вул. Біологічна, 6) , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "СВС-КОНСТРАКШН" (61019, м. Харків, пр. Ілліча, 127) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Строй Монтаж Сервіс" (61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 57А) про стягнення 81.151,04грн. та виконання обов'язку в натурі за участю представників:

позивача - Шафоростов В.О.;

відповідача - не з'явився;

третьої особи - не з'явився.

ВСТАНОВИВ:

26.10.2018 ОК "ЖБК "Британський Дім" звернувся до Господарського суду Харківської області з позовною заявою до ТОВ "Строй Монтаж Сервіс", третя особа - ТОВ "СВС-КОНСТРАКШН", в якій просить суд стягнути з відповідача на користь позивача пеню за порушення строків виготовлення виробів та виконання робіт у розмірі 22.817,89грн., штраф за порушення строків виготовлення виробів та виконання робіт понад 30 днів без мотивованої причини в розмірі 16.757,52грн., пеню за порушення строків здачі виконаних робіт у розмірі 41.575.73грн., а також зобов'язати відповідача виконати за договором підряду від 11.09.2017 №1109-01 обов'язок в натурі шляхом передання виробів та результатів виконаних робіт у власність позивача з наданням дозвільних документів, технічної документації на вироби та їх складові частини, виконавчої документації на виконані обсяги робіт у звітних місяцях згідно ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного виробництва".

В обґрунтування позову вказує на неналежне виконання відповідачем умов Договору підряду від 11.09.2017 №1109-01 в частині порушення строків виготовлення виробів та виконання робіт, а також передачі виробів та результатів робіт у власність позивача.

16.01.2019 від ОК "ЖБК "Британський Дім" та ТОВ "Строй Монтаж Сервіс" надійшла спільна заява сторін (вх. №1200) про затвердження мирової угоди та закриття провадження у справі.

Присутній у підготовчому засіданні 17.01.2019 представник позивача подану заяву підтримує та просить суд задовольнити її.

Представники відповідача та третьої особи в підготовче засідання 17.01.2019 не з'явились, через канцелярію суду надали заяви про розгляд справи без участі представників.

Вирішуючи питання щодо укладеної між сторонами мирової угоди у справі №922/2924/18, суд зазначає наступне.

Статтею 46 ГПК України передбачено, зокрема, право сторін укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Відповідно до частин першої-другої статті 192 ГПК України мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов'язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

Згідно з частиною третьою статті 192 ГПК України до ухвалення судового рішення у зв'язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз'яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії.

Судом встановлено, що мирова угода сторін підписана повноважними представниками позивача та відповідача, а саме Головою ОК "ЖБК "Британський Дім" та Директором ТОВ "Строй Монтаж Сервіс".

Суд зазначає, що мирова угода від 14.01.2019 укладена на підставі взаємних поступок, стосується лише прав та обов'язків сторін, не суперечить чинному законодавству, фактичним обставинам і матеріалам справи, не порушує чиї-небудь права та охоронювані законом інтереси, підписана повноважними представниками сторін, а тому суд вважає за необхідне затвердити мирову угоду, яка укладена між сторонами.

Згідно з частиною другою статті 185 ГПК України, за результатами підготовчого засідання суд постановляє, зокрема, ухвалу про закриття провадження у справі.

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 231 ГПК України господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України "Про виконавче провадження".

Господарський суд звертає увагу на те, що відповідно до частини третьої статті 231 ГПК України у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду із спору між тими самим сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

На підставі викладеного, керуючись статтями 46, 185, 192, 193, 231, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Спільну заяву ОК ЖБК Британський Дім та ТОВ Строй Монтаж Сервіс задовольнити.

2. Затвердити мирову угоду у справі №922/2924/18, укладену 14.01.2019 наступного змісту:

"МИРОВА УГОДА

сторін по справі № 922/2924/18

м. Харків 14 січня 2019 року

Обслуговуючий кооператив "Житлово-будівельний кооператив "Британський дім" (код ЄДРПОУ 39296598, 61030, м. Харків, вул. Біологічна, буд. 6) в особі Голови правління Василько В.В., який діє на підставі Статуту (далі - Позивач) з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю "СТРОЙ МОНТАЖ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40807378, 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 57 А) в особі директора Морозова М.С., який діє на підставі Статуту (далі - Відповідач) з іншої сторони, які разом іменуються "Сторони" уклали цю Мирову угоду сторін по справі №922/2924/18 (далі - Мирова угода) на наступних умовах.

1. Сторони уклали цю Мирову угоду на підставі взаємних поступок та з метою врегулювання спору по справі №922/2924/18, яка розглядається Господарським судом Харківської області про стягнення з Відповідача коштів у розмірі 81.151,04грн. та виконання обов'язку в натурі.

2. Відповідач визнає факт порушення ним строків виготовлення виробів та виконання робіт, факт порушення строків виготовлення виробів та виконання робіт понад 30 днів без мотивованої причини, факт порушення строків здачі виконаних робіт та відсутність передачі виробів та результатів виконаних робіт у власність Позивача з наданням дозвільних документів, технічної документації на вироби та їх складові частини, виконавчої документації на виконані обсяги робіт у звітних місяцях згідно з ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного виробництва" по Договору підряду на виготовлення виробів та виконання робіт від 11.09.2017 р. №1109-01.

3. Сторони погодились, що Відповідач за порушення строків виготовлення виробів та виконання робіт, порушення строків виготовлення виробів та виконання робіт понад 30 днів без мотивованої причини, порушення строків здачі виконаних робіт по Договору підряду на виготовлення виробів та виконання робіт від 11.09.2017 р. №1109-01 зобов'язується сплатити на користь Позивача грошові кошти у розмірі 11.681,00 грн., а Позивач відмовляється від стягнення з Відповідача грошових коштів у розмірі 69.470,04 грн.

4. Сплата грошових коштів визначених у п. 3 цієї Мирової угоди здійснюється Відповідачем у строк до 27.02.2019 р. шляхом грошового переказу у безготівковій формі за наступними банківськими реквізитами Позивача:

Отримувач платежу: ОК ЖБК БРИТАНСЬКИЙ ДІМ

Код ЄЛРПОУ: 39296598 п/р № 26008595562300 в АТ "УКРСИББАНК"

МФО 351005

Призначення платежу: Оплата згідно мирової угоди сторін по справі №922/2924/18 від 14.01.2019 р.

5. Сторони погодились, що Відповідач зобов'язується у строк до 07.02.2019 р. виконати за Договором підряду від 11.09.2017 р. №1109-01 обов'язок в натурі шляхом передання виробів та результатів виконаних робіт у власність Позивача з наданням дозвільних документів, технічної документації на вироби та їх складові частини, виконавчої документації на виконані обсяги робіт у звітних (відповідних) періодах згідно з ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного виробництва".

6. Сторони погодились, що Позивач повністю бере на себе сплату судових витрат.

7. Сторони підтверджують та гарантують, що умови Мирової угоди є виконуваними, не порушують прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб, стосуються лише прав та обов'язків сторін. Сторони при її укладенні не виходять за межі предмета спору, а умови Мирової угоди відповідають їх волевиявленню.

8. Сторони підтверджують, що їм відомі правові наслідки укладення цієї Мирової угоди відповідно ст.ст. 192, 231 Господарського процесуального кодексу України.

9. Ухвала Господарського суду Харківської області про затвердження цієї Мирової угоди є виконавчим документом. У разі невиконання затвердженої судом цієї Мирової угоди, вона може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

10. Мирову угоду укладено особисто за участю Голови Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Британський дім" Василько В.В та директора Товариства з обмеженою відповідальністю "СТРОЙ МОНТАЖ СЕРВІС" Морозова М.С., які мають повноваження на підписання цієї Мирової угоди.

11. Мирова угода набирає законної сили після її затвердження Господарським судом Харківської області.

12. Мирова угода укладена в 3 (трьох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу по одному для кожної із сторін та один для Господарського суду Харківської області.

ПІДПИСИ СТОРІН

Позивач Відповідач

Обслуговуючий кооператив Товариство з обмеженою

"Житлово-будівельний кооператив відповідальністю "СТРОЙ МОНТАЖ

"Британський дім" СЕРВІС"

Місцезнаходження: Україна, Місцезнаходження: 61001, Харківська

Харківська обл., м. Харків, обл., м. Харків, вул. Плеханівська,

вул. Біологічна, буд. 6. буд. 57 А

п/р №26008595562300 в АТ р/р 26008500264001 в ПАО КРЕДИ

"УКРСИББАНК" АГРИКОЛЬ БАНК

МФО 351005 МФО 300614

Код ЄДРПОУ 39296598 Код ЄДРПОУ 40807378

e-mail: bmzua@ukr.net

Голова Кооперативу Директор

---

/В.В. Василько/

---

/М.С. Морозов/

/підпис, печатка/ /підпис, печатка/"

3. Дана ухвала відповідно до пункту 2 частини першої статті 3 Закону України Про виконавче провадження є виконавчим документом.

Стягувач - Обслуговуючий кооператив "Житлово-будівельний кооператив "Британський дім" (61030, м. Харків, вул. Біологічна, буд. 6, код ЄДРПОУ 39296598)

Боржник - Товариство з обмеженою відповідальністю "СТРОЙ МОНТАЖ СЕРВІС" (61001, м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 57 А, код ЄДРПОУ 40807378)

4. Закрити провадження у справі №922/2924/18.

Ухвала набирає законної сили 17 січня 2019 року та може бути пред'явлена в порядку, передбаченому Законом України Про виконавче провадження , в строк до 18 січня 2022 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається до Східного апеляційного господарського суду через Господарський суд Харківської області протягом 10 днів з дня набрання нею законної сили.

Повну ухвалу підписано 21.01.2019.

Суддя О.В. Бринцев